嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路

1、嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路项目编号 : A3303270430000384发包文件发 包 人：嵊州市谷来镇人民政府 招标代理机构：浙江华元工程咨询有限公司 日 期：2017年11月目 录第一章 发包公告3第二章 竞包须知4第三章 发包办法（造价下浮率竞包价法） 7 1发包办法7第四章 专用合同条款8第五章 技术标准和要求16第六章 竞包文件格式16第一章 发包公告1.发包人：嵊州市谷来镇人民政府2.发包代理机构：浙江华元工程咨询有限公司 3.工程名称：嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路4.建设地点：嵊州市谷来镇5.发包价（即预算审核价）: 人民币1997

2、693元。6.发包范围及内容：嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路施工图显示范围内的所有内容,工程内容为立面改造和连廊、人行道 、路灯工程等 （具体招标范围以工程量清单为准）。7.质量标准：合格8.工期要求：45日历天9.竞包人资质等级要求：（1）竞包企业资质：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修设计与施工一体化三级及以上资质，注册地在嵊州市或注册地在嵊州市外并在嵊州市设立分公司的企业，并取得嵊州市建管局颁发的诚信手册（有效期内）的企业。至报名起始日（投标时为至投标截止日）投标人的基本帐户没有处于被冻结状态。（2）项目负责人资质：建筑工程专业二级及以上注册建造师，

3、并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。报名时的项目负责人需与竞包文件里的项目负责人一致，如需更换请在提交竞包文件截止之日前在电子交易系统及时更换。（3）本次发包不接受联合体竞包。11.报名及发包文件获取时间：报名时间:2017年 11 月 10 日-2017 年 11 月 14 日，发包文件领取时间从公告发布之日起至竞包人提交竞包文件截止之日止，凡有意参加竞包者请登录嵊州市公共资源电子交易系统网上投标报名及下载发包文件。12.竞包办法：（1）采用造价下浮率竞包价法。让利幅度为8%（含）-15%（含），各档之间步长为0.2%。（2）各竞包单位按报名前后顺序自行摇取让利率，并填写在下浮率登记表

4、中，由发包人当众公布。摇取让利率的方法：前一家摇取的数值码在后一家摇取前再放入摇号箱内。（3）决包：摇取的最大让利率为中包让利率，对应的竞包人为中包候选人，若出现并列最大让利率,由并列的竞包人按原摇号顺序再次摇号，以摇取的数码值最大者为中包候选人，让利率按第一次摇出的计算。中包价=（审定后预算造价不下浮部分）（1中包下浮率）不下浮部分。13.竞包保证金：人民币39000元（大写：叁万玖仟元整），竞包保证金应在提交竞包文件截止时间前一天,以柜台转账（电汇）或网银支付形式通过竞包人的基本账户转出并在缴存竞包保证金时填写项目名称, 竞包保证金以到帐时间为准。开户银行（1）：绍兴银行股份有限公司嵊州支

5、行开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号： 6224861565790546139开户银行（2）：中国工商银行嵊州东城支行开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：1211026038000061403开户银行（3）：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：201000112849317000169开户银行（4）：中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业部开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：6232511450073658中包人的竞包保证金在签订合同后自动转为部分履约保证金，由嵊州市公共资源交易中心统一代管；其他竞包人的竞包保证金在中包通知书发出后3个工作日内退还

6、。 履约担保的形式：履约保证金不足部分由中包人通过基本帐户以网上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐户。履约担保的金额：中包价的10%；14. 发包时间(递交竞包文件截止时间)：2017 年 11 月 17 日 9:30 时 发包地点：嵊州市公共资源交易中心一楼（经济开发区双塔路99号）15.发 包 人 联 系 人：张鹏毅 联系电话发包代理机构联系人：王芳 联系电话：1396751821916.发包时项目负责人必须到场参加。17. 外来施工单位若中标，须在签订合同前回机构所在地国税机关办理外出经营活动税收管理证明并向我市国税局报备，接受我市税务部门的税务管理。18.

7、若本公告相关内容与正式发出的发包文件不一致，以正式发出的发包文件为准。 发包人（盖章）：嵊州市谷来镇人民政府 发包代理机构（盖章）：浙江华元工程咨询有限公司 2017 年 11月 10 日第二章 竞包须知1.工程名称、地点、发包人：（1） 工程名称：嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路（2） 工程地点：嵊州市谷来镇（3） 发 包 人：嵊州市谷来镇人民政府（4） 发包价（即预算审核价）：人民币1997693元。（5） 工程概况：嵊州市谷来镇小城镇环境综合整治工程（一期）-来山路施工图范围内的全部改造工程（具体招标范围以工程量清单为准）。（6） 质量等级：合格（7） 检验标准：行业标

8、准（8） 工期：45日历日。2.资金来源：自筹。3.竞包人的资格要求： （1）竞包企业资质：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修设计与施工一体化三级及以上资质，注册地在嵊州市或注册地在嵊州市外并在嵊州市设立分公司的企业，并取得嵊州市建管局颁发的诚信手册（有效期内）的企业。至报名起始日（投标时为至投标截止日）投标人的基本帐户没有处于被冻结状态。（2）项目负责人资质：建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证书（B证）。报名时的项目负责人需与竞包文件里的项目负责人一致，如需更换请在提交竞包文件截止之日前在电子交易系统及时更换。（3）本次发包不接受联合体竞包。(

9、4) 资料核验：投标单位委托人随带新版企业资质证书（可通过扫描二维码查询企业资质的只须提供证书复印件替代原件）、建造师注册证书及身份证及竞包文件，设立分公司的随带分公司营业执照和税务登记证、（以上资料原件）。（5）竞包保证金：竞包保证金：人民币39000元（大写：叁万玖仟元整），竞包保证金必须在提交竞包文件截止之日前一天;以柜台转帐(电汇)或网银支付形式通过竞包人的基本帐户转出并在缴存竞包保证金时填写项目名称, 竞包保证金以到帐时间为准。开户银行（1）：绍兴银行股份有限公司嵊州支行开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号： 6224861565790546139开户银行（2）：中国工商银行嵊州东

10、城支行开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：1211026038000061403开户银行（3）：浙江嵊州农村商业银行股份有限公司开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：201000112849317000169开户银行（4）：中国建设银行股份有限公司嵊州支行营业部开户名称：嵊州市公共资源交易中心帐 号：6232511450073658中包人的竞包保证金自动转为部分履约保证金，由嵊州市公共资源交易中心统一代管；其他竞包人的竞包保证金在中包通知书发出后3个工作日内退还。（6）竞包费用：由竞包人自负。（7）履约保证金：履约担保的形式：通过中包人的基本帐户以网上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐

11、户。履约担保的金额：提供合同价款10%作为履约保证金，以银行汇票、转账支票形式提供，工程验收合格并备案后履行手续退还70%的履约保证金，其余30%待两年缺陷责任期期满后退还。； 4、工程计价方式：按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。5、工程造价编制依据：（1）业主提供的关于本工程的施工图。（2）浙江省市政工程预算定额（2010版)、浙江省建筑工程预算定额(2010版)、浙江省安装工程预算定额(2010版)、浙江省园林绿化与仿古工程预算定额(2010版)、浙江省建设工程施工费用定额(2010版)、浙江省施工机械台班费用定额（2010版）。（

12、3）人工费：按照绍兴市建设工程造价管理信息2017年9月份人工信息价补差。材料价格：依次按绍兴市建设工程造价管理信息2017年9月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）、2017年9月份浙江造价信息及部分市场调查价（除税价）计取。6、工程开工及完工开工：完工：7、工程启动资金的支付、工程进度款的支付及工程质量保证金施工设备、施工人员进场后支付合同款的10%，完工验收合格后付至合同价的80%；工程结算审核完毕后支付至审定工程造价的100%.8、本工程价款的结算：按第四章专用合同条款执行9、变更政府投资项目变更按嵊州市政府投资项目工程变更管理办法（试行）嵊政办201555号文件执行。10、工

13、程保险和风险损失的补偿10.1工程和施工设施保险见第四章专用合同条款。11、工程保修11.1 缺陷责任期的具体期限： 二年 。11.2 工程保修期：按工程质量保修书执行。12. 发包文件的澄清12.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在发包会议召开之日至少前1个工作日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求发包人对发包文件予以澄清。12.2 发包文件的澄清将在发包文件规定的竞包文件提交截止时间1天前在电子交易系统发布，由竞包人自行下载获取，但不指清澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞包

14、截止时间不足1天，相应延长竞包截止时间。13. 发包文件的修改13.1 在竞包文件提交截止时间前1个工作日，发包人可以修改发包文件，修改文件在电子交易系统发布，由竞包人自行下载获取。如果修改发包文件的时间距发包截止时间不足1个工作日，相应延长发包截止时间。14、竞包文件的组成14.1竞包文件的组成主要包括下列内容：（1）竞包函（格式附后）；（2）法定代表人身份证明（格式附后）；（3）授权委托书（格式附后）；（4）竞包保证金。14.2竞包文件编制要求：（1）竞包文件一式三份，其中正本一份，副本二份。（2）竞包文件的正本和副本均需采用不褪色的材料书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并应在竞包文件封面的

15、右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。（3）竞包文件的封面、竞包函均应加盖竞包人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字。（4）竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签字盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。（5）除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的单位公章或由其授权代表人签字或盖章。 14.3、竞包文件的密封：（1）竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册，密封在一个外层包封中，并在外包封上写明：工程名称；竞包人名称并加盖竞包单位公章。（2）如果竞包人未按上述要求密封

16、及加写标记，发包代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝。14.4竞包文件的递交： 竞包人应按上述要求，在竞包截止时间递交竞包文件。第三章 发包办法（造价下浮率竞包价法）1、发包时间(递交竞包文件截止时间)：发包人将于2017年 11 月 17 日 9:30时在嵊州市公共资源交易中心一楼（经济开发区双塔路99号）公开发包，所有竞包人均应派建造师参加(必需参加)。发包时，竞包人委托人资质证书（可通过扫描二维码查询企业资质的只须提供证书复印件替代原件）、建造师注册证书及身份证及竞包文件，设立分公司的随带分公司营业执照和税务登记证（以上资料原件）。若竞包人未

17、按规定派建造师出席发包会议，则发包人可视其为已放弃竞包。 根据建办市函2016462号文件规定，企业招标活动中可通过扫描二维码能查询建筑业企业资质的证书复印件可以替代建筑业企业资质证书原件。2、发包原则：发包活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。3合同授予3.1中包方式:（1） 采用造价下浮率竞包价法。让利幅度为8%（含）-15%（含），各档之间步长为0.2%。 （2）各竞包单位按报名前后顺序自行摇取让利率，并填写在下浮率登记表中，由发包人当众公布。摇取让利率的方法：前一家摇取的数值码在后一家摇取前再放入摇号箱内。（3）决包：摇取的最大让利率为中包让利率，对应的竞包人为中包候选人，若出现并列最

18、大让利率,由并列的竞包人按原摇号顺序再次摇号，以摇取的数码值最大者为中包候选人，让利率按第一次摇出的计算。中包价=（审定后预算造价不下浮部分）（1中包下浮率）不下浮部分。3.2 定包方式：本发包工程的施工合同授予中包人，中包人放弃中包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中包结果的违法行为等情形，不符合中包条件的，发包人应重新发包。4、履约保证和签订合同4.1 中包人和发包人应当自中包通知书发出之日起15天内，根据发包文件和中包人的竞包文件订立书面合同。中包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证

19、金数额的，中包人还应当对超过部分予以赔偿。4.2 发出中包通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中包人退还竞包保证金；给中包人造成损失的，还应当赔偿损失。 4.3 履约担保额度为中包价的10%，中包人在收到中包通知书后5个工作日内提交履约保证金，中包人不提交履约保证金的视为放弃中包。工程完工验收合格后，凭完工验收资料退还履约保证金。5.竞包人有下列情形之一的，其竞包行为无效：（一）未按规定在发包会议召开时间前向发包人递交竞包文件的；（二）竞包文件未按要求密封的；（三）竞包人不符合发包文件载明的资格条件要求的；（四）竞包文件不符合发包文件载明的要求的；（五）未按规定递交竞包保证金的；（六

20、）不符合发包文件明确的实质性响应条件的。6.有下列情形之一的，经发包人确定，重新发包：（一）第一次报名竞包人不足3名的；（二）发包会议确认无有效竞包人或不足3名的；（三）排名第一的中包候选人放弃中包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中包结果的违法行为等情形，不符合中包条件的。7、重新发包7.1重新发包后有效竞包人数量在2名及以上的，经现场随机抽取的方式确定下浮率，抽取最大下浮率者为中包候选人；7.2重新发包后有效竞包人数量为1名的，直接确定为中包候选人，下浮率通过现场随机抽取的方式确定。第四章 专用合同条款第一节 通用合同条款通用合同条款直接引用住房

21、和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。（内容略）第二节 专用合同条款本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。一般约定1.1 词语

22、定义1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例等相关法规以及工程所在地政府及主管部门有关建设工程施工、质量方面的法规、条例等。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等；本工程发包文件图纸和技术标准和要求。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行 。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前七天内；1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进

23、度计划、专项施工方案、施工周报、月报、施工总结等；以及结合具体工程情况，编制的加工图、大样图、协调配合图等文件。承包人提供的文件的期限为：工程或者相关工程部位施工前 ；1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：由承包人在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.10 交通运输1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内界定为场内交通，其余的为场外交通。关

24、于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的道路和临时设施，其费用由承包人承担。 2. 发包人2.2 发包人代表发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系；协调合同管理、工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题；解决合同变更、工程价款洽商、索赔事项、有关设计和技术签证、现场经济技术签证、审核工程进度报表等；处理有关其它工程相关的事宜。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行 。2.4.2 提供施工条件关于发

25、包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用电、水、通信线路以及进入施工现场的交通条件由承包单位自行解决，其费用已经包含在合同价中。a.施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程施工现场周围道路畅通。承包人应遵守交通管理部门限制通行及其他有关规定。e.图纸会审和设计交底时间：为开工前七天内。 g.双方约定发包人应做的其他工作：协助处理周边非承包人工作的事宜。h.发包人委托承包人办理的工作：协助发包人办理：质监手续、监理手续、施工许可证。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工资料，并完成竣工资料的立卷和归档，符合工程所在地建设行政主

26、管部门和（或）城市建设档案管理机构的要求 。承包人需要提交的竣工资料套数： 按上级主管部门要求 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后3个月内 。承包人提交的竣工资料形式要求： 符合要求后按照竣工资料档案移交 。（6）承包人应履行的其他义务：a、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按行业主管部门和相关部门的要求，自费承担这些工作(如警卫)和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。发包人在这方面无特殊要求。 b、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前成品保护由承包人负责，费用由承包人

27、承担；竣工验收后成品保护由发包人负责，费用由发包人承担。c、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保证施工现场周边的建筑物、房屋、电力和通讯线路、树木及发包人提供的地下管线的安全。在实际施工中，因承包人损害上述各项的安全而引起的经济赔偿，承包人与周边村及群众的关系和纠纷由承包人自行负责。d、施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人承担。e、根据交易习惯，应由承包人完成的其他工作，在竣工期间内，提交该工程有关的一切技术资料和相关的备案资料。 f、承包人应在施工合同签订后，按照监理单位开工令载明开工日

28、期进场施工。在开工日期7天后，承包人仍未进场正常施工，视为承包人违约，发包人可提前中止合同，并没收履约保证金。承包人应在合同约定工期内完工，如不按期完工，每延误一天承包人向发包人支付赔偿金2000元。3.2 项目经理承包人对项目经理的授权范围如下：参与项目招标、投标和合同签订、参与组建项目经理部、工程项目施工的全面管理、主持项目经理部工作、决定授权范围内的项目资金的投入和使用、制定内部计酬办法、参与选择物资供应单位、在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系、以及法定代表人授予的其它权力。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工通知载明的日期前7

29、天 。3.5 分包 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括： / 。其他关于分包的约定： / 3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 提供 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供合同价款10%作为履约保证金，以银行汇票、转账支票形式提供，工程验收合格并备案后履行手续退还 。4. 监理人5. 工程质量5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。监理人

30、不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到建筑施工安全技术统一规范（GB50870-2013）标准。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2013）标准 。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。7. 工期和进度7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内 。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准

31、点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工通知载明的开工日期前7天内 。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7） 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。 因发包人原因造成的工期延误，工期顺延须经监理工程师和发包人派驻的发包人代表在相应文件中共同签证盖章后予以调整，但不做任何经济补偿。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 2000元/天 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： / 。8. 材料与设备9. 试验与检验10. 变更10

32、.1变更的范围关于变更的范围的约定：政府投资项目工程变更按嵊政办【2015】55号文件嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市政府投资项目工程变更管理办法(试行)执行。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: （1）若变更仅为某项目工程量的增减,综合单价按乙方的投标综合单价计算。（2）设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：工程量清单或预算书中有类似工程项目单价的，参照类似项目的单价计算确定：A、某种材料（或半成品或成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；B、清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准

33、不变，仅调整发生变化的组合子目单价。工程量清单或预算书中无相同项目或没有类似工程项目单价的，以及符合专用合同条款 其综合单价的确定原则如下：A、计算规则按现行有关工程量清单计价规范规定；B、定额套用浙江省建筑工程预算定额（2010版）、浙江省安装工程预算定额（2010版）、浙江省建设工程施工费用定额（2010版）；C、取费按照取费按照浙江省建筑工程施工费用定额(2010版)及浙建站201364号文件及相关补充规定确定；D、人工、材料价格按照编制招标控制价采用的月份绍兴市建设工程造价管理信息（正刊）嵊州价、浙江造价信息（正刊）进行计算；如材料无信息价的，按业主的签证价进入综合单价，签证价不下浮；

34、E、按投标口径同比例下浮（即下浮率=100%-（中标价-不下浮部分）/（工程招标预算造价-不下浮部分）作为新项目的结算综合单价；F、组织措施项目、规费、税金等按招标预算同口径的费率计算。不能套用2010版预算定额的项目则由乙方提出适当的变更单价，经甲方审核后确定。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照发包人要求使用 。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同：本合同价款采用固定单价合同，在合同

35、执行期间单价不作调整，结算单价按预算书相应单价乘以（1-中包下浮率）计算。2、总价合同。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： 合同款的10% 。预付款支付期限： / 。预付款扣回的方式： / 。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则： 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013) 。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：/ 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： / 。12.4 工程进度款支付：施工设备、施工人员进场后支付合同款的10%，完工验收合格后付至合同价的80%；工程结算审核完毕后支付至审定工程造价的100%；12.

36、4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/ ；如有跟踪审计单位，必须经跟踪审计审核。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限： / 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。（2）发包人支付进度款的期限： / 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。12.4.6 支付分解表的编制13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收

37、13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 执行建设部房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法和嵊州市政府投资项目竣工验收规定【嵊政办（2005）82号】 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书3天内 。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单28天内 。发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

38、执行通用条款 。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期满后 。 14.5双方对竣工结算的约定：1.本工程为自筹资金投资项目，工程结算的最终依据是审计部门出具的审计报告和财政部门审批的结算批复。2.根据嵊州市政府嵊州市人民政府关于进一步加强政府投资项目审计监督工作的意见（嵊政201312号）规定，经审计中心审核，对送审工程造价超过5%幅度以外的核减额及核增额的工程结算及变更工程审核追加费用由施工单位承担，审核追加费用=（超过送审造价5%幅度以外的核减额+核增额）5%。3.本工程工程量根据建设工程工程量清

39、单计价规范、浙江省建筑工程预算定额（2010版）、浙江省安装工程预算定额（2010版）、浙江省建设工程工程量清单计价实用手册按实结算，综合单价按招标人发布的工程量清单和计价表中的单价计算，不作调整；结算价按乙方中包下浮率下浮后计算，即工程结算价=（审定造价一不下浮部分）（1中包下浮率）不下浮部分。4.工程变更部分的综合单价按本合同专用条款10.4.1执行。5.组织措施项目、规费、税金等按乙方投标报价书上的费率计算。6.人工、材料价格的调整方法：按本合同专用条款11.1款执行。7.结算时工程量清单中分部分项清单项目工程量增加或减少超过本项工程数量15%及以上时，其超过本项目工程数量115%（即“

40、结算审定工程量-合同工程量*115%”部份）的工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人按照本合同专用条款第10.4.1款约定重新组价，经发包人审定后，作为结算的依据。8、竣工结算资料的格式、内容和份数：工程竣工验收合格后7天内，乙方应向甲方提交乙方盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，甲方工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖甲方公章后方可视为甲方收到竣工结算资料；在工程结算审核过程中，乙方不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由乙方承担；乙方未按本条款

41、约定的时间向甲方提交竣工结算报告和资料的，甲方将不能保证按规定的时间内完成审核，并且甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自行承担。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 二年 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（2） 3 %的工程款；15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；关于质量保证金的补充约定： 在工程缺陷责任期内，如发包人发现工程质量缺陷，承包人无故不予修复的，发包人可自行修复 ，产生的

42、修复费用在质量保证金中扣除 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 按工程质量保修书执行 。16 违约16.2 承包人违约16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应自费修补工程缺陷，并使其达到双方约定的质量标准。修补后仍达不到合格标准，不能按时交工，应拆除后重建。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及三十年以上一遇的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定： / 。18

43、.3 其他保险关于其他保险的约定： 对工程施工人员人身伤害进行投保，由此引起的相关投保费用由承包人承担。如不投保，一旦发生险情，由此带来的损失由承包人负责并承担 。 第三者责任险保险金额：100万元/年，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由 承包人 承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。20. 争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（1）向 绍兴市 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 嵊州市 人民法院起诉。21.补充条款21.1承包人应及时足额支付农民工工资，若有拖欠农民工工资的现象，发包人有权在履约保证金或工程保留

44、金中扣除相应数额，用于农民工工资的发放。21.2承包人应自觉接受相关行政监督部门依法实施的监督管理，按照中共嵊州市委 嵊州市人民政府关于加强政府投资项目监管的意见（嵊市委【2013】8号）文件精神、依据嵊州市房屋建筑工程建设领域施工企业及中介机构考核管理办法（嵊建管【2013】43号）及上级相关文件精神，自觉接受招投标活动和施工全过程的考核监督。21.3根据嵊州市政府嵊州市人民政府关于进一步加强政府投资项目审计监督工作的意见（嵊政201312号）规定，“对送审工程造价超过5以外的核减额以及核增额的工程结算审核及变更工程审核追加费用，都应由施工单位承担”。21.4施工时间须服从发包人的安排。21

45、.5工程挂靠或转让合同或将主体工程分包、变相转包的将扣除全部履约保证金,且发包人有权解除合同,并报告行政监督部门追究其责任。21.6施工通水通电费5000元一次性包干；21.7工程一切险（含防盗险、第三者责任险），建安费0.4%计21.8暂列金额按税前造价5%计合同协议书编 号： 发包人（全称）： 法定代表人： 法定注册地址： 承包人(全称） 法定代表人： 法定注册地址： 发包人为建设 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的竞包。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方共同达成并订立如下协议。一.工程概况工程名称： (项目名称) 标段工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号： 资金来源： 二.工程承包范围承包范围： 三.合同工期计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日工期总日历天数 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算