房地产团购合同1_第1页
房地产团购合同1_第2页
房地产团购合同1_第3页
房地产团购合同1_第4页
房地产团购合同1_第5页
免费预览已结束,剩余4页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、v1.0可编辑可修改商品房团购协议书(XXXXXXXXXX出售方(甲方):XXXXXX於司团购方(乙方):XXXXXXXX商品房团购协议书出售方(甲方):xx公司 团购方(乙方):xx根据中华人民共和国合同法等法律的有关规定,甲、乙双方为照顾,实现团购商品房优惠,就乙方团购甲方开发建设位于xxxx的住宅商品房事宜,双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经协商一致,自愿达成如下协议:第一条团购商品房概况1、团购住宅商品房位于 号地块(详见附图红线范围),甲方已以招拍 挂方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为2、团购住宅商品房共x幢,从每幢第x层起至第x层,共x套住宅商 品房。3、团

2、购商品房分为以下十二种户型:A1:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;A2:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;A3:三房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;A4:四房二厅两卫,建筑面积约xxx平方米;B1:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;B2:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;B3:三房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;B4:四房二厅二卫,建筑面积约xxx平方米。C1:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx8平方米;C2:四房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;C3:三房二厅二卫,建筑面积约 xxx平方米;C4:四房二厅二卫,建筑面积约xxx平方米。最终结算商品房价格的建筑

3、面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积), 以有资质的测绘机构和房管部门确认的建筑面积为准。4、团购商品房为相对独立的 xxxx房区,确保xxxx房区整体环境符 合规划设计,实现绿化、美化要求。xxxx房区地下设置的小汽车、摩托车 和自行车停放点,由甲方与使用者按照有偿和自愿的原则使用。11v1.0可编辑可修改5、团购商品房建成后可由乙方自行负责该 xxxx房区的物业管理第二条团购商品房的价款及付款方式一、团购商品房价格团购商品房按建筑面积每平方米均价xxx元计算,其中,各楼层每平方米建筑面积的单价为:二楼:xxx 元/ m2 ;三楼:xxx元/ m2 ;四楼:xxx元/ m2 ;五楼:xxx元

4、/ m2 ;六楼:xxx元/ m2 ;七楼:xxx元/ m2 ;八楼:xxx元/ itf ;九楼:xxx元/ m2 ;十楼:xxx元/ m2 ;十一楼:xxx元/ m2。二、付款方式团购商品房按一次性付款和按揭付款两种付款方式,因乙方享受了团购商品房的价格优惠,故同意按以下约定支付购房款给甲方,乙方应于 xxx 年x月x日前,向甲方提供分期付款和按揭付款的购房者名单,并应按以下约定,负责通知购房职工按时付款。1、一次性付款方式:(1) xxx年8月底之前,每套商品房交购房定金,其中:三房二厅交 定金 xxx ,四房二厅交定金 xxx 元,(2)出卖人取得预售房屋许可证后 15日内,由出卖人与购

5、房者个 人签订商品房买卖合同,确认双方权利和义务。商品房买卖合同的主 要内容应与商品房团购协议书一致,买受人应于签订商品房买卖合同 三个工作日内,向出卖人付清全部购房款。(3)选择一次性付款方式的购房者,在按时签订商品房买卖合同及23v1.0可编辑可修改按时支付购房款的前提下,可享受按总房价 XXX%付款的优惠,逾期支付任 何一期购房款的,不享受该XXX付款优惠(预期多少日内,仍可办理,但须 支付违约金,预期多少日内,开发商有权解除合同,定金不予退还)2、按揭付款方式:(1) 2010年8月底之前,每套商品房交购房定金,其中:三房地二厅交 定金 XXX 元,四房二厅交定金 XXX元,(2)出卖

6、人取得预售房屋许可证后15日内,由出卖人与购房者个 人签订商品房买卖合同,确认双方权利和义务。商品房买卖合同的主 要内容应与商品房团购协议书一致,买受人应于签订商品房买卖合同 三个工作日内,按贷款的要求,向出卖人付清全部按揭首期房款,并于签订 商品房买卖合同十个工作日内,办妥按揭贷款手续。按揭金额以银行实 际批准金额为准,按揭贷款未获批准部份,买受人须以现金方式向出卖人一 次性付清。购房者已支付的定金,可抵作首期款的部份付款。(3)选择按揭付款方式的购房者,在按时签订商品房买卖合同 ,以 及按时支付按揭首期房款和按时办妥按揭贷款手续的前提下,可享受按总房 价99%付款的优惠,逾期任何一项的,不

7、享受该 99%付款优惠(4)(预期多少日内,仍可办理,但须支付违约金,预期多少日内,开 发商有权解除合同,定金不予退还)第三条:工期及工程进度甲方应于X个月内取得本项目建设工程规划许可证 和建设工程施 工许可证,在取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证后开始计算工期,甲方应于X个月内,完成全部工程建设并通过竣工验收, 具中:1、开始计算工期后X个月内,完成基础部分施工至正负零;2、开始计算工期后3、开始计算工期后4、开始计算工期后X个月内,完成六层框架施工;X个月内,完成主体封顶施工;X个月内,完成砌间墙施工;5、开始计算工期后X个月内,完成各项安装施工,并通过竣工验收甲方在办建设工程规划

8、许可证、建设工程施工许可证过程中因有 关部门原因(非出卖人可控),导致办证期延误的,上述3个月办证期可相应 顺延。甲方在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面33v1.0可编辑可修改责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延,但顺延工期最长不得超过开始计算工期后20个月。第四条:签订商品房买卖合同与交房约定一、乙方应于甲方取得商品房预售许可证后 15日内,按已提供给 甲方的购房者名单,组织购房者按本协议基本条款的约定, 分别与甲方签订 商品房买卖合同,甲方有权拒绝与乙方购房者名单以外的购房者,签订 团购商品房的商品房买卖合同。二、交付期限甲

9、方应于开始计算工期后18个月内(最长不得超过20个月),完成团 购商品房的竣工验收,并应于团购商品房验收合格后 10个工作日内,依照 国家和地方人民政府的有关规定,将商品房交付给乙方的购房者使用。如遇下列非甲方责任特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同 外,甲方可据实予以延期:1、不可抗力,如地震、洪水、火灾、水灾、大雨、暴雨等;2、因水、电部门的原因(非出卖人可控),如迟延安装、或停水、停电;3、因政府行为或政府方面责任、政策性因素,如规划调整或变更、有 关检查、重大活动,或征地拆迁遗留问题等。4、施工过程中遇特殊困难等。5、买受人没有按本协议约定期限付清房价款的。三、交接手续团购商品房

10、达到交付使用条件后,甲方应以书面或xxx登报的方式,通 知乙方或购买人办理交房手续,。第五条:乙方的知情权因乙方团购商品房目的为本单位职工居住使用, 故甲方应保证乙方获得 如下内容的知情权:1、有权获知项目施工的工程进度,并有权知悉有关设计、施工、监理、 测量等机构的相关资质;2、有权查阅、复印与本协议团购房相关的设计文件和施工图纸,以及 有关批文等相关法律文件,并有权获得与团购商品房相关的诉讼信息;3、有权了解相关设备的采购情况,并有权提出合理的建议。4、有权成立由购房者代表组成的五人小组,负责在团购房施工过程中 与甲方协调沟通,及时提出建议和意见,并对整个施工过程进行监督。44v1.0可编

11、辑可修改第六条:违约责任1、本协议签订后,任何一方不得擅自变更或毁约合同,违约方应按本 协议团购商品房总标的的10%+算,向守约方承担违约责任。2、甲方违反本协议第四条第二项逾期超过 x个月交付团购商品房的, 应按已收乙方购房者购房款总额的每日万分之一,向乙方或乙方的实际购房 者支付违约金;但甲方逾期超过x个月仍未能交付商品房的,乙方有权解除 本协议,协议解除后,甲方除应向乙方或乙方的实际购房者支付逾期交房违 约金外,还应于协议解除后10个工作日内,退回已收取的购房款给乙方的 实际购房者(包括银行贷款及公积金贷款),并按银行同期贷款利率计算, 支付已收购房款的利息给乙方的实际购房者。3、乙方或

12、乙方的实际购房者,违反本协议第二条第二项约定的金额、 时间支付购房定金、购房款,或未按时办妥按揭手续的,乙方或乙方的实际 购房者,应按逾期付款额的每日万分之一, 向甲方支付违约金;但乙方或乙 方的实际购房者,逾期付款或逾期办妥按揭贷款手续超过 30日的,甲方有权 解除本协议,或解除与乙方实际购房者签订的商品房买卖合同 ,并有权 直接将逾期付款涉及的商品房另售他人。协议解除后,乙方或乙方的直接购 房者,除应向甲方支付逾期付款的违约金外, 乙方实际购房者已支付的购房 款,待甲方将涉及违约的商品房另售他人, 并收回购房款后,无息退回给乙 方的实际购房者。4、乙方以按揭贷款方式付款的购房者,逾期办妥按

13、揭贷款手续,或因 乙方购房者的原因,导致银行不接受或不审批其按揭贷款申请的, 不影响乙 方购房者逾期付款违约责任的成立。5、乙方或乙方的购房者违反本协议书第四条第一项,逾期与甲方签订 商品房买卖合同的,乙方或乙方的购房者,应按本协议第六条第3项的 约定,向甲方承担违约责任第七条:争议的解决本协议履行过程中如发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的, 任何一方均可向团购商品房所在地的人民法院起诉, 或向西安市裁委员会申 请仲裁。第八条:本协议未尽事项,双方可另行签订补充协议进行约定, 补充协 议与本协议具有同等法律效力。第九条:本协议一式陆份,甲、乙双方各执叁份,团购商品房的商品 房买卖合同和附件一作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。55v1.0可编辑可修改第十条:本协议自双方签订之日起生效。出售方(签章):xxxx有限公司法定代表人:签订时间:年 月 日团购方(签章):法定代表人:签订时间:年 月 日66v1.0可编辑可修改附件一:1、能从公共通道进入楼宇的屋面使用权归该栋楼宇的全部业主所共有。不能从公共通道进入楼宇屋面、露台的使用权归相应单位,买受人在使用时 不得改变其用途和外观,并应遵守业主公约和业主大会 /业主委员会制定的 管理规则。以上部分未计入产权登记面积,其

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论