建筑施工图设计合同范本

1、精选优质文档-倾情为你奉上建筑施工图设计合同范本篇一：建筑施工图设计协议书建筑方案设计协议书 委托方（甲方）：贵州顺发房地产开发有限公司 承接方（乙方）：赤水市建筑规划设计室为完成项目设计任务。经双方协商达成如下协议：一 、双方职责：（一）乙方职责1、乙方负责完成，负责提供建筑设计施工图成果6套，电子光盘一份。（二）甲方职责1、甲方负责提供以下资料：2、甲方负责提供乙方设计费用。二、 设计规模、设计收费及设计费支付进度一）设计规模本项目设计规模暂定规模为60000。二）设计收费本项目设计收费经甲乙双方协商收取设计费总额为元整（大写：陆拾万元整）。三）设计费支付进度说明：1、本合同履行后，定金抵

2、作设计费。2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。3、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。三、违约责任1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。2、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。四、设计完成时间乙方在XX年 月日前提供建筑设计施工图。五、其它1、发包人委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。2、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止

3、。3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 一 种方式解决：(一)提交当地建设部门仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。以下空白委托方（甲方）：贵州顺发房地产 承接方（乙方）：赤水市建筑开发有限公司 规划设计室（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）单位地址： 单位地址：传 真：传 真：023-21开户银行：浦发行重庆分行营业部银行帐号：银行帐号：签订合同代表（签字）： 签订合同代表（签字）： XX年 月 日 XX

4、年 月 日 篇二：施工图设计合同GF-XX-0209建设工程设计合同 (一)（民用建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点：辽宁省庄河市 合同编号：（由设计人编填） 设计证书等级：发包：设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司 签订日期：中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制发包人： 设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订： 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、

5、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与 估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。3本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任 发包人责任： 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按

6、合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生

7、活及交通等方便条件。 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 设计人责任： 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 设计采用的主要技术标准是：执行国家现行规范及辽宁省标准 设计合理使用年限为 50年。 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 设计人交付设计资料及文

8、件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和篇三：施工图设计委托合同范本(仅供参考)合同编号： 。项目施工图设计合同 （修订稿） 项 目 名 称： 项目建设地点：委托方（甲方）：承接方（乙方）：签 订 日 期： XX年月日目 录 1. 合同依据 2. 项目概况3. 合作内容4. 服务和职责5. 费用、付款6. 设计进度7. 甲方向乙方提供的有关资料及文件8. 合同生效、终止、停建、缓建9. 违约责任10. 一般条款附件一：主要设计人员名单

9、附件二：阶段性图纸要求附件三：施工图设计任务书附件四：宗地地形图（电子文件）1 合同依据 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。 建设工程勘查设计市场管理规定及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。相关建设工程审批文件。 2 项目概况 项目名称： 项目地点： 项目定位： 工程规模 占地面积： m2 容 积 率： 绿 化 率： % 建筑高度（极限）： 米 建筑密度： % 总建筑面积：平方米备注：决算面积以政府相关主管部门认可的房屋测绘建筑面积为准。 3 合作内容 设计范围 总图施工图设计； 单体工程：结构、建筑、设备（包含给排水、采暖、消防、电器照明、防雷接地、通风空调、智能化方案设计等

10、）、项目施工图； 整体设计：建筑节能设计、项目红线范围内的日照分析复核、报建文体设计、项目内交通道路方案设计、消防系统设计及消防设计的审核（要求：报建以延吉市消防主管部门及其认可3的消防安装企业报审的图纸为准）、室内装修、外装修的初步设计、室内交通设计（指地下室或架空层的车位、行车线、指示线等）。 外线、消防外线施工图设计。（据项目实况确定） 设计工作内容 规划及单体方案设计阶段： 帮甲方收集与规划及单体设计有关的地方性规章、制度条例（包括设计要求及各种报批、审图手续等）。 及时派相关人员参与本项目规划及单体方案设计关键控制节点会议及过程审核工作（可通过电子邮件、集中会议等方式传递过程设计成果

11、及审核意见）。提供建筑、结构、设备、总图等专业的技术支持，为甲方选择最终可实施方案提供参考意见。负责对方案是否满足国家及地方相关规范、是否符合项目所在地生活习惯进行审核，对日照时间、经济技术指标进行复核，并提供复核结果报告。 提供报建技术支持，根据方案设计单位提供的方案图，配合整理报建文件，并配合规划设计方案文件报送工作。 配合甲方向政府相关主管部门的设计报审、报建。包括向主管部门经办人员做必要的技术方面的解释工作。 与甲方及方案设计方共同讨论项目的可行发展形式及技术研究。 初步设计阶段： 初步设计开始前与甲方共同制订适用于本项目的材料做法等与设计有关的统一标准（由乙方主导编制，甲乙双方共同确

12、认），并按此标准在后续设计中采用。 在收到政府相关部门的方案设计批准文件或甲方书面确认意见后，乙方须及时与建筑初步设计单位配合进行结构、给排水、暖通及电气等专业初步设计工作。乙方在项目设计过程中，应严格执行国家相关规范规定，加强对“日照间距、退让红线距离、消防要求符合性、停车位”等设计进行审核，严格把关。 若全部或部分工程需进行初步设计审批，则全部初步设计成果以乙方名义进行申报。即使由前期单体方案负责的建筑专业初步设计成果，乙方也须负责审核、出图并报批。 乙方须完成此阶段的报建图设计及报送工作，包括在设计过程中政府相关主管部门进行预审的审批图。 要求本阶段提供的图纸如下：全套（各专业）初步设计

13、图纸8套（其中装订3套），电子文件1套。 施工图设计阶段： 在收到政府相关部门的初步设计批准文件或甲方书面确认意见后，乙方须及时进行施工图设计。 乙方应完成用地红线范围内所有建筑物的施工图设计，其中： 完成建筑施工图设计。 建筑设计。 室内设计（根据甲方提供的交屋标准及要求，完立面设计（包括所有建筑的外立面分色图及外立成地上、地下室等所有建筑的初装修设计）。面装修详图设计）。 完成结构施工图设计。 完成设备施工图设计（含强弱电、给排水、通风空调；市政管系统接驳的设计工作）。 总图施工图设计（含土方平整图、总图定位、竖向、管线综合图等，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的关系）。 区内管施工图

14、设计(含管综合、雨排、污排、给水、采暖、消防)。 设计意图交底及答疑。 室内公共空间的管线综合图。 完成节能设计及测算，并提交计算书。 户内的电气定位图。 某些特殊专业由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计时，乙方要协助甲方作方案审核并协调合理布局，并承担相应的水电专业及结构施工图接驳的设计工作。如： 小区建筑夜景灯光设计配合及施工图设计（建筑、机电管线等）。 小区背景音乐系统布置的配合设计（建筑、机电管线等）。 电梯设计。 雨水再利用设计。 太阳能设计。 钢结构设计。 其他。 配合甲方委托的景观设计单位完成环境景观设计和施工图制作。包括： 对景观设计方案的构思予以协调和建议。 对景观设计

15、施工图中各种构筑物、设备、管线提供各相关专业技术参数与图纸。 根据景观设计的需要，对该项目相关设计做相应的调整和修改。 为景观设计配置的水、电、结构接驳的设计工作。 配合并满足“智能化工程”部分的配管要求，并在施工图设计文件中体现。（智能化工程本身的设计责任由智能化设计公司公司承担，其它专业配合责任由乙方承担）。 本项目部分工程可能做精装修，若有精装修内容，则精装修方案及施工图(仅为建筑部分)设计另行委托专业设计单位完篇四：建筑设计合同(方案、扩初、施工图)范本 建筑设计合同 发包人：设计人：（方案设计、初步设计、施工图设计）工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： 设计证书等级：

16、发包人：设计人： 签 订 日 期： （以下简称甲方） (以下简称乙方) （由设计人编填） 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方协商一致，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，就甲方委托乙方承担余政拍出（XX）04号 工程项目建筑设计，为明确双方的权利和义务，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。第1条：工程概况 工程名称：工程地点和范围：工程设计内容：方案设计、初步设计、施工图用地性质：居住用地 建筑面积（约）：地上建筑面积，地下建筑面积。 容积率： 建筑密度：绿地率：建筑限高： 户型要求： 停车配置： 设计工期：见附件 合同价款第2条：设计内

17、容及服务范围 设计内容：总体及单体规划方案设计、扩初设计、施工图设计，并配合甲方完成各阶段修建性详细设计及政府报批工作。 服务范围：设计必须切合实际，达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工。设计文件必须完整、准确、详尽、标准统一、规格一致，其深度应符合中华人民共和国建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定”设计必须符合中华人民共和国现行设计规范和有关技术标准的规定。如有不符，乙方负责尽快进行修改直到有关审批部门批准为止。如因某些项目目前中国尚无规范或标准，或规范与标准不尽完善，乙方可同甲方磋商，并征得有关部门同意，参照或采用国外的相应规范进行设计。设计必须充分考虑甲方意见，特别是施工图设计在

18、满足规范及有关技术标准的前提下应按照甲方所给要求和标准设计，除非乙方认为该要求不满足相关要求（结构安全、国家规范等），双方协商解决。在设计各个阶段向甲方提供建筑面积说明书（包括实际容积率，地上建筑面积、地下建筑面积、每幢楼建筑面积、每套房使用面积及每间房使用面积、90m以上和以下的户型面积及比例，以及按政府相关部门规定公共面积分摊后各房型的建筑面积），并保证其最终的准确性，要求初步设计误差不大于2，施工图设计误差不大于1。在满足建筑结构规定荷载前提下，严格控制钢筋用量、混凝土标号。在结构设计选用结构计算软件时对楼层、墙体荷载应严格按照规定取值；计算信息中，对耦连、双向地震、单双偏压计算、偶然偏

19、心等选项选取应仔细分析，对当前明确的参数不可盲目勾选，各结构设计人员必须做到统一。第3条：甲方权利及责任 设计任务书甲方需向乙方提供设计所需要的设计基础资料，其中包括：1）比例尺为1：500的地形图，经规划局和土地局确认的红线图和设计条件。2）设计任务书或设计要求。3）满足设计要求的地址勘察资料（乙方应及时向甲方提供对地址勘察的基本要求）4）与基地有关的市政设施条件5）甲方负责在设计阶段中组织规划、供电、供水、电讯、煤气、消防、交通、排水等有关部门对设计进行审批，并获得有关接线和管道走向位置，创造条件，使设计工作得以顺利进行，但审批过程中技术和方案上的有关问题，由乙方负责解决，甲方有责任密切配

20、合。6） 由甲方负责应由甲方确定的有关建筑、结构、机电的材料设备等详细技术资料。 支付设计费甲方需按本合同相关条款的规定，按期支付设计费。日常工作联系2甲方由其设计管理部与乙方的相关各工种设计人员就设计问题保持密切联系。只有甲方有权要求乙方做设计修改，乙方不得接受施工方、厂商提出的任何设计标准变更及其它设计修改要求。甲方由其现场工程部负责与乙方保持日常的工作联系，协调并处理与施工及各市政配套有关部门之间的关系和矛盾，为设计工作的顺利进行提供条件。第4条： 乙方的权利与责任 设计及配合内容1）方案设计。2）初步设计3）施工图设计4）提供招标图。招标图是指甲方为了配合材料或设备的招标而需要的本项目

21、的相关技术图纸，乙方提供的技术图纸应满足厂家的投标需要，并不致产生在工程量、技术指标等方面的歧义。5）各专业设计交底和施工现场配合6）竣工图有关确认工作。 具体设计阶段的权利和责任（详见附件1）方案设计阶段（1）内容建筑总图、间距、道路等满足当地政府的相关；单体建筑在结构计算上的技术可行性分析、结构梁、板等主要尺寸；安装系统的可性行分析，及对于管道井，预留孔等的安装尺寸要求。（2）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州的技术要求。初步设计阶段（1）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州市的（2）提供工程概算书施工图设计阶段乙方负责完成建筑、结构、机电各专业的施工图设计，并免费配合完

22、成临时售楼部的结构、机电施工图。（1）建筑：包括扩初和施工图设计、顾问、咨询、审核和施工配合、协调。建筑图纸必须与其他工种图纸保持一致，建筑图的墙体厚度，剪力墙和填充墙布置必须与结构图保持一致。（2）结构：包括桩、基础、地下结构和地上结构（包括节点图）施工图的设计和施工现场的配合。（3）机电：包括建筑物红线内的给排水（生活给水，商业给水，配套给水，消防给水，雨水、废水、污水的排水，空调冷凝水的排放）、小区配电、照明、防雷、接地、通风、空调、动力、弱电“智能”化设计（见附表,其中BA系统对公共设备只监不控，家居系统考虑户外预留线管，由集成商深化后实施）等专业施工图的设计及管线综合图（区域内的燃气

23、、自来水、电信、电力配电、有线电视、热力管需专业专项设计。机电专业应随时保持与建筑、结构专业图纸的一致性，所有施工图纸上必须进行各个工种的会签。（4）管线综合图：区域范围内的自来水、电力、燃气、电信、有线电视各系统由专业单位设计，乙方提供建筑物以外，红线以内小区总体地下的所有上下水、强弱电及煤气（天然气）、综合管道汇总图（并提供综合管线剖面图）。（5）人防：完成地下人防工程的施工图设计。（6）小区内主要道路（除景观道路）的市政结构施工图设计。（7）临时售楼部的建筑施工图、室外管线图设计。（8）配合临时（或展示）样板房室内设计。（9）室内装修：包括会所、住宅样板房、所有入口大堂及电梯厅、各层走廊

24、及电梯厅、楼梯等公共部位的各工种的协调和审核。与精装修的设计界面为建筑结构室内装修完成，机电安装接口按国家规范设计深度要求，并与精装修设计单位协调后做适当调整。（10）乙方和甲方共同努力协调落实本工程与城市市政配套等总体布局相关的事项，力争主体设计和公用设施设计得以顺利进行。（11）甲方若认为设计必须进行修改、调整和提高，在调整方案向政府及有关专业主管部门报审时，乙方应密切配合，按有关部门意见进行调整，修改直至审查认可为止。（12）甲方根据销售需要，在建筑设计上提出修改意见，乙方不影响安全、使用功能和规范的前提下应给予确认和签章。并及时向甲方提供相应的设计图纸。（13）工程竣工后的施工图由总承

25、包施工单位按照施工过程中的工程修改单在原设计图纸上进行综合修改后交付甲方，乙方应负责完成竣工图的审核工作。（14）在方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段完成时向甲方提供各专业设计图纸的A3白图2套和光盘文件一套。若甲方有需要，应随时提供图纸的电子文件给甲方。（15）在设计阶段向甲方提供面积说明书。篇五：建筑工程设计合同范本合同编号： 建设工程设计合同 项目名称： 项目建设地点：委托方（甲方）：承接方（乙方）：签订日期：二OO九年 月目 录正 文： 1. 合同依据 2. 项目概况3. 设计范围4. 服务与职责5. 费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付6. 甲方向乙方提供的有关资料及文件7.

26、 合同生效、终止与结束8. 责任与权利9. 一般条款 附件一：主要设计人员名单 附件二：设计任务书附件三：施工图设计指导书附件四：设计文件深度及设计错误分类附件五：宗地规划要求附件六：宗地地形图附件七：深圳地区气象资料附件八：销售合同附图样板 1 合同依据 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。 建设工程勘查设计市场管理规定及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 相关建设工程审批文件。 2 项目概况 工程名称：项目 项目地点：项目总占地面积 万平方米，总建筑面积暂定约 万平方米。其中别墅部分约为 万平方米；小高层及高层部分约为 万平方米，公建约为 万平方米。备注：以政府主管部门竣工查

27、丈建筑面积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率面积）。 产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层。 3 设计范围 本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作。 规划建筑方案设计阶段： 进行规划方案设计。 报建图纸制作。 设备方案的总体规划。 方案调整设计阶段根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整；联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层单体方案设计调整 扩初设计阶段 规划总图设计，包括

28、土方台地、道路及室外主要管线等。 完成单体建筑扩初设计、结构及设备的扩初设计； 向甲方提交各专业扩初条件图，供甲方审查； 结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案（强、弱电、空调通风及水专业）。 施工图设计阶段 乙方应结合甲方提供的百叶、低窗护栏、楼梯栏杆、阳台栏杆等标准做法，完成用地红线范围内所有建筑物、构筑物和室外工程的施工图设计。 完成建筑施工图设计建筑：1) 室内（根据甲方提供的要求，完成住宅、商场、地下室等所有建筑的常规一次装修）；2) 立面（包括所有建筑的外立面分色图及装修详图设计、立面材料样板及清单）。 完成结构施工图设计； 完成设备施工图设计（含强弱电、智能化系统主要通道预留、

29、配合精装修房的强弱电插座定位、给排水、通风空调；市政管系统接驳的设计工作）； 总图施工图设计（含土方平整图、总图定位、竖向包括挡土墙定位、管线综合图等，管线综合图应配合甲方现场施工需要，必要时应先出道路的综合管线图，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系；） 完成节能设计及测算，并提交及计算书。 其他可选施工图设计 某些特殊专业由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计，乙方要协助甲方作方案审核并协调合理布局，并承担总体责任。如： 小区建筑夜景灯光设计配合（建筑、机电管线等）； 小区背景音乐系统布置的配合设计（建筑、机电管线等） 电梯设计； 公共区域装修设计； 雨水再利用设计； 太阳能

30、设计； 湿地设计； 钢结构设计； 厨卫模块化设计、全面家居的解决方案及户型优化方案； 幕墙、铝合金节点设计； 小区内水景的设计； 环境照明的深化设计； 人防； 燃气； 小区智能化设计。 完成宗地内所有建筑物销售用建筑图、销售合同附图的制作。 品质提升设计阶段 乙方应完成以下设计； 小区、组团、公建、住宅主入口； 公共部位设计、大堂、电梯厅、公共走道； 外装部品设计、提供材料样板清单（实物样板或照片）； 重要立面节点设计、雨篷、顶部造型；备注：A.建筑物包括： 各类住宅建筑； 商业、会所等公共建筑； 各类小区配套建筑； 各种独立或存在于主体建筑中的设备用房；B.构筑物包括： 环境景观用途的构筑物

31、如亭、廊、花架等; 室内外游泳池; 公交车站和出租车站；篇六：XX项目施工图设计合同范本+施工图设计任务书合 同 编 号： 建设工程设计合同 工 程 名 称：XX工程 工 程 地 点： XX 建 设 单 位： XX 设 计 单 位：设计单位资质等级:资质证书号： 签 订 地 点： XX市XX区 签 订 日 期： XX年月日 建设单位（甲方）： XX 设计单位（乙方）： 根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条 例等相关法律法规及规章，就建设项目工程设计事宜，经双方平等协商，一致达成以下约定： 第一条 建设项目概况： 项目名称：XX工程项目建设地点：XX省XX县工业区项

32、目规模、特征:日处理规模1000吨，进水水质为工业污水，出水水质需满足城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-XX）中的一级A类标准，达标后排放或者回用于经济开发区内的绿化。第二条 设计阶段及设计深度与设计范围 方案 设计阶段水质化验报告，根据进水水质及出水水质给出合理的工艺，经专家论证后，确定最终的污水处理工艺。（目前已完成）施工图设计阶段根据方案设计，做出施工图，施工图纸应满足施工要求。第三条 甲方提供资料及提供时间甲方在规定的时间内按照乙方的要求提交基础资料及文件，乙方有义务对甲方提交的基础资料及文件进行审查，并不得以文件及资料不完整、不正确或已超时限为由免除自己的责任。双方在资料

33、交接时都应在资料清单上签字予以认可。乙方收到上述资料之日起三个工作日内如无异议，视为对上述资料的认可。第四条 乙方设计期限及应提交设计成果 方案 设计阶段2本阶段设计内容或成果具体要求： 无施工图设计阶段乙方上一阶段设计成果经甲方确认同意并报项目所在地政府部门审批同意后，方可进行下一阶段设计工作。各阶段设计成果，其文字说明应为简体中文字体，文字的真实含意以中文的理解为准，各阶段设计成果由乙方本项目设计人员签字并加盖乙方设计资质图章、公章；具体要求以法律法规规定及设计任务书规定为准。甲方对乙方每阶段设计成果具有无条件否决权，甲方不认可乙方本阶段设计成果的，本合同终止履行，本阶段设计费用按以下第（

34、 2 ）项约定处理：1、甲方不支付本设计阶段约定设计费用；2、甲方按本设计阶段约定设计费用的 75 %支付费用。 第五条 其他设计要求无第六条 设计费 设计费单价设计费单价为: 元/（总价包死）。本合同设计费总价款： 元 。设计费总价包死。本合同设计费单价及总价包括以下费用： 施工图阶段、进冀入秦、施工配合等 3 全部与设计相关的费用 ，发票税金等甲方实现合同目的所需支出的全部费用。 第七条 设计费支付 支付进度 甲方付款前，乙方应出具相应金额的合同发票，否则甲方有权拒付；乙方出具非法发票的，视为违约行为，应按开票金额30%向甲方支付违约金。造成甲方税务损失的，乙方承担赔偿责任。乙方指定以下银

35、行帐户作为收取设计费目的使用: 开户行： 开户名： 账号：预付款或定金冲抵设计费的约定：甲方向乙方支付的预付款或定金在乙方完成相应阶段设计工作后即应抵作甲方应付设计费。 第八条 设计变更与设计修改 所有的设计变更通知，必须经过甲方的书面确认才有效力，乙方不应自行更改经甲方同意之设计文件，如擅自更改而未经甲方书面确认，所有的返工及损失由乙方负担，甲方有权直接从未支付的设计费中扣除，如余额不足，乙方应补齐。 如设计文件已经甲方书面确认，但应甲方要求，需对已确认的设计内容进行重大 4 的增减、调整、变更的面积已超过总设计面积 10 %，从而影响工作进度及成本费用，乙方应于上述书面变更后 10 个工作

36、日内向甲方送交设计变更申请，并注明变更范围、内容及费用和时间的影响，双方应就变更事项及费用进行协商，并签署相关补充合同，乙方应在总工期期限范围内、按双方协商的顺延工期期限执行，否则甲方有权按本合同相关条款追究乙方之违约责任。除上述情况之外，设计费用及设计工期不予调整。 如乙方认为设计方案应进行调整，应向甲方递交书面变更申请，甲方接到乙方的设计变更申请，应于 10 个工作日内做出书面答复。如甲方未书面签认，乙方不应展开工作，工期相应顺延。如自行修改方案设计及图纸，所有的设计返工及损失，应由乙方负责。 因乙方设计文件不符合本合同规定及甲方要求或国家、项目所在地有关规定，或者违反行业标准而导致的设计

37、修改，甲方不承担任何费用，乙方要在甲方要求的期限内修改直至符合本合同所规定及甲方、政府部门要求为止，因此造成甲方及第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。 第九条 乙方设计人员组成及要求 乙方设计团队人员名单、简历、个人信息见合同附件对乙方设计人员的要求：无第十条 设计成果知识产权归属及设计成果的复用设计成果知识产权归属 甲 方所有。若本合同设计成果知识产权约定归属甲方所有，乙方享有署名权并可以用于企业宣传。甲方是否可以将设计成果复用于其他项目的约定：甲方将设计成果复用于其他项目的，应向乙方付费标准为：第十一条 甲方义务甲方应尽力对乙方及其设计人员按照具体情况提供相应的协助。对于需要乙方自行取得有关

38、本合同设计工作的信息，甲方应提供与其它组织相联系的渠道，以便乙方收集所要获取的信息。 5 篇七：建筑设计合同范本 建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 设计证书等级： 发设包计人：人：签订日期： 年月日 发包人（简称甲方）： 地址：法定代表人： 职务：设计人（简称乙方）：_ 地址： _ 法定代表人：_ 职位：_项目名称：_ 项目地点：_甲方委托乙方承担_的工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同签订依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例和建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规

39、和规章。 建设工程批准文件。第二条 设计依据 小区红线图、建设用地规划许可证、土地出让合同及补充协议； 甲方提出的项目定位建议、规划设计要求、配套建设要求等； 甲方提供的有关技术条件； 甲方要求的设计深度； 市城市规划标准与准则； 国家、省、市有关法规、规范和规定。第三条 本合同项目规模、设计工作、设计内容 项目规模：_总用地面积为_平方米，总建筑面积约为_万平方米，计容积率建筑面积约为_万平方米，不计容积率面积约为_万平方米。其中：住宅约为_万平方米；幼儿园约_平方米；商业约_平方米；垃圾收集站约_平方米；公厕_平方米。 设计工作： 本合同设计工作分阶段执行，设计工作分为六、七期规划设计、方

40、案设计、初步设计、施工图设计、施工服务、协助甲方办理相关审查、报建等履行阶段。 设计内容包括以上各设计阶段除景观设计以外的所有设计内容， 含建筑、结构、给排水、消防、通风空调、强弱电（含高低压配电、智能化、电信、有线电视等）、人防、燃气、总图（含总平面设计、竖向设计、管线综合设计、小区道路、围墙、配套设施等室外工程）、建筑外装饰及住宅标准层公共部分装饰设计（室内有特殊要求的二次装修设计除外）等内容（竣工图设计、以及超越乙方公司资质的设计内容不包括在内）。乙方负责与景观设计及其它专业设计的总协调与配合工作；乙方需提供所有施工图和设计变更的电子文件，并负责审核甲方提供的竣工图。 设计文件及设计深度

41、： 各阶段设计文件达到国家设计文件编制深度规定相应要求； 需按甲方不同阶段的要求提供项目鸟瞰图、主要建筑单体透视图、主要景观透视图、模型等；所有设计文件（包括设计变更）相应的电子文件。 第四条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 甲方需在各阶段设计前提供与该阶段设计有关的下列资料、文件： 1、建设用地规划许可证、土地使用权出让合同书； 2、设计任务书； 3、周边市政、管资料； 4、地块现状资料； 5、地质勘察报告；第五条 乙方向甲方交付的设计文件内容、份数、时间及标准篇八：施工图设计合同标准文本 建设工程施工图设计合同 合同编号：项目名称：项目地点：发包人（甲方）： 设计人（乙方）： 签订日

42、期：签订地点： 建设工程施工图设计合同发包人（以下简称甲方）： 设计人（以下简称乙方）：甲方委托乙方承担_工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、本合同依据下列文件签订(提示：分期开发的，原则上应分期签订施工图设计合同) 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。二、项目概况及设计范围 项目名称： 项目地点： 设计规模：占地面积，总建筑面积约。 设计范围：含单体、地下室、配套用房、管线施工图及管综合设计（管线施工图设计除了必须委托国家有关部门设计的内容及甲方另行委托之外，均

43、为乙方设计范围）。 具体设计及服务内容： 配合方案设计单位进行方案深化，按照当地规范对方案提出修改建议，直至方案深化定稿。 完成总图、建筑、结构、水、暖、电、人防各专业及管线综合扩初及施工图设计。 配合景观设计、智能化、内装饰、异形结构等单位的设计工作，并提出意见，完成与主体设计的衔接。配合各专业设备厂商及二次深化设计单位进行专项设计及审核并且提出书面意见，不限于：铝门窗，幕墙，钢结构栏杆及玻璃雨棚。 配合甲方的报审报建工作，直至报建完成。 完成建筑面积及各项指标的统计与核对。 根据需要，配合甲方完成对新技术新材料应用的研究。 配合甲方在施工期的设计变更及成本优化设计工作。 配合甲方施工现场图

44、纸交底及施工过程的设计图纸的技术服务；三、设计费用、支付方式及相关说明 设计费用： 设计费支付进度详见下表： 乙方如实际委托设计范围面积增减在±1%以内（含）（最终设计费面积以通过施工图审查核准为准），本合同设计费用总价不再调整；如实际增减设计面积超过上述范围，则只对超过实际委托设计范围面积±1%以上部分按照 的对应单价调整合同总价款。 乙方应在甲方付款前向甲方提交合法的税务发票，否则甲方有权拒付或是顺延付款时间。 以上设计费用包含乙方差旅费、文本制作费、设计制图费、税金以及乙方与其他相关合作单位正常配合的相关费用。 甲方支付的定金抵设计费。 套用相同图纸的楼号，设计费按相

45、同栋号的30%进行计算。 设计费结算按施工图审查核准的建筑面积进行结算。 分期出图的，按分期面积占总面积的比例计算设计金额，作为第二第四阶段付款的依据。四、甲方应向乙方提交的有关资料及文件 五、乙方应向甲方交付的设计资料及文件 以上资料均包括图纸及相关电子文档。 六、设计依据 第四条甲方提供的各项资料； 国家和当地技术规范、标准、规程、政府审批部门有关技术文件、政策文件、审批意见等； 甲方提出的施工图设计任务书及优化调整意见； 20年建设部颁发的建筑工程设计文件编制深度的规定； 造价限额指标： 结构专业：篇九：施工图设计合同样本 施工图设计合同 工 程 名 称： 工 程 地 点： 资 质 等

46、级： 委托 方：XX房地产开发有限公司 设计 方：签 订 日 期： 年 月 日目录 1、本合同签订依据 . 3 2、设计依据 . 3 3、设计范围 . 3 4、本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容 . 3 5、甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 . 4 6、乙方应向甲方交付的设计资料及文件 . 4 7、费用支付 . 4 8、双方责任 . 5 9、违约责任 . 8 10、争议解决 . 8 11、合同生效及终止 . 9 委托方（甲方）：XX房地产开发有限公司 设计方（乙方）： 甲方委托乙方承担 施工图设计，工程地点为 ，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。 1、本合同签订依据 中华人民共和

47、国合同法、中华人民共和国城市规划法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 国家及地方有关设计管理法规和规章。 规划项目批准文件 其他：2、设计依据甲方给乙方的委托书或规划设计任务书； 甲方提交的基础资料；乙方应采用的国家及地方现行技术标准、规范。3、设计范围 规划方案中所包含内容的施工图设计; 入口大门、物业用房、会所等公用配套设施施工图; 雨污水施工图; 销售所需各类图则; 其它。4、本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容 （根据行业特点填写：） 5、甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 6、乙方应向甲方交付的设计资料及文件 7、费用支付 经双方商定，本合同的设计收费标准为 元/，总设计费估算为 万元（大写：人民币 ）； 双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费； 规划设计过程中如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整； 设计费支付进度见下表：乙方根据工作及工程进度按以上阶段提交发票向甲方收取款项，甲方于收到发票后按付费时间节点支付有关款项；本合同履行后