模板劳务合同

1、精选优质文档-倾情为你奉上模板工作业班组劳务承包协议甲方： （以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国劳动法及相关法律法规，在建设工程施工合同的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，现就永川区临江镇“宇帆新城”小区H栋房建项目模板工劳务分包达成如下约定，双方共同遵守。一、工程名称永川区临江镇“宇帆新城”小区H栋房建工程二、工程地点重庆市永川区临江镇三、工程概况本工程位于重庆市永川区，共5F/1层，约8100平方米，砖混结构。四、承包范围1、按有效设计图纸，说明和设计变更及业主书面通知增加的全部模板作业内容，其中含二次结构和各种现浇构件模板及砂浆垫衬的制作安装；工具

2、及小型耗材乙方自备，如：圆盘锯、切割机、自用设备的电源线、铁丝、钉子、封边胶带、泡沫条、对拉杆等。2、无条件协助和配合防水施工、水电、消防及通讯，甲方不另计费。3、自用周转材料卸车（如钢管、扣件、板材等）；自用材料用完后应按甲方的要求分类堆码在指定的位置，工完场清；钢管扣件派专人清理。4、至少配备管理人员一个，无条件配合甲方放线工作。五、承包方式1、本工程按人工工资，机械设备、工具用具、无任何签证用工的方式承包。2、乙方在劳务承包期间，实行独立核算，自负盈亏，债权债务乙方自行承担。六、承包单价1、乙方在承包范围内，以验收合格为标准，按模板与砼接触面积计算，工程主体结构-元/平方米，包干计价；含

3、制作安装，拆除。七、付款方式乙方施工到封顶断水时，验收合格7个工作日内付乙方总价的90%，余10%作为工程尾款，在竣工验收合格交房后一个月内一次付清。八、质量要求严格按施工图纸、执行建筑工程施工质量验收规范，保证一次性验收合格。若因施工质量发生的返工，其费用由乙方全部承担；超出两公分由乙方承担；若损坏其他工种的成品并赔偿其他工种修复的费用，此费用在每月劳务费中扣除。若因爆模原因造成的砼打磨，由乙方自行负责并需在甲方规定的时间内完成；若乙方处理不及时或不合格，甲方有权另请人处理，其费用在乙方的劳务费中扣除。砼浇灌时必须专人护模，若发生爆模，必须及时处理，若造成砼浪费必须赔偿砼材料费并将砼清理干净

4、（必要时须赔偿其他工种损失），否则一切后果由乙方自负。施工中的质量问题一经指出必须及时进行整改，否则由此造成的窝工、停工、材料浪费，由乙方全部承担。乙方若不能保证施工质量且多次（三次以上）发生质量事故，甲方有权终止合同，并责令其在3日内无条件退场，保证金不退。九、安全文明施工以“安全生产、质量第一、文明施工”为宗旨，建立完善安全制度、质量保证体系，做到无任何事故发生，服从甲方管理人员指挥。在业主、监理和上级有关部门的指导和监督下保证建设工程的安全和质量。安全事故的，每次在叁仟元内，由乙方全部承担，超出叁仟元以上，保险公司赔付后，超额部分甲方承担80，乙方承担20。做到工完场清，加强成品保护意识

5、，珍惜他人劳动成果。凡在施工中损坏工程成品、半成品者按市价全额赔偿，对故意破坏者，按市价200处以罚款并追究相关责任。十、确保工期进度的约定1、乙方进场时间必须以甲方通知的时间为准，甲方通知乙方进场后，乙方必须组织足够的技术人员和普工人员进场（进场工人持证上岗率应满足要求），并保证在各节假日和农忙季节、暑热天气不影响正常施工。本工程不受任何其他因素约束，各分项内容的工期进度必须按甲方规定的计划保质保量按时完成，延误工期造成的一切经济损失由乙方全部承担。因甲方材料或不可抗力造成的停工由甲方全部承担。2、乙方在施工中必须严格按项目部制定的施工进度计划执行，每周检查计划执行情况，发现偏差及时纠正。若

6、不能保证进度计划的实施且屡次延误工期进度，甲方有权终止合同，并责令其在3日内无条件退场。退场前甲方只付已完成工程价款的60，其余款项待工程竣工验收后一次付清80，其余20作为其补救措施。3、模板的制作安装必须及时，搞好各工种交叉作业协调工作，不能影响其它工种的施工，否则要承担相应的费用损失。4、若乙方工人数量不能满足工期需要，甲方有权力临时安排工人突击，工资按150元/人.天计算，费用由乙方承担。十一、材料及能源管理1、乙方在施工中杜绝材料浪费，所有板材要尽量节约，扣件、V型扣等要专人清理，材料必须回收利用，不能利用的应运到甲方指定的地点分类堆放，保持现场整洁，若造成浪费视情况每次罚款500元

7、至1000元。若因乙方自身原因造成的质量返工或其它质量事故造成的缺损由乙方自行负责。2、材料计划要提前5天上报，计划要准确。十二、工程保证金本合同签定后，乙方必须当时内向甲方交纳工程履约保证金壹万元后本合同方可生效，该款由甲方监控，工程主体断水后一个月内一次性返还，不计息。十三、违约责任本合同经双方签字生效后，任何一方不得以任何理由违反上述约定。若有违约，则必须向守约方赔付工程价款3的违约金。十四、其他约定1、乙方不能再转包各种工种。2、甲乙双方若产生合同纠纷，按以下途径解决：双方协商；劳动委员会仲裁；司法程序诉讼。3、本合同未尽事宜，双方协商后另增补协议。4、本合同一式贰份，双方各执壹份，具

8、有同等法律效力，工程竣工，付清余款，本合同自然失效。5、所有民工的年龄必须符合政府相关规定，工人必须携带身份证，否则甲方不负安全责任。十五、郑重申明1、若因乙方资金不到位或管理因素造成的工人滋事以及安全、质量、工期等原因引发的纠纷，其一切经济损失和法律责任均由乙方负责。2、在施工过程中，若乙方不能履行合同约定，则乙方打入该工程的保证金，甲方不退还。3、乙方如不能按照甲方项目部的规定工期完成属乙方违约（规定工期应合情合理）。4、承包单价中含高温补贴、抢工期、夜间施工等一切费用。甲方代表签字：乙方代表签字：身份证：身份证：签定时间：年月日鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你

9、处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。知恩图报，善莫大焉。一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造， 一颗感恩的心需要生活来滋养。一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。唐代李商隐的晚晴里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。当一个人闯过难关的时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运的朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本

10、分。如古人所说：淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友的帮助之情，生活里做一个有情有义的人。你要知道，父母，永远是你最亲近的人，是最爱你的人，不管他们的方法怎么错误？可是爱你的心，都是一样的。千万不要因为自己一时的私心，而忘记感恩。我们常常希望别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，首先你必须先付出真情。你帮助别人，不要记在心里，别人帮助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所当然。你要知道别人帮你是情分，不帮你是本分。侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。不管你生活的精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。一父养十子，十子养一父。在这个美好的时代，中华很多的美德都在逐渐消失

11、，做子孝为天，但是总有一些人，自己活在天堂，硬生生的把父母扔进地狱。鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处于逆境和灾难时，帮助你一臂之力，渡过难关的人，都是你的亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘记援助过你的人。知恩图报，善莫大焉。一个人要想获得幸福，必须懂得感恩。生活需要一颗感恩的心来创造， 一颗感恩的心需要生活来滋养。一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你帮助的人，不能全部称作朋友，但是能够在你逆境时依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感谢和珍惜的人。唐代李商隐的晚晴里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。当一个人闯过难关的时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运的朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本分。如古人所说：淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友的帮助之情，生活里做一个有情有义的人。你要知道，父母，永远是你最亲近的人，是最爱你的人，不管他们的方法怎么错误？可是爱你的心，都是一样的。千万不要因为自己一时的私心，而忘记感恩。我们常常希望别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情