地埋式垃圾压缩中转站工程招投标书范本

1、千里马招标网 地埋式垃圾压缩中转站工程招标文件政府采购编号：LYCG-XM-招标人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司二0一八年八月第一章招标公告一、项目概况与招标范围1.1、 项目名称：地埋式垃圾压缩中转站工程1.2、 政府采购编号：LYCG-XM-1.3、 项目概况：地埋式垃圾压缩中转站工程，具体以工程量清单及图纸内容为 准。质量要求：合格工程，工程质量要求符合国家有关市政公用工程施工规范、验收 标准。工期：日历大。1.4、 付款方式：工程施工期间，完成总工程量的 %支付合同金额的%竣工验 收合格后一个月内付满合同金额的 内审结果出来，一个月内付至合同金额的 %终 审结果出来，一个月内付

2、至终审金额的 余款缺陷责任期（个月）满后一个月内退 还（不计息）。二、投标人资格要求2.1、 企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； 湖南省外企业须按照湘建建口号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖 南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；2.2、 企业具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资 质，资质证书处于有效期内；2.3、 企业具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期；2.4、 拟任项目负责人具备住房和城乡建设部注册市政公用工程贰级及以上注册 建造师执业资格和省级住房和城乡建设行政主管部门

3、颁发的项目负责人安全生产考 核合格证且必须是本企业在职人员（提供投标截止时间前近半年内连续个月劳动保障 部门出具的社保证明）。不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的项目 负责人；2.5、 本次招标丕接受联合体投标。说明：、以上均须提供原件（除建筑业企业资质证书，但应提供与建筑业企业资 质证书原件一致的复印件，投标人应对其资质证书复印件和原件的一致性负责），如果因证照年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示行业行政主 管部门正式证明，并加盖出示证明单位的公章。、投标人应将以上资格证明资料原件及评分相关的资料（如有）原件分别装入两 个文件袋中单独递交并在文件袋上列详细清单

4、，在投标截止时间前与投标文件一同递 交。（资格证明文件原件未递交的视为无效投标,评分证明资料原件未递交的，相应的评分项不予计分）。三、投标保证金3.1、 投标保证金金额：人民币玖仟陆佰元整（¥.元）；3.2、 投标保证金交纳截止时间为投标截止时间前（含）。投标保证金要求在投标 截止时间前（含）到达专用账户（以托管银行到账日期为准）；3.3、 投标保证金交纳方式：银行转账、银行电汇、银行汇票，以投标人自身的名义通过其基本账户一次性足额提交到如下专用账户：开名：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司开户行：浏阳农村商业银行永安支行开户账号：3.4、 投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称

5、应与投标单位的名称一致， 不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，具投标保证金由牵头人递交；3.5、 投标保证金必须在转账票据的用途栏或备注栏中注明“地埋式垃圾压缩中 转站工程”的投标保证金（投标单位缴款时必须分标段缴款，如有分标段，须注明投 标项目名称及所投标段名，未到账做无效投标处理 ）。如未注明是“地埋式垃圾压缩 中转站工程”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责；3.6、 因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，具投标将被拒绝，招标人依 法当众认定并宣布其投标无效。四、评标办法4.1、 合理定价评审抽取法，湘建建 口号文中的合理定价评审抽取法，本项目招 标资

6、格审查方式为开标后资格审查。具体步骤：（）资格审查、投标报价验证、投标承诺评审；（）遴选确定中标候选人：按照签到先后顺序，由投标单位法定代表人或授权 委托代理人随机抽取单位身份代码球， 并签字确认；由招标人代表随机抽取中标候 选人，其随机抽取的结果由投标单位法定代表人或授权委托代理人签字确认。4.2、 本工程合理定价（人民币）为：大写：肆拾捌万肆仟零伍拾肆元陆角捌分， 小写：二元。4.3、 编制投标报价时只需打印招标人提供的清单，投标人对招标人提供的合理 定价清单进行响应承诺，投标人不得对招标人提供的合理定价工程量清单做任何修改。 投标人在投标文件正、副本中所提交的工程量清单为招标人发出的全套

7、合理定价工程 量清单，且必须对招标人发布的合理价及其组成部分的每页由投标人的法定代表人或 其委托代理人签字（或盖章）和加盖单位章。不按上述规定报价的投标报价视为无效，作否决投标处理；4.4、 请投标人详细阅读后附的合同文本等，项目实施过程中将严格按此执 行。五、招标文件的获取及澄清答疑发布5.1、 凡有意参加投标者，请从年_月_日起（北京时间，下同）在浏阳高新技术 产业开发区网（）进行网上下载/获取招标文件、图纸、工程清单及招标控制价。通过网络下载，其招标文件、图纸及招标控制价与书面招标 文件、图纸及招标控制价具有同等法律效力。5.2、 答疑文件、招标文件修改澄请文件将在浏阳高新技术产业开发区

8、网上发布， 敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。六、投标文件的递交6.1、 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为年月日时分（北京时间），地点为浏阳高新技术产业开发区管委会三楼会议室（永阳路号）；6.2、 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予 受理；6.3、 召开开标会议时，投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和 本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第三章投标文件格式 “二、授权委托书”原件、本人身份证原件）原件、投标文件和资格后审资料原件准 时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的

9、项目负责人。6.4、 投标文件密封包装，在封套两端折叠封口处加贴封条，并同时加盖投标人 单位行政公章。封套上应载明的信息：地埋式垃圾压缩中转站工程（项目名称）投标文件在年月.日时分之前不得启封投标人名称：投标文件如果未按上述规定密封和标记、逾期送达的或者未送达指定地点的投标 文件，招标人将拒收。6.5、 投标文件胶装成册（份），一正一副（格式后附），密封于封套中。当副本 和正本不一致时，以正本为准。6.6、 投标截止时间止，投标人少于个的，招标人将按流标处理。七、履约保证金7.1、 履约保证金金额为中标价的 %中标单位应在中标结果公示后个工作日内 将履约保证金从其基本账户以转账方式缴入指定的履

10、约保证金专户：户名：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司履约保证金专户账号：，开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司浏阳市永安镇支行7.2、 以此作为发放中标通知书的前提条件和依据。否则，视为自动放弃或取消其中标资格，投标保证金不予退还；并上报行业行政主管部门公示不良行为记录。7.3、 履约保证金根据工程形象进度分期退还（不计息），退还时施工单位填报浏阳高新区国有投资项目履约保证金退还申请表，由监理单位、招标人、浏阳高新区招投标办出具意见，浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司财务部办结。八、联系方式招标人：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司联系人：石小姐联系电话：-年月日中国招标行业门户网站第

11、二章合同条款及格式合同编号(类别+签约日期+序号)：CO(/ / ) Z-号浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司合同文本项目名称：工程甲方：乙方：鉴证方：签约地点：湖南浏阳签订日期：二。一八年月日合同类别说明：合同类别代号合同类别代号合同类别代号项目投资IV建设工程施工CO建设工程设计DE建设工程监理物资采购PU土地征收LA 本合同文件参照SU建设工程勘察广告发布业务AD房屋拆迁HO其它HNJS-编制PR建设工程测绘SD劳务用工WOOT千里马招标网 第一部分合同协议书发包人（全称）：浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 （简称甲方）承包人（全称）：（简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民

12、共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况.工程名称：。.工种4点：浏阳高新技术产业开发区境内。.工程立项批心号：/。.资金来源:自筹。.工程内容：。.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年 月日（具体以开工通知中载明的开工日期为准）。计划竣工日期：年月日（具体以竣工验收单中载明的竣工日期为准）。工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家有关建筑、市政公用工程等施工规范、验收标准，并达到合格工程标准。四、签约

13、合同价与合同价格形式.签约合同价为：人民币（大写）（¥ 元）；其中：（）安全文明施工费：人民币（大写）（¥元）；（）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；（）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（¥元）；()暂列金额：人民币(大写)(¥元)。.合同价格形式：单价合同，以中标的综合单价为结算依据。.发包人另行支付发包人应承担的交易服务费¥ :元。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：()中标通知书(如果有)；()投标函及其附录(如果有)；()专用合同条款及其附件；()通用合同条款；(

14、)技术标准和要求；()图纸；()已标价工程量清单或预算书；()其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一 类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖 章。七、承诺.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并

15、承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在浏阳高新区创业服务中心签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后到浏阳高新区招标办备案后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍出承包人执贰Q市招投标监督 管理办公室之份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）纳税人识别号：A组织机构代码：地址：浏阳

16、高新区永阳路号 地址：邮政编码： 邮政编码：法定代表人：法定代表人:委托代理人： H 委托代理人:电话：-电话：传真：-传真：电子信箱： 电子信箱：开户银行：浏阳农村商业银行永安支行开户银行:账号：账号：中国招标行业门户网站千里马招标网 第二部分通用合同条款参照HNJS-建设工程施工合同通用条款执行。第三部分专用合同条款.一般约定.词语定义.合同其他合同文件包括：双方签订的补充协议、会议纪要等。.合同当事人及其他相关方监理人：名称：;资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。设计人：名称：;资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。.工程和设备作为施工现场组成部分的其他

17、场所包括：按通用条款执行。永久占地包括：详见施工图纸及用地红线。临时占地包括：根据监理人审杳的承包人施工组织设计，发包人现场工程 师综合考虑现场情况，报发包人有关行政部门审批后确定。.法律适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。.标准和规范.适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。.发包人提供国外标准、规范的名称： JL;发包人提供国外标准、规范的份数： J;发包人提供国外标准、规范的名称： JL；.发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：Lo.合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。.图纸和承包人文件.图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后五天内提供

18、相关图纸和资料；发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。.承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；承包人提供的文件的期限为：开工前十天；承包人提供的文件的数量为：贰套；承包人提供的文件的形式为：纸质版装订成册，并提供电子版；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后天内审批完毕。.现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。.联络.发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指 示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。.发包人接收文件的地点：浏阳高新区创业服务中心；发包人指定的接收人为：工程

19、部负责人。承包人接收文件的地点：浏阳高新区创业服务中心；承包人指定的接收人为：项目经理。监理人接收文件的地点：浏阳高新区创业服务中心；监理人指定的接收人为：总监理工程师。.交通运输.出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 承包人应根据合同工程的需要. 负责取得出入 施工场地的专用和通行权，并承担相关费用，上述费用已包含在合同总价中。.场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目用地红线作为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的 约定：按通用条款执行。.超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由承包人承担。.知识

20、产权.关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归 属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。.关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。.承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘的使用费的承担方 式：按通用条款执行。.工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量以实际发生为准。工程量发 牛增减的项目其综合单价及措施项目费用

21、单价不因工程量的变化而调整。.发包人.发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：浏阳高新区创业服务中心。发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程的全面管理，严格实行对工程质量、进度、投资成本和施工安全的管 理，具体职责是:1、编制项目施工总进度计划并监督检查计划的实施；2、负责工程开工前的综合线网改移、拆除的协调及施工管理；、审批承包人经过监理人审查的施工组织设计，确保经济、合理、可行，科学 规范施工，降低工程造价；审批承包人经过监理人审查的月进度计划，控制工程进 度以确保达到工期要求；当工程未能按计划进行时，应强制采取措施加快施工进度；、发包人对各

22、工程项目派出现场代表，现场代表为该项目第一责任人，应随时 掌握工程动态，把握进度，检查质量，对承包人的合同履约进行考核；、对承包人的不合格机械和不称职人员，有权提出撤换；、督促承包人工程变更按专用条款第款变更的相关程序及方法办理；、组织工程计量，认真细致地审批工程施工方案、计量、支付文件,力求方案 合理、数字真实、计量准确：、协调承包人的施工环境，协调相邻工地间的施工矛盾，协助承包人搞好与政 府职能部门的工作关系等；、负责对现场监理工作的管理、督促和考核；、组织对工程质量问题的处理，参加对重大质量事故的处理；、抓好施工安全工作、对发生的安全事故及时组织有关单位分析处理：、参加工序验收及组织竣工

23、验收；、审核竣工文件；、收集现场基础资料，为技术管理部现场技术处理提供依据；、完成上级交办的其他工作。.施工现场、施工条件和基础资料的提供.提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。.提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通川条款执行，供水供电接至施工现场（在用地红线处提供接口），但供水及供电部门的开户、下火 费用由施工单位自行承担。.资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： J_。发包人是否提供支付担保：。发包人提供支付担保的形式：。.承包人.承包人的一般义务()承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工资料及竣工验收报告。承包人需要提交的竣

24、工资料套数：肆份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后天内。承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册的纸质文件及电子文件(光盘)。()承包人应履行的其他义务：按通用条款执行。.项目经理.项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目一切事宜。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不低于天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责 任：按通用条款执行。项目经理及项目部关键岗

25、位人员未经发包人批准，擅自离开施工现场的违 约责任：按缺勤计算，少一天罚元，累计缺勤天以上解除合同或承包人按合同造 价的炮付违约金、由发包人从承包人工程款中直接扣减。.承包人擅自更换项目经理的违约责任： 每出现一次：承包人按合同造价的 支付违约金.由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人按合同造价的支付违约金，由发包人从承包人工程款中直接扣减。.承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前天。.承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按合同造价的 炮付违约金，由发包人从承包人工程款中直接扣减。.承包人

26、主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需报发包人批准Q.承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每出现一次将处以承包人 千元的罚款，由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次将处以承包人千元的罚款 ：由发包人方从承包人交纳的履约保证金中直接扣减。本工程施工严禁转让，承包人在现场管理的人员必须与投标文件中确定的主要 人员一致，施工中项目负责人、项目技术负责人、施工员等人员的变更须经业主同 意，否则施工单位按工程总造价的 %寸违约金，且终止合同。.分包.分包的一般约定禁止分包的工程包括：全部工程不允许分包。主体结构、关键性工作的范

27、围：/。.分包的确定允许分包的专业工程包括：/_。其他关于分包的约定：!_.分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。.工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执 行。承包人应做好土建及其他专业施工队伍的成品保护工作，严禁破坏任何工程中 的成品、半成品，或因无序安排施工给其他承包人造成重复施工的由承包方承担费 用。.履约担保承包人是否提供履约担保：是二承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标单位应在中标公示期结束后个 工作日内将履约保证金（履约保证金金额为中标价的 %从其基本账户以转账方 式缴入指定的履约保证金专户，以此作为发放中标通知

28、书的前提条件和依据。否 则、视为自动放弃或取消其中标资格、 投标保证金不予退还：并上报建设主管部 门公示不良行为记录。履约保证金根据工程形象进度分期退还（不计息），退还时施工单位填报浏阳高新区国有投资项目履约保证金退还申请表，由监理人、发包人出具意见，浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司财务部办结。.监理人.监理人的一般规定关于监理人的监理内容：全面协调、监理本工程施工质量、讲度、投资及 相关专业队伍配合。关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：停工权、签证权、变更权。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理单位自行承担。.监理人员 总监理工程师：

29、 姓名：； 职务：;监理工程师执业资格证书号：；联系电话：； 电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：以本项目监理合同中明确的总监理工程师为准， 若发生变更请以变更后为准。.商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以 下事项进行确定：（）五； .工程质量.质量要求.特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：Zo.隐蔽工程检查.承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。.安全文明施工与环境保护.安全文明施工.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承担工程

30、临设、安全、防火工作及设施维护，开工前日内办理安全受监证（本项目按园区要求实施及质量和 安全文明违约处罚规定执行）。.关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。.文明施工合同当事人对文明施工的要求：坚持文明施工。施工前承包方应按建办（） 号文件规定的内容在工地竖立项目经理工程责任标牌，并在施工期间悬挂两幅以上 关于工程质量及工程宣传标语横幅。施工现场按省级文明工地样板标准管理。.关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人办理施工许可时打 入专用账号，承包人根据工程进度申请支付（施工单位提供安全实施方案及用于安 全投入的有关凭据）。按安全

31、文明施工规范及浏阳高新区管委会等部门（含城市管理 部门）要求实行全面围挡施工、其中工程安全防护、文明施工措施不可竞争费（含 采用盖板车运输讲出场地设置清洗水池、洗车台、道路卫牛费等）已含在投标总价 中。.工期和进度.施工组织设计.合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。.施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款执行。.施工进度计划.施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。.开工.开工准备关于承包人

32、提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。.开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。.测量放线.发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限：按通用条款执行。.工期延误.因发包人原因导致工期延误()因发包人原因导致工期延误的其他情形： 发包人承担由此延误的工期和根 据项目实际情况协商退还履约保证金等。.因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方

33、法为：每延误一天 支付违约金¥ :元。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同价 的由于承包人原因造成工期延误，除按上述要求支付违约金外，导致的各项费 用均由承包人承担、该费用包括但不限于：监理延期费用、征拆安置费、招商合 同约定的违约费用等所有一切费用。 这些费用不一定全部或部分发生，但是一旦 发生则由责任方负责。.不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。.异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：()年及以上一遇气候灾害.以国家气象部门公开发布的信息为准。.提前竣工的奖励.提前竣工的奖励：每提前一天竣工支付奖金

34、¥:元，最高不超过合同价 的.材料与设备.材料与工程设备的保管与使用.发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。.样品.样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要 求：本工程涉及的各类须送检测的材料由承包人按程序送检(发包人认可)并承担费用。.施工设备和临时设施.承包人提供的施工设备和临时设施由承包人根据项目需要设置，承担全部 费用，其费用包含在投标总价中。.试验与检验试验与检验费用的约定：桩身完整检测（低应变检测、钻芯检测）、桩端（地 基）持力层检验（岩基载荷试验、超前钻探）费用由发包人承担；其它费用由承包人承担。施工现场需要配备

35、的试验场所、设备根据国家、省、市相关要求配 宣。.变更.变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款执行。变更应由承包人申报，监理人审 查,依法包人规定的审批流程和浏阳市政府投资建设项目工程造价审计 （评审） 操作办法的通知（浏政办发口号）、浏阳市国有投资项目招标投标管理办法 （试行，一（浏政发口号）和|浏阳市政府投资建设项目管理办法（浏政发 号）_执行相关申报审批程序申请变更。.变更估价 .变更估价原则（一）工程量清单中已有的设计变更项目按中标单位的清单报价结算，有类似单价的参照中标单位类似清单报价执行； 因设计变更而增加或招标清单漏项的 项目结算按浏阳市政府投资建设项目工程造价审计 （评审）

36、操作办法（浏政办 发号文）和年湖南省消耗量标准及其配套文件编制 管理费、利润优惠 后，按招标控制价优惠率（优惠%）再加上投标人投标报价时的优惠比例（指参照招标 控制价优惠率同一标准扣除按规定不得优惠项目后计算的优惠率）及湘建价 口号、 湘建价号、湘建价号文件编制结算。其中材料价格按施工期间浏阳市住建局各期造价文件发布价格的算术平均值取定，造价文件上未发布价格的材料按签证 价，装饰人工工资 按元/工日，其他人工工资按元/工日计算。（二）由承包人原因造成未 按浏阳市政府投资建设项目工程造价审计 （评办法（试行） 政发号）审）操作办法的通知（浏政办发口号）、浏阳市国有投资项目招标投标管理（浏政发口号

37、）和.浏阳市政府投资建设项目管理办法（浏相关申报审批程序申请变更的，变更增加的费用或延误的工期由承包人自行承担（三）工程变更价款结算方式参照 浏阳市政府投资工程建设类项目价款结 算暂行办法（浏政发号文）。.承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励 的方法和金额为：在结算费用中列支，节约费用造价的 。.暂估价 暂估价材料和工程设备的明细：见工程量清单.依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第种方式：对于依法必须招标

38、的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价 项目的确认各批准按照以下约定进行：()承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前天将招标方案通过监 理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后天内批准或提 出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作。.不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。第种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：按变更估价条款办理结算。.暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额价和不可预见费应按照发包 人的审批使用，未使用部分归发包人所有，增加项目需取得

39、发包人认可， 按变更 估价条款办理结算，费用可在暂列金额中列支。.价格调整.市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：土建及市政工程的主要材料涨跌幅 度超过土 %装饰及安装工程主要材料价格涨跌幅度超过±%勺调整合同价格。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/； 第种方式：采用造价信息进行价格调整。()关于基准价格的约定：Zo承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价在合 同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过±/%时

40、，据实调整。承包人在投标报价中载明的材料、 工程设备单价在合同履行期间涨、跌 幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格的± /%时，据实调 整。第种方式：其他价格调整方式：如工程施工期间主要材料实际价格相对招 标清单的主要材料价格表中的价格有涨跌、土建及市政工程的主要材料涨跌幅度 超过土 装饰及安装工程主要材料价格涨跌幅度超过土 %勺、按施工期间的实际 价格相对招标清单主耍材料价格的价差调整上耍材料价格.未超过上述涨跌幅度的不予调整材料价格；如施工期间省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价 管理机构发布的人工费调整，合同约定工资单价(招标清单中综合工资单价)低于 施工期

41、发布的当地最低工资单价时， 按人工费调整文件调差(同类别综合工资单 价调差)。招标清单中主要材料价格表中的人工、材料价格为衡量人工、材料 价格涨跌的某准价。.合同价格、计量与支付.合同价格形式.单价合同。综合单价包含的风险范围：主要材料价格涨跌在调价范围内的涨跌由承包 人承担。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：详见专用条款 .第种方法=.总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：Zo风险范围以外合同价格而调整方法：Zo.其他价格方式：Zo.预付款.预付款的支付预付款支付比例或金额：兀J预付款支付期限：J o预付款扣回的方式：/。.预付款担保承包人提交预付款担保

42、的期限：/0预付款担保的形式为：/0.计量.计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范 GB-,但工程量发生增减 的项目其综合单价及措施项目费用单价不因工程量的变化而调整。.计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。.单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。.总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。.总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第.项总价合同的计量 约定进行计量：J o.其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：_L。.工程进度款支付.付款周期关于付款周期的约定：工程施工期间，完成总工程量的%支付合同金额的% 竣工验收合格后一个月内

43、付满合同金额的 内审结果出来，一个月内付至合同 金额的终审结果出来，一个月内付至终审金额的 余款缺陷责任期(个月) 满后一个月内退还(不计息)，达到付款条件时承包人应及时申请支付，便于发 包人安排资金。.进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。.进度付款申请单的提交()单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。()总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 0()其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/o.进度款审核和支付()监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。()发包人支付进度款的期限：按通用

44、条款执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按中国人民银行同期贷款基准利率 计息。.支付分解表的编制.总价合同支付分解表的编制与审批：/。.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。.验收和工程试车.分部分项工程验收.监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。.竣工验收.竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算 方法:按通用条款执行。.移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

45、算方法为：按 通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。.工程试车.试车程序工程试车内容：按通用条款执行。()单机无负荷试车费用由承包人承担:()无负荷联动试车费用由承包人承担。.投料试车关于投料试车相关事项的约定：无j.竣工退场.竣工退场承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。.竣工结算.竣工结算申请承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。.竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。.最终结

46、清.最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。.最终结清证书和支付()发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。()发包人完成支付的期限：参见合同关于付款方式的约定。.缺陷责任期与保修.缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：个月。.质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是一.承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第()种方式:()质量保证金保函，保证金额为： ；()_%的工程款；()其他方式：扣留终审金额的 %乍为质量保证金。.质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第()种方式:()在支付工程进度款时逐

47、次扣留， 在此情形下，质量保证金的计算基数不 包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；()工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；()其他扣留方式：0关于质量保证金的补充约定：质保金在缺陷责任期期满后，无工程质量问题一个月内退还(不计息)。.保修.保修责任工程保修期为：详见后附工程质量保修书。.修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：小时内到达。.违约.发包人违约.发包人违约的情形发包人违约的其他情形：_0.发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：()因发包人原因未能在计划开工日期前天内下达开工通的违约责任：承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。()因发包人原因未能按

48、合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可根据通用条款索赔相关条款讲行索赔。()发包人违反第.款变更的范围第()项约定，自行实施被取消的工 作或转由他人实施的违约责任：承包人可根据人用条款索赔相关条款进行索赔。()发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。()因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可根据通用条款索赔相关条款进行索赔。()发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人可根据任用条款索赔相关条款进行索赔。()其他：/

49、 0.因发包人违约解除合同承包人按.项发包人违约的情形约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正 其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。.承包人违约.承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款执行。.承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因导致工程质量未达 到国家有关规范标准的，返工费用及由此造成的损失由承包人承担，另外承包人按合同总价的支付质量违约金。.在工程实施过程中，甲方根据实际需要调整了工程量或工程量清单计算有误，承包人应按实际工程量履行工程内容，否则扣除工程总价的%乍为工程违约金。.因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用

50、条款执行。发包人继续使用承 包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编 制的其他文件的费用承担方式：费用由承包人承担。.浏阳市以外的承包人需在浏阳市设立独立核算分支机构，否则发包人可 据此无条件解除合同。.不可抗力.不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。 因不可抗拒的自然灾害或发包方的原因而延误了工期，必须由承 包方中报发包方核准后，工期相应顺延。.因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后三个且囚先成款项的支付。.保险.工程保险关于工程保险的特别约定：()工程开工前、发包人委托承包人为

51、建设工程和 施工场内的自有人员及第三人人员牛命财产办理保险(含工伤保险)：保险费用已包 含在合同总价中。（）运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，发包人委托承 包人办理保险，费用已包含在合同总价中。（）承包人须为本工程办理建筑或安装工 程一切险，并支付保险费用，费用已包含在合同总价中。.安全生产责任保险关于安全生产责任保险的约定：按通用条款执行，承包人应依照法律规定为 本企业施工项目缴纳安全生产责任保险。.通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。.争议解决.争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：浏阳市住房和城 乡建设局调解。.争议评审小组的确定争议评

52、审小组成员的确定： U选定争议评审员的期限：Zo争议评审小组成员的报酬承担方式：L。其他事项的约定：Zo.争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：Zo.仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（）种方式解决:（）向浏阳市仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁:（）向浏阳市人民法院起诉。补充条款、合同通用条款及专用条款中涉及到承包人必须报监理人检查、审批等事项，承包人必须同时报发包人检查、审批，最终以发包人的审批为准。、承包人编制并及时提供施工组织设计开工前送发包人工程部审批；施工过程中如需设计变更的、承包人必须严格报监理人审查、 按程序书面呈报发包人工 程部初审、经技术部

53、核核按程序报批后方可实施；、承包人应服从发包人管理.不得恶意拖延工期.不服从发包人调配.造成 发包人损失的，发包人有权终止施工合同，另行选择承包人；、设计变更（含材料更换）按第.变更的范围办理，由于承包人未及时申报造成无法结算的，责任由承 包人自行承担。、十石方调配无条件服从园区根据实际情况变动的调整；、自有沥青湿凝十生产资格的企业必须在长沙市内有固定的牛产场所，设备相对先讲（全程电脑控制），日牛产能力（每天按小时计出料）应达到T/天以上。 选择外委沥青混凝土生产企业的承包人必须签订为本次招标生产沥青混凝土的 合作协议（需附合作协议作为附件），外委沥青混凝土生产企业需与上述自有沥 青混凝土生产

54、企业同资格要求。、竣工结算：中标清单单价作为工程结算依据。工程竣工验收合格后天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算 资料，双方按照协议书及合同条款约定的方式， 进行竣工结算。工程结算由承包 人编制，发包方初审后送市审计专业中心审查，并以此审查结果作为结算依据。 结算审核时间，按湖南省号令规定执行。审核结算价款作为甲方最终付款依据。、合同解除承包人违反本招标文件有关规定或相关法律法规， 应当解除合同的， 按下列 方式解除合同。解除合同以发包人发出的解除合同通知为准， 自解除合同通知发出之日起日 内承包人必须将施工机构及材料、 设施设备撤离施工现场，否则发包人可以采取 措施予以撤离，因此发生的一切损失及后果由承包人自负。解除合同后，发包人委托检测单位对已完工的工程进行检测。 检测合格的工 程经计量后一个月内，按中标清单价格支付工程款；检测不合格的工程不予支付 工程款。、无条件按时足额支付农民工工资。 如果承包人未按时支付农民工工资， 可