1300字建设工程资料承包合同_第1页
1300字建设工程资料承包合同_第2页
1300字建设工程资料承包合同_第3页
1300字建设工程资料承包合同_第4页
1300字建设工程资料承包合同_第5页
已阅读5页,还剩94页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1300字建设工程资料承包合同1300字建设工程资料承包合同甲方:乙方:甲方承包位于的工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:一、承包方式甲方以单价计价(建筑面积)的方式将本工程技术资料交由乙方编制和整理。二、承包内容包括但不限于以下内容:1、工程保证资料、管理资料、施工资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;2、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;三、承包价格以该工程建筑面积(平

2、方米)每平方米1.5元计算(税后价),已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。四、付款方式经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:1、本合同生效且常驻工地的资料员到工地开始工作后,向乙方按月支付工资元;2、基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料款的30%;3、主体验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料款的50%;4、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料款的10%;5、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不

3、齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。6、本工程施工工期为15个月,如工期延期,由甲方另行支付现场资料员工资计每月元。五、甲方义务1、为乙方配备电脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等;2、为乙方现场资料员提供中餐伙食;3、乙方外出送检材料时,为乙方提供交通方便,并支付送检材料运输费。4、沟通协调乙方与监理、建设单位之间的关系。六、乙方义务1、配备一名资料员驻守工地现场办公。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及

4、工程进度;3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;七、合同变更和终止1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。八、不可抗力因不可预见、不可避免、不可克服的事

5、由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。十、争议解决本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。十一、合同生效本协议一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。甲方(签字):乙方(签字)年月日J精选推荐工程资料承包合同范本随着我国社会经济的迅速发展,工程技术得到了更为广泛的应用,尤其是在建筑行业、市政工程等方面应用的更为普遍。工程资料承包合同是怎样的呢?以下是本站小编为大家整理的工程资料承包合同范文,欢迎参考阅读。工程资料承包合同范文1甲方:项目部乙方:身份证号码:甲方承包位于XX县区明珠大道的石首一

6、中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:一、承包方式甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。二、承包内容包括但不限于以下内容:1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,

7、钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。三、承包价格以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米元计算,合同总价共¥元(大写:人民币),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。四、付款方式经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的20%;2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;3、竣工验收完成、资料同步

8、完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的70%;4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。五、甲方义务1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。2、为乙方现场资料员提供住宿。3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。六、乙方义务1、至少配备1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换

9、或撤离资料员;2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;8、乙方工作人员应服从甲方管理

10、,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。9、乙方有对工程资料进行保密的义务。七、违约责任1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,

11、甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元/次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。八、合同变更和终止1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。3、

12、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。九、不可抗力因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。十、争议解决本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。十一、其它本工程施工过程中,甲方有权保留对乙方工作情况的监督;鉴于乙方只承包了本工程的工程资料,在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下,乙方有权选择自己的作息时间,甲方不得干涉。十二、合同生效本协议一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字

13、):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程资料承包合同范文2发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据经济合同法、建筑法、劳动法和建筑工程承包条例相关内容,结合有关规定及本工程的具体情况,经双方协商同意签定本建筑工程资料承包合同。一、乙方承包工程,建筑面积平方米。1、承包范围:乙方承包该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构(其中:钢结构、道路等为甲方分包项目,资料由分包单位编制,乙方有督促检查、收集归档的义务)。该工程包括的工作内容:乙方负责该工程的土建、装饰、安装、管网、钢结构、安全、经济资料编制工作,按照现行施工规范和城建档案馆及XX省建筑工程竣工验收技术资料统一用表

14、20XX年版的要求进行收集、编制、整理。2、合同工期60天。二、甲乙双方责任1、甲方责任(1)负责提供电脑及打印、复印设备(及耗材)、工程所在地城建档案馆制定的工程资料表格、纸张等相关办公用品供乙方使用。(2)负责提供乙方驻施工现场人员的食宿及办公地点。(3)负责提供工程送检材料、试件和全部检测费用。(4)负责重要资料的盖章签字的协调工作和费用。(5)负责编制并提供竣工结算资料。(6)甲方负责组织现场收方及验收。(7)甲方负责出竣工图及竣工资料组卷费用。(8)负责提供用于制作竣工图纸的蓝图。(9)负责提供材料的合格证、出厂证明文件、材料报验资料等。(10)负责提供相关报审报建资料。2、乙方责任

15、(1)负责工程建设过程中土建、装饰、安装、管网、安全资料的收集、编制和整理及现场的经济资料的收集。(2)乙方提供质监站、安监站对工程建设过程中检查的资料。(3)乙方负责安排人员在施工现场打印工程所需资料及文件,工程资料的报审工作、并协助甲方完成相关资料与相关单位的盖章工作。(4)乙方协助施工过程中原材料及试件的送检(材料、试件和运费、检测费用由甲方承担)。(5)乙方协助甲方组织现场收方,并完成相关资料收集整理并报送工作。(6)乙方负责现场经济资料的收集整理,负责编制工程结算所需的经济资料。(7)负责敦促分包单位编制竣工资料及竣工图,若分包单位不能按时完成需乙方编制时,费用另行计取。金额由甲、乙

16、双方另行协商。(8)负责收集材料的合格证及检验报告,收集整理有出图章、审图章的施工蓝图、变更图及编制竣工图和完整的报建资料(复印件)及前期的相关资料等。(9)具体负责内、外协调及相关的盖章签字工作。三、合同价款及付款方式1、合同价款:合同总价10万元整(拾万元整)。2、付款方式:(1)甲乙双方签定合同之日起10日内,甲方支付30%的合同预付款给乙方。(2)乙方把前期资料补齐,甲方支付乙方20%的合同价款。(3)甲方承包范围内的工程竣工验收合格、经济签证编制完成,甲方支付乙方合同价款的30%。(4)竣工验收合格后,质监站出竣工验收备案表和甲方结算资料整理完成(如:设计变更、工程联系函、鉴证索赔依

17、据、监理通知回复等相关结算资料整理完成移交甲方)之日起5个工作日内,甲方支付20%的余款给乙方。四、违约责任1、如因乙方人员及技术原因导致承包范围内的相关资料未按合同规定的时间节点完成编制和整理完整及移交,甲方有权解除本合同,后期款项甲方有权不支付给乙方。2、如甲方未按本合同甲方责任条款提供相关资料及协调不到位,合格资料无法得到相关公司及部门的签字盖章认可或资料不齐,导致乙方无法按合同约定的时间节点完成相关资料或工程无法竣工验收,则乙方不承担相关违约责任,且视同乙方已完成相关资料,甲方按本合同第三条相关条款支付乙方劳务费。3、若因非乙方原因导致工程无法在合同工期内竣工或竣工资料无法移交,则超出

18、工期部分的乙方发生的费用由甲方承担(每人:元/月),并在合同工期满7个工作日内,按第三条第3款支付乙方劳务费。4、如因乙方的原因导致资料不能按时交付或资料不合格,乙方须组织人员重新做资料,直到本工程资料合格为止,甲方不承担相关费用。五、纠纷解决方法:任何一方违反本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:向款经济合同仲裁机关申请仲裁。六、合同的生效和终止本合同经双方签字、盖章后生效,工程竣工验收合格,结清全部工程款后终止。本合同一式六份,甲方持四份,乙方各持二份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程资料承包合同范文3发包方(甲

19、方):承包方(乙方):1、承包事项:2、承包方式:平米包干,元/m2,总建筑面积为:m2,总价款为:元。大写:。3、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。4、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。5、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要

20、求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。6、结算地下室顶板结构封顶后付全部资料费的30%,主体结构封顶后付全部资料费的40%,竣工验收备案后付全部资料费的30%。7、资料整理要保证验收合格。8、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日1300字企业承包合同范本1300字

21、企业承包合同范本发包方:_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_承包方:_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_双方根据中国有关法律规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,共同遵守。第一条承包形式为上交利润递增包干。第二条承包期限自_年_月_日起至_年_月_日止,共_年。第三条上交利润数额1.承包方上交利润包干基数为_元。2.承包方按_递增_%比例上交利润。3.承包方上交利润时间按_计算,即_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元;_年_月交_元。第四条企业留利分配略第五条国家指令性产品供应计划和生产计划第六条主要经济技术指标1._年末固定资产原值_万元

22、,承包期间固定资产增值总额为_万元,其中_年_万元;_年_万元;_年_万元;_年_万元;_年_万元。2.国家资产的维护_;设备完好率_%;固定资产净值率_%。3.新产品开发_项,主要新产品是_。4.承包期间技术改造投资总额_元;_年为_元;_年为_元;_年为_元。5.产品质量要求_。6.主要物资能源消耗指标_。7.安全生产和双保指标_。8.出口创汇指标_。9.产值指标_。10.上交利润_。第七条贷款归还,承包前的债权债务处理:_。第八条双方权利和义务(一)发包方:1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;做好指导、协商、服务工作。2.承包方因经营管理不善,

23、在_时间内完不成上交利润_%,或严重违法经营,或_的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。3.按合同规定兑现奖罚条款。4._。(二)承包方:1.承包方的经营者_是企业在承包期内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照中华人民共和国全民所有制工业企业法第45条规定行使职权。2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经

24、营者进行奖励:(1)_。(2)_。(3)_。5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:(1)_。(2)_。(3)_。6._。第九条违约责任1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。3._。第十条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理:(1)由_仲裁委员会仲裁。(2)向_人民法院起诉。第十一条双方约定的其他事项本合同自_起生效。合同正本一式两份,发包方、承包方各执一份,副本一式_份,分送_,_,

25、_。发包方:_法定代表人:_年_月_日承包方:_法定代表人:_年_月_日5100字建设工程内部承包合同范文5100字建设工程内部承包合同范文发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照民法通则、合同法及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就工程内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。一、甲方将其负责施工的工程承包给乙方(一)项目概况如下:1、项目名称:XX市东港垂钓中心2、施工单位:浙江建筑安装实业集团有限公司3、项目坐落:

26、XX县区4、建筑面积约:建筑面积:道路6.9公里,石崁2622米,围栏4000米。(二)甲方承包合同概况如下:1、工程内容:道路、河塘石崁、铁艺围栏2、合同工期:220天3、工程价款约:二千一百万元4、质量标准:优良。工程质量符合国家和XX市有关建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求。二、内部承包方式(一)甲方成立南京东港垂钓休闲中心项目工程部,聘任严秀峰为项目部负责人,负责项目工程部的日常管理、协调和监督工作。(二)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金如需要部分垫资,亦由乙方解决。(三)本工程除成本支出(依照财务部施工、房地产开发企业财务制度)及乙方向甲方

27、缴纳工程总造价的12%承包费外,其余部分作为乙方的收益,如因本工程发生亏损亦由乙方自行承担。三、内部承包工程范围乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的建设工程施工合同中约定的甲方施工范围一致;按XX省20xx建筑工程定额取费,人工费按当地政府文件市场最新调价,材料按工程施工期间当地信息价计取。以本工程施工图说、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知(或技术核定单)为准。乙方承包工程范围如有增减,建设单位在设计交底后以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期。但增加范围超过承包范围5%以上(按工程造价计算)且建设单位书面同意延长工期的除外。四、工程担保乙方承诺在签订本内部承

28、包合同时向甲方交纳承包保证金30万元(大写三十万元)人民币,作为本合同履约的担保。至乙方内部承包的本工程竣工验收及竣工结算完毕后一个月内一次性返还给乙方。保证金不计利息。五、承包费用(一)乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额(不含人工费、材料、管理费及税费等)的12%向甲方交纳承包费用。甲方根据每次收到的工程款额预提20%,工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费,多退少补。(二)甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的建设工程施工合同以及相关补充协议为准。六、承包管理(一)施工管理1、工程项目经理及施工人员由乙方组建报甲方备案,乙方必须保证在施工过程中严格按照国

29、家的有关规定和规范、建设单位提供的设计图纸及相关资料、合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工进度及质量。若有施工改动,必须经建设单位、甲方及设计单位商议签字认可后,方可实施。2、乙方必须遵从建设单位、监理公司和甲方对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设防护措施。3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境施工时,建设单位和监理公司有权指令乙方在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地,乙方应无条件积极配合,并配合保护好建设单位环境绿化工程的施工成品。4、乙方不服从建设单位、监理方和甲方指令,在规定时间内未拆除相应部分临设或让出场地,甲方有权采取一切有效措施保证工作正常进行,由

30、此造成的一切损失由乙方负责。5、乙方组织施工队伍进入施工现场后30日内,向甲方提交工程预算书,以便于甲方控制该项目的经济指标。(二)财务管理1、工程价款管理。所有工程价款必须进入甲方指定帐户,工程款只能用于本工程所需,乙方不得挪用,否则视为违约。2、工程材料管理。工程材料包括主材和辅材的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照甲方的规章制度办理,并每月报表,每月盘点,作好登记,确保工程成本的真实性。3、工资成本管理。乙方以及项目工程部全体员工的工资以及各项社会保险、人身伤害保险费用、工人治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。4、发票管理。乙方组织施工过程中所发生的应付或

31、应收款项,必须根据双方签订的合同或有效法律文书,获取合法有效凭证方能报销,拒绝白条。(三)税务管理乙方必须根据国家税收的相关规定承担税款及相关费用。甲方预提的承包费用中包括税费。具体税费名目为本工程的营业税、城市维护建设税、交通建设附加费、教育附加费、企业所得税等。(四)安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。2、特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关

32、安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行。3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。(五)其他经营管理1、乙方承包工程的其他经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏,并承担承包工程的全部经济、质量、安全等法律责任。2、如乙方没有违规或违约行为,甲方原则上不参与乙方的其他

33、经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,其责任和后果由乙方承担。3、未经甲方书面同意,乙方工作人员(含民工)不得到政府部门或建设单位或施工现场聚众闹事;否则,每发生一次,赔偿甲方名誉损失1万元。七、承包工程款的结算(一)乙方应当在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交正式、完整的竣工和结算资料;竣工和结算资料经甲方审核盖章后,由甲方报送建设单位审核;建设单位审核确定后5日内,甲方将结算资料交给乙方。(二)预结算资料的质量要求:乙方所提供的预结算书或进度报表,其单项工程的工作量误差不能超过5%,否则将视为该预结算书或进度报表不合格,甲方和建设

34、单位有权要求乙方重新提供,直到合格为止,同时按该预结算书或进度报表所确定金额的0.5%进行处罚。(三)为了便于甲乙双方在工程结算中能明确掌握工程造价的构成,要求乙方在编制工程结算时将所有建设单位供应的材料均纳入工程总造价,在结算中单列,并把建设单位供应材料价款相应扣减后的实际结算价。(四)为了加快进度报表及预结算审核,乙方提交施工图预算、进度报表及结算书的同时,必须提供相应的工程量计算书(工程量如为软件计算亦提供相应的电子文本)及预结算书的电子文本。八、承包工程款的支付(一)本工程进度款由建设单位支付给甲方,甲方在收到建设单位支付的工程进度款并扣除预提的承包费用后3日内,将余款80%支付给乙方

35、。工程进度款以建设单位审定金额为准。(三)工程结算经建设单位确认后,由建设单位和甲方办理财务结算,甲方扣除12%承包费用后,一个月内向乙方支付结算尾款。(四)工程质保金待工程竣工验收合格满2年后,返还工程质保金的60%,验收合格满5年后,全部返还质保金。质量保证金不计利息。九、工程质量(一)质量目标:合格工程。(二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格由监理单位向建设单位报验。(三)工程竣工经建设单位方组织设计、质监、地勘、施工、监理、质检等有关单位依据建筑工程施工质量验收统一标准及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定,施工质量必须合格

36、。(四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防)工作。(五)施工过程中的质量检查与处理:监理和建设单位检查施工质量不合格的按以下规定处罚。1、结构不合格的,第一次按每项每次处罚5000元,第二次(同项或同部位,第一次检查有质量问题未整改的称为第二次,依次类推次数)处罚每项每次10000元,第三次检查仍未整改的处罚每项每次30000元,并由监理通知停工整改、报请质监站监督整改。2、建筑和安装不合格的,第一次处罚每项每次20XX年元;第二次处罚每项每次3000元;第三次处罚每项每次5000元,并由监理通知停工整改,报请质监站监督整改。3、乙方承包工程发生每重大以上质

37、量事故一次,除承担全部经济、法律责任外,还应当赔偿甲方名誉损失10万元。十、工程工期(一)乙方承包工程合同包干总日历工期为220天,从20xx年3月1日到20xx年10月10日(具体的起止日期以甲方确认的开工日期和甲方确认的竣工验收合格交付使用日期为准)。包干总日历工期为完成承包范围和内容且竣工验收合格交付使用的总工期。(二)分项分段工期:1、基础完工:2、主体完工:3、安装完工:(三)工期保证:甲方对所有停水、停电造成的停窝工不作任何签证,也不因为市网停水、停电延长工程工期。但建设单位书面同意延长工期的除外。十一、工程移交(一)竣工验收后,建设单位或监理单位等提出需整改的项目已整改完毕,经检

38、查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为竣工验收合格。(二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后三日内交付甲方或建设单位,不得以任何理由和借口拖延交付。交付前工程的照管、成品保护均由乙方负责,甲方不支付照管的费用。十二、工程质量保修(一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,若委托甲方处理,所需费用由乙方承担。(二)质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、给排水管道、铁艺围栏、石崁等。(三)乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算。(四)质量保修责任

39、1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人维修,费用在质量保证金中扣除。2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及道路安全的质量问题,应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。4、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。(五)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。十三、违约责任(一)乙方收到甲方开工通知后三天内未开工和未出示开工报告则视为乙方自动

40、终止合同,并赔偿延误工期的损失(甲方与建设单位签订的建设条款为准)和按合同价款的5%向甲方承担违约金,同时无条件的退出现场。(二)乙方总工期逾期或延迟交付在30天内,每天赔偿甲方损失5000元,乙方总工期逾期或延迟交付超过30天后,每天赔偿给甲方损失1万元。(三)工程质量未达到合同规定的标准,乙方承担返修经济损失和按逾期竣工标准赔偿甲方经济损失。(四)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲方有权终止合同,乙方必须先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。十四、其它约定(一)本合同中没有约定的乙方的其他

41、权利义务按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及相关补充协议中约定的施工单位(即本合同甲方)的权利义务执行。(二)甲乙双方约定,因本工程项目因乙方产生的一切债务由乙方负责清偿。如造成甲方损失,甲方有权向乙方追偿。(三)甲方承诺为保证乙方顺利完成该工程建设,甲方应当提供本工程项目所需的图纸及授权委托书等相关手续。(四)甲方确认除依照本合同约定条款外,应当充分尊重乙方的自主经营权。但乙方必须保证人工工资的正常发放。(五)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲乙双方共同户籍所在地人民法院(XX县区人民法院)诉讼解决。(六)在执行本合同过程中,双方签字盖章确认的会议纪要、补充协议

42、和往来信函,都成为本合同的补充条款,是合同组成部分,从双方签字盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。(七)本合同双方签章生效;本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:身份证号码身份证号码电话:电话:签约日期:年月日签约日期:年月日1300字农村土地承包合同书范文1300字农村土地承包合同书范文合同编号:号发包方:承包方代表人:身份证号码:为了维护农村土地承包双方当事人的合法权益,依照根据物权法、农村土地承包法有关规定签订本合同。一、土地承包情况:发包方将属集体所有的耕地亩(田亩,土亩)、非耕地亩,共计土地亩发包给承包方用于农业生产。承包期限自年月日起至20XX年年1

43、2月31日止。二、发包方的权利和义务:1、权利:发包本组或者国家所有依法由本组使用的农村土地;监督承包方依照合同约定的用途合理利用和保护土地;制止承包方损害承包地和农业资源的行为;法律、行政法规规定的其他权利。2、义务:维护承包方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同;尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;为承包方提供生产、技术、信息等服务;执行县、乡(镇)土地利用总体规划,组织本组内的农业基础设施建设;法律、行政法规规定的其他义务。三、承包方的权利和义务:1、权利:依法享有承包地使用、收益和土地承包经营权流转的权利,有权自主组织生产经营和处置产品;承包地

44、被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿;法律、行政法规规定的其他权利。2、义务:维护土地的农业生产用途,不得用于非农建设;依法保护和合理利用土地,不得给土地造成永久性损害;法律、行政法规规定的其他义务。四、合同的变更和解除:1、承包期内,发包方不得违法收回承包地,不得调整承包地;2、承包期内,承包方全家迁入设区的市,由发包方收回承包方的全部承包土地,发包方应对承包方在其承包地上投入而提高土地生产能力的给予相应的补偿;3、承包期内,承包方自愿交回承包地的,应当提前半年以书面形式通知发包方;承包方在承包期内交回承包地的,在承包期内不得再要求承包土地。五、违约责任:1、发包方有下列行为之一者,应

45、当承担停止侵害、返还原物、恢复原状、排除妨碍、消除危险、赔偿损失等民事责任;干涉承包方依法享有的生产经营自主权;违法收回、调整承包地;强迫或阻碍承包方进行土地承包经营权流转;假借少数服从多数强迫承包方放弃或变更土地承包经营权而进行土地承包经营权流转;以划分口粮田和责任田等为由收回承包地搞招标承包;将承包地收回抵顶欠款;剥夺、侵害妇女依法享有的土地承包经营权。2、承包方违法将承包地用于非农建设的,由县级以上地方人民政府有关行政主管部门依法予以处罚;承包方给承包地造成永久性损害的,发包方有权制止,并有权要求承包方赔偿由此造成的损失。六、其它约定:1、发生土地承包纠纷,双方当事人可以通过协商解决,也

46、可以请求村委会或乡(镇)人民政府调解。调解不成,可向县级农业承包合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向所在地人民法院起诉。2、本合同一式四份,乡镇(街道)人民政府、村(代发包方管理)、承包方、县(区)农业局各一份。3、发包方凭本合同向县级人民政府为承包方申请颁发农村土地承包经营权证。发包方(盖章)代表人(签字):签订日期:年月日承包方代表人(签字):签订日期:年月日鉴证机关(盖章)鉴证人(签字):鉴证日期:年月日1300字房地产销售内部承包合同1300字房地产销售内部承包合同被代理人(甲方):代理人(乙方):第一条订立合同的基础和目的依据国家有关法律、法规和有关规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一

47、致的基础上,就乙方接受甲方委托,内部承包销售并完成其他委托服务事项达成一致,订立本合同。第二条代理事项(一)委托交易房地产的基本情况1座落:_XX县区油脂公司内_;2建筑面积:_9100_平方米;第三条合作期限(一)本合同代理期限为_24_个月,在本合同到期前的_30_天内,如甲乙双方均未提出反对意见,本合同代理期自动延长_3_个月。合同到期后,如甲方或乙方提出终止本合同,则按本合同中合同终止条款处理。(二)在本合同有效代理期内,除非甲方或乙方违约,双方不得单方面终止本合同。第四条费用负担本项目的推广费用(包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘、销售工作人员的开支及日常支出

48、等)由乙方负责支付。第五条销售价格销售基价(本代理项目各层楼面的平均价)由甲乙双方确定为_1700_元平方米,乙方可视市场销售情况征得甲方认可后,有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。第六条佣金支付乙方完成本合同约定的委托事项,应当按照合同约定的佣金的_3_,具体数额为_51_元平方米,支付乙方。第七条预收、预支费用处理乙方_(预收预支)甲方费用_10000.00_元,用于甲方委托的_房屋销售事项,本合同履行完毕后,双方按照合同约定再行清结。第八条双方当事人权利义务(一)甲方在合同生效之后,对乙方在授权范围内的活动,不能任意干涉,双方遇有问题可随时研究协商;(二)乙方应认真

49、负责行使甲方授予的权利,不得弄虚作假,更不得与第三人恶意通谋,欺骗被代理人;第九条违约责任(一)双方商定,有下列情形之一的,承担违约责任:1完成的事项违反合同约定的;2擅自解除合同的;3与他人私下串通,损害对方利益的;4其他过失损害对方利益的。(二)双方商定,发生上述违约行为的,违约方按照本合同约定的佣金总额的_2_,作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失,应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。第九条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。第十

50、条争议的处理(一)本合同受国家法律管辖并按其进行解释。(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:1提交_仲裁委员会仲裁;2依法向人民法院起诉。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十一条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。甲方(盖章):_乙方(盖章)

51、:_代表人(签字):_代表人(签字):_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_地产建设工程承包合同地产建设工程承包合同要怎样写才能保证双方利益?以下由小编提供地产建设工程承包合同阅读参考。地产建设工程承包合同发包方:_承包方:_上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:第一章合同一般规范第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代

52、表):甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。13.费用:甲方在

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论