2022年建设工程施工合同模板（）范文

1、2022年建设工程施工合同模板（）范文 建设工程施工合同模板1 甲方： 乙方： 甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为确定双方的权力和义务，双方达成如下施工协议： 一、承包范畴和承包方式、价格 1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。 2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。另外根据甲

2、方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。 3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。 4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。 二、施工要求 1、乙方保证遵照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。 2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。 3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。 三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。由乙方原因造成的甲

3、方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。施工过程中甲方按时准备好乙方所需的材料，因材料没有按时提供，造成损失由甲方承担。 四、工程质量 1、乙方应严格遵照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。 2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。 五、违约责任 1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 2、乙方承包的工程项目，不得再进行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规

4、定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 3、违反本合同约定的行为均视为违约行为，应承担违约责任。 4、违约金定为10000元，一方违约应向对方支付违约金，并赔偿由此给对方造成的一切损失。 六、其他约定 1、甲方不承担乙方的伙食。 2、开工日期：20x年5月28日 3、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方： 乙方： 建设工程施工合同模板2 建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有x层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能及时完成任务，甲方与乙方就

5、有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从20x年月日至20x年月日止，共月。 四、工程议价：人民币x万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，囊括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：遵照甲方要求和现有模型修建，在x楼加建x层楼房。 建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒x条横梁，位置由房东安置。楼层高3米。采用x砖，墙面扇灰二遍，贴x砖。东

6、面留x×x窗x个，具体位置由房东安置。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘xcm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任

7、方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若遭受城 管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增进工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装囊括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房

8、东签字：乙方承接方签字： 身份证号码：身份证号码： 建设工程施工合同模板3 甲方：_ 乙方：_ 甲方委托乙方进行_工程。为确定和维护甲、乙双方责权利，依据_及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同： 一、工程名称：_. 二、工程地点：_. 三、承包方式：_. 四、工程造价：_. 五、工程内容和范畴：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。 六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。 七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法

9、进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。 八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。 九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。 十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。 十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造

10、成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。 十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。 十三、本合同正本_份，副本_份。具有同等效力，甲乙双方各执正本_份，副本_份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ _年_月_日 建设工程施工合同模板4 甲方：_ 乙方：_ 工程项目名称：_ 工程项目地点：_ 计划工作时间：_年_月_日

11、至_年_月_日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为确定劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据_颁发的_和_颁发的_有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应按时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责

12、人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底遵照_的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督_在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。非常是察看现场的安全情况，针

13、对检查发现的问题按时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用_对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。 2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，

14、并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。 国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。 4、项目部和施工现场应参照_的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负

15、责施工现场标牌的保障工作。 5、遵照现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。 6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。 7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和

16、维护，按时消除隐患，保证其安全有效。 8、进入施工现场的所有人员着装必须符合_规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。 9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。 10、乙方要应用_对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。 11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。 12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。 13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 三、甲、乙双方共同遵照的规定 甲、乙双方在签订施工安全协

17、议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵照_等有关规定。 四、违约处理 在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格遵照_有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报_备案。 五、其他 1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。 2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。 3、根据双方签订的_，乙方应按单项工程(或一次性)缴纳_

18、元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。 4、本协议有效期自_年_月_日至_年_月_日止。 5、本协议一式_份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 建设工程施工合同模板5 甲方：_(发包方) 乙方：_(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：_ 2.工期：_年_月_日至_年_月_日 3.本项工程预计费用_元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天

19、向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应及时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应按时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料及时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料：_。 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如

20、不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-x及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-x并参照_省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35t98及_市家庭装饰工程质量验收标准 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收

21、手续。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保障。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可

22、，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定 1.工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20% 2.乙方承包内容： 1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。 2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。 3)水电施工的穿墙、打孔、切割。 4)开关面板安装。 5)小五金、马桶、的安装。 6)后期灯具的安装。 3.工程结算方式： 按实结算：_ 总价结算：20元平米(套内面积) 第六条违约责任 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付_元的违约金。 2.由