有机肥设备及生产

1、河南银鸽实业投资股份200t/d造纸污泥处理工程无道理生物技术股份改造工程施工合同发包人：河南无道理生物技术股份承包人：山东宏发重型机械合同书发包人(全称)：河南无道理生物技术股份承包人全称：山东宏发重型机械依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?以及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合本工程的具体情况，明确双方的权利、义务和责任，双方就工程改造事项协商一致，订立本合同。合同文件及解释顺序：合同文件应能相互理解，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 合同履行过程中，发包人与承包人有关工程洽商、变更等明确双方权利义务的协议； 施工合同条

2、款及附件； 标准、标准和其他有关技术资料、技术要求。一、宏发简介山东宏发重型机械地处中国五岳之首泰山脚下，泰安市高新技术开发区东区占地面积40000平方米、建筑面积16000平方米、总资产4800万元。是全国知名的复合肥、生物有机肥、有机废弃物无害化处理制肥设备专业成产厂家，全面推行ISO90001-2000质量保证体系管理模式。具备雄厚的技术、冷热加工能力、高素质的员工队伍。下设：CAD设计中心内设肥料设备研究所、铸钢分厂、机加分厂、装配分厂、并有10t中频炉、滚齿机、立车、起重、卷板、剪板、超长机加车床等精大稀加工设备100余台套。完善的售前、售后效劳水平为客户提供工艺设计、设备制作、安装

3、、调试、人员培训一条龙效劳。产品并出口印尼、阿联酋、越南、孟加拉、南韩等国家。二、工程概况 2.1麦糠粉碎流程改造；2.2污泥造粒系统改造； 技术方案详见合同附件三、承包工程范围及内容：3.1本工程承包范围：即河南无道理生物技术股份麦糠粉碎系统、中间料仓、配料系统、造粒机、物料输送系统。以上工程工程包含所有材料及设备的工艺布置、根底及土建图纸、委托采供、拆卸、安装、调试及质量保修。期内表现的任何缺陷的修复均有承包人负责。土建工程、设备混凝土根底等有发包人负责。3.2 工程内容详见合同附件1、合同附件2以上2个工程的工艺布置图、土建图、根底图、设备拆卸、安装、调试；局部设备交叉点的连接；电柜控制

4、系统设计、制作安装；接受发包人委托负责工程 工程的所有材料及设备的采供并对质量负责施工后场地的清理四、工期承包方式： 承包人按本合同约定实行所有的材料及设备的委托采供、安装调试及生产效劳的工程改造施工总承包，确保建设质量和建设工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。五、合同工期：5.1自合同签定生效后，预付款到账之日起，50天全面完工，具备联动生产条件。5.2如果承包人原因造成的工程拖期，那么由承包人采取措施抢回，费用由承包人自行负责。经采取措施仍未到达合同工期要求时，每延迟一天按合同总价的0.5承担责任。六、质量要求:6.1发包人、承包人约定本工程使用标准、标准见国家和行业标准见附表二工

5、程适用标准及验收标准 6.2质量等级：本工程单位工程质量必须到达100%合格，对工程质量不符合标准的，承包人必须立即返工处理至验收合格，损失自负。 6.3承包人必须按照GB/T19000-ISO9000?质量管理和质量保证?系列标准，建立完善的质量保证体系，依法承担施工企业对工程质量的控制职责。 6.4承包人必须接受发包人的监督、检查，严格按照国家有关施工验收标准、质量评定标准、施工图纸及设计说明、设备制造厂商提供的安装说明书等有关标准进行施工。6.5本工程实行按合同预留5%质量保证金制度。质量保证金主要用于交工后保修期内因承包人的原因引起的返修处理费用和损害赔偿。 6.6保修期规定按2001

6、年1月30日国务院发布的?建设工程质量管理条例?执行，返修和损害赔偿按国务院令第279号?建设工程质量管理条例?执行。 6.7承包人按照发包人要求生产出合格产品。 6.8工程完成设备投入运行后，满足当地环境要求。七、合同工程价款确实定： 7.1本工程由2个工程组成，总价为：麦糠粉碎系统改造及配套设备；造粒系统改造及配套设备；鱼鳞筛及黑泥粉碎设备待定 优惠报价人民币 此价为含税价格。设备和材料有供应商直接对甲方开具增值税发票，其余局部由乙方开具一般工程类税务发票 7.2养老保险费包括劳动保险费、事业保险费、工伤保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费及工程定额费等所有规费已含在合同总价中。八、

7、工程价款的支付： 8.1工程所需的设备和材料，发包人委托承包人向第三方采购，并签订三方购销合同，发包人将货款直接付给承包人,有承包人付给第三方，有第三方直接给发包人开具发票。 8.2签订合同后三个工作日内，发包人向承包人支付 设备款的30%预付款。 8.3起运设备时，发包人验收设备合格，再付给承包人设备款的60% 。 8.4发包人验收设备合格，开始装车时，发包人支付承包人运费90%。 8.5安装队进驻工地开始施工，发包人支付承包人安装费的50%。 8.6主要设备安装完毕，发包人再支付承包人安装费的40%。 8.7施工结束并验收合格，调试完成，试出合格产品后付合同金额的5%。 8.8余额5%作为

8、质保金，在调试完成后，正常生产十二个月后5个工作日内付清。九、材料、设备： 承包人受托所采购的设备、材料、其质量必须符合设计要求，必须提供有效的质量保证书，否那么不得用于工程。十、工程管理： 10.1河南无道理生物技术股份成立污泥处理改造工程指挥部简称指挥部，负责对工程全过程的管理工作，承包人应主动配合并服从工程指挥部的管理。 10.2现场施工条件 本工程施工场地毗邻生产区域，为确保施工质量及生产需要，当施工与生产技术发生矛盾时，承包人应服从发包人的协调，密切与生产配合，却保不影响生产的正常进行。 10.3施工用电 电源：发包人根据承包人提出的用电申请，负责提供现场的供配电设施，承包人负责低压

9、配电箱以下的设施配置及维护管理，发包人承担施工所需的电费。承包人使用供配电设施必须符合国家或行业标准或规定。 10.4施工用地、堆场及临时道路 施工区域内的用地、堆场以及临时道路有承包人自行设置，指挥部审批后实施。10.5施工管理承包人必须采取有效的措施确保发包人已有在线设施设备的平安，因承包人原因造成发包人设施的损坏，损失由承包人承担。承包人应加强平安管理。有关施工机械、渣土管理、车辆和人员进出厂、地下管线保护、均按发包人现行有关规定执行。 10.6文明施工 承包人必须做好施工现场的平安、文明施工，施工现场要求有明显的平安警告标志。 施工现场不得堆土及建筑垃圾，多余的土方及建筑垃圾及时处理。

10、10.7平安管理按发包人和承包人签定的平安协议执行。10.8承包方人员及材料、车辆、装备等进出发包人厂区必须遵守有关规定。10.9承包人在开工前根据发包人要求报送开工报告和施工组织设计、重大方案及单项平安措施，并按发包人批准的方案组织实施。十一、交工验收本工程联动生产合格后，承包人向发包人提交相关的工程设计资料、相关设备的使用说明书及材料。十二、税费：本工程税费由承包人向发包人开具正规发票。十三、其它约定：13.1发包人向承包人提供工程所需的必须数据及工艺布置要求。13.2发包人为承包人施工人员提供食宿场所，费用乙方自理。13.3发包人负责将电、水、压缩空气等送至承包人的各个用电、水、气点，并

11、提供设备所需要的润滑油，承担试生产所需要的原材料、辅助材料等。13.4承包人为发包人提供改造系统的技术方案、所有设备根底图、平面布置图、给其它相关专业提供一次资料、受托负责所需材料和设施的采供、施工、安装及调试，并保证到达设计技术指标。13.5承包人在调试期间帮助发包人培训操作人员。13.6承包人自行负责施工期间的食宿及交通费。13.7本合同需变更时，有双方以书面形式确认，合同的变更文件与合同具有同等法律效力。13.8工程成功后，成功归双方共有，承包方不得向其它第三方泄露技术和秘密。13.9工程验收考核本合同工程的验收考核按照本合同技术文件附件1、附件2执行，调试期内重要指标附件1、附件2到达

12、规定的技术要求时，承包方可向业主方提请设备验收。业主在收到验收申请后，应在3天内组织设备联动运行。考核验收由业主主持，邀请相关部门按双方商定的技术文件进行验收，并写出验收报告。验收小组审核合格后的7天内出具验收合格证，承包方向业主方移交全部工程。并以此时作为质保期的开始时间。假设验收不合格，那么承包人应采取有效措施并在双方商定的时间内到达合同和附件1规定的要求，重新验收。作为改造工程，由于发包人原有设备原因影响，与承包人无关，但承包人有义务帮助发包人整改。如果在合同规定的调试期内，达不到规定的技术要求时，允许承包方有两次的整改时机。十四、争端的解决 在合同执行过程中，合同双方发生的任何争端，应

13、首先采用友好协商的方式解决，如协商不成功，双方同意将因本合同及与本合同有关文件而产生的争议向工程所在地人民法院提起诉讼，但在此期间承包人不得以任何理由停工或延误工期。十五、附那么合同附件1属本合同不可分割的一局部，与本合同具有同等法律效力。十六、合同执行 16.1合同一式陆份，发包人肆份，承包人贰份。16.2本合同经双方法人代表或授权委托代理人签字盖章后生效，工程质量保证期满后失效。供方供 方章：山东宏发重型机械有限 公司住 所：山东省泰安市文化路2999号法定代表人：委托代表人：电 话 真:户行：泰安市上高农村信用社账 号：90902

14、0400 2021 0072 712邮政编码：271000需方需 方章：住 所：法定代表人：委托代表人：电 话：传 真：开户行：账 号：邮政编码：鉴公证意见鉴公证机关章经办人： 年 月 日附表1：工程适用标准及验收标准文件名称备注土建结构专业建筑地基与根底工程施工及验收标准GB50202-2002地下工程防水施工及验收标准GB50208-2002砌体工程施工及验收标准GB50203-2002混凝土结构工程施工及验收标准GB50204-2002钢结构工程施工及验收标准GB50205-2001工业炉砌筑工程施工及验收标准GB50211-2004钢结构制作安装施工规程YB9254-95冶金建筑工程质

15、量检验评定标准YBJ232-91工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB50309-92管道专业工业金属管道工程施工及验收标准GN50235-9工业金属管道质量检验评定标准JB50184-95机械专业冶金机械设备安装工程质量检验评定标准YB9243-92冶金机械设备安装工程施工及验收标准YBJ208-85压缩机、风机、泵安装工程施工及验收标准GB50275-98电气安装标准电气装置安装工程施工及验收标准GB50254-96建筑电气工程施工质量验收及标准GB50303-2002工业自动化仪表工程施工及验收标准GBJ93-8冶金电气设备安装工程施工及验收标准GBJ217-89附件2：工程质量保修书发包人

16、(全称)：河南无道理生物技术股份承包人全称：山东宏发重型机械为保证河南无道理生物技术股份污泥处理系统改造工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订本工程质量保修协议。承包人在质量保修期内按照国务院令第279号?建设工程质量管理条例?及双方约定，承担工程质量保修责任。一、 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括主体结构工程、双方约定的其它工程、设备安装及电气管线安装工程等。二、 质量保修期质量保修期从工程验收合格并实际交工之日算起，质量保修期发包人、承包人约定为一年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容工程，承包人应在接到修理通知之日后，2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理

17、，发包人可委托其他人员修理，保证费用从质量保证金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损坏的，承包人应承担损害赔偿责任该赔偿总额不限于工程总价的3%。四、质量保证金的支付本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的5%。质量保证金不计算利息。五、质量保证金的返还发包人在质量保证期满后5天内，将剩余保证金返还承包人。六、其他本工程质量保证协议作为施工合同附件，有施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人盖章 承包人盖章法定代表人签字 法定代表人签字委托代理

18、人签字 委托代理人签字年月日 年月日附件3：平安协议书协议条款一、 为贯彻“平安第一、预防为主的方针和中华人民共和国?平安生产法?，明确双方职责，确保工程施工平安和文明施工，双方在签定本协工程承包合同的同时，须签订本平安施工协议书。本协议经双方协商签定后，共同遵守。二、 签定协议时，发包人与承包人就有关平安事宜，互提要求，经充分协商达成协议，形成协议书，其内容力求具体，责任明确。三、 本协议必须按项填写、盖章，需补充的协议条款内容，不得违背本协议书所列条款的要求。四、 双方责任：1 发包人和承包人双方要认真贯彻国家和河南省漯河市劳动监察部门制定的有关平安生产、主管部门颁发有关平安生产方针政策，

19、严格执行法律、法规制度等。由于承包人自身原因而发生的事故，承包人承担全部责任和经济损失。2 承包人必须有平安管理组织体制，指定专人参加施工管理负责平安管理工作。3 承包人的各类作业人员具有相应的平安技术素质。特种作业人员必须持有特种作业平安操作证，方准上岗。4 承包人在施工期间，必须遵守甲方厂规厂纪，接受甲方平安管理部门的平安监督、检查，对检查的违规违纪现象，必要时要进行罚款处理。对于查出的危险隐患，承包人必须在限期内整改。5 承包方人员进入施工现场，劳防用品必须必须按工种需要穿戴整齐。双方人员对现场各类平安防护设施不得擅自撤除、更动，因施工需要撤除的必须采取措施，施工完后立即恢复。6 在易燃

20、、易爆、有毒有害区域作业，承包人必须严格执行有关专业管理制度，办理有关手续，制定具体的防范措施。7 承包人在施工中要防地下管线和高压架空电线受损，发现问题当即向发包人提出，采取保护措施前方可继续作业。由于未确认而造成后果的，均由承包人负责。8 在施工中造成伤亡、火灾等重大事故时，双方在场人员必须及时组织抢救伤员和保护事故现场，并按国家规定及时向上级有关部门报告。9 发包人与承包人出现立体交叉、相临施工作业时，必须事先由双方工程负责人互相协商，采取可靠平安措施，造成对方人员伤害、物资损失，有肇事方及违反平安措施方负责，并承担一切损失和责任。10 工程完成后，发包人与承包人工程负责人、施工负责人、

21、双方平安员必须到现场按规定要求进行验收。检查平安防护设施是否符合要求，未经验收，不准试车。五、 承包人对发包人的要求：1. 发包人除工程管理、平安、保卫、消防和质量等管理人员外，其他人员不得进入承包人作业场地，否那么发生事故承包人不承担。由于承包人原因造成上述管理人员伤害时，承包人承担责任。2. 开工前，发包人工程部负责人、向施工单位进行平安介绍与平安交底。如作业场地、工具设备、备件存放、废料集中点等施工平面涉及的平安事项。六、 双方增补条款：1.发包人对承包人假设无增补，在本栏填写无增补2.承包人对发包人假设无增补，在本栏填写无增补本协议作为本工程合同的附件，具有与工程承包合同同等法律效力。

22、签字盖章后生效。发包人：负责人签字单位公章承包人：负责人签字单位公章附件4：消防平安协议河南无道理生物技术股份污泥处理系统改造工程消防平安协议根据?中华人民共和国消防法?、?机关、团体、企业、事业单位消防平安管理规定?的有关规定，为确保河南无道理生物技术股份污泥处理系统改造工程施工期间的消防平安，遵照施工现场“谁主管、谁负责、“谁施工、谁负责的原那么，双方在签订本工程承包合同的同时，均已确认本制度。第1条、本制度适用于进入本工程现场，从事工程建设、设备安装、调试等工程的所有单位和人员。第2条、责任划分：责任区域为本工程工程所有涉及的施工场地及区域。工程建设、设备安装、调试等阶段由承包人负责，工程结束交工后由发包人负责。第3条、双方的职责：一、发包人的职责：1、负责将发包人工程工程属河南省、漯河市及发包人有