道路护栏安装合同

1、页眉制作与安装合同依照中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法及有关规定， 为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将水韵新城别墅 大门的制作与安装承包给乙方，经甲、乙双方共同协商，达成共识，为明确责任, 协议如下：一、工程名称1、工程名称：道路护栏制作与安装二、工程价款及结算方式1、工程价款：道路护栏固定综合单价：45元/ itf；合同暂定总价：25000元(大写：贰万伍仟元)；2、结算方式：依据固定综合单价，总价款=道路护栏边缘宽度* (道路护栏 最高点+最低点)/2*固定单价。三、付款方式(1)、签订合同后，甲方向乙方支付10000元订金，安装完毕并经甲方验收 合格，甲

2、方向乙方支付至结算总价的 95%留5%乍为保证金，质保一年期满无质 量问题后付清。四、技术标准及质量要求(1)、严格按照招标方要求制作，材料技术规格符合国家标准。(2)、pvct栏的加工、制作、安装应达到国家及有关行业质量技术标准。(3)、PVCF栏制作方法：整体为PVCF栏，其中：边框规格：0.7*5000*0.3 ;立杆为：0.7*0.3*0.2 ;门整体颜色为：绿白。五、工期要求签订合同之日起十天内安装调试完毕。六、验收标准按照第四条技术标准验收，且符合国家标准。七、双方责任1、甲方：(1)、开工前进行现场情况交底及组织有关技术交底。(2)、甲方可以随时对工程进度、质量、安全及文明施工进

3、行检查。(3)、甲方有权委托监理公司对本工程进行监理。(4)、提供水电源接驳点，其费用由乙方负责。(5)、组织工程竣工验收并按合同规定的期限办理工程结算。(6)、按合同约定支付工程款。2、乙方：(1)乙方开工前向甲方、监理公司提供技术交底。(2)乙方进行道路护栏的制作与安装事项并负责相应费用。(3)水、电等相关费用乙方承担。(4)乙方严格按照合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工。(5)竣工验收后，负责清理好现场及污染其他构件的卫生。（ 6）乙方承担施工过程中出现的任何安全事故及费用。八、工程质保期工期质保期为两年，质保期执行国家相关规范，以工程竣工验收报告时间作为开始保修时间。如果在保修期

4、期间出现工程质量问题，一切费用全部由乙方负责。九、违约责任1 、因乙方原因造成工期延误的，一切损失由乙方负责， 每延迟一天向甲方支付 500 元的违约金。2、如因乙方所用材料不合格，工程需全部返工，乙方承担给各方造成的一切经济损失。如乙方不按合同条款及有关规范、标准、规程等要求施工，或因乙方使用的材料不合格，甲方有权勒令乙方停工整改或返工。乙方承担由此造成的一切经济损失，并向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。3、乙方不得以任何理由停工、怠工、否则视为违约，并向甲方支付合同暂定总价的10%作为违约金。十、争议解决合同的履行过程中如发生争议，双方应尽力友好协商解决。协商或调解不成时，应向项目所在地人民法院提起诉讼，诉讼判决对双方均有约束力。十一、合同的生效与终止本合同一式二份，由双方各执一份, 均具同等法律效力。合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司公章后生效，全部工程完成及免费保修期届满、乙方完成所有保修工作且甲方向乙方结清一切费用后终止。甲方： 乙方： （签章）委托代理人： 委托代理人：合同签订地点： 签订日期： 年