川大锦城学院 建筑法规复习题

1、第 章 建设工程法规导论练习题l1、下面属于法律的是（、下面属于法律的是（ ） A.中华人民共和国建筑法中华人民共和国建筑法 B.建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例 C.注册造价工程师管理办法注册造价工程师管理办法 D.上海市建筑市场管理条例上海市建筑市场管理条例A 2 2、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法、按照我国法的形式，下列与工程建设相关的法律中，属于行政法规的有（）律中，属于行政法规的有（） A A，建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例 B B，北京市招标投标条例北京市招标投标条例 C C，招标投标法招标投标法 D D，工程建设项目施工招标投标办法工程建设项目

2、施工招标投标办法 3 3、建设法规区别于其他法律的主要特征是（）建设法规区别于其他法律的主要特征是（） A A，强制性强制性B B，普遍性普遍性C C，行政性行政性D D，权威性权威性AC 4 4，行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规，行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，其制定者是（章和地方政府规章，其制定者是（ C C ） A,A,人大常委会人大常委会 B B，最高人民法院，最高人民法院 C C，国务院，国务院 D D，国家行政机关，国家行政机关 5 5，甲省建设公司在乙省承包了一项工程，甲省建设公司在乙省承包了一项工程甲省建甲省建设市场管理条例设市场管理条例与与乙

3、省建设市场管理条例乙省建设市场管理条例发生冲突，应如何适用？（）发生冲突，应如何适用？（） A A，适用甲省，适用甲省 B B，适用乙省，适用乙省 C C，由国务院，由国务院裁决适用哪一个裁决适用哪一个 D D，当事人自由协商适用哪一个，当事人自由协商适用哪一个Bl6、我国的建设法规体系分为五个层次，法律效力按、我国的建设法规体系分为五个层次，法律效力按由高到低的次序为：（由高到低的次序为：（ ） 建设部门规章建设部门规章 地方建设规章地方建设规章 建设行政法规建设行政法规 地方性建设法规地方性建设法规 建设法律建设法律A. B. C. D. Dl7、法律效力等级是正确使用法律的关键，下列法律

4、效力等级是正确使用法律的关键，下列法律效力等级排序正确的是（法律效力等级排序正确的是（ ）。）。国际条约宪法行政法规司法解释国际条约宪法行政法规司法解释法律行政法规地方规章部门规章法律行政法规地方规章部门规章行政法规法律地方法规部门规章行政法规法律地方法规部门规章宪法法律行政法规部门规章宪法法律行政法规部门规章 8 8、建筑法规是指有立法权的（、建筑法规是指有立法权的（ ）或其授权的）或其授权的行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和行政机关制定的，旨在调整各相关部门、单位和个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律个人在建筑活动中所发生的各种社会关系的法律规范的总称规范的总称 政府机关政府

5、机关 国家机关国家机关 行政机关行政机关 主管部门主管部门 9 9、法律关系三要素是（、法律关系三要素是（ ）。）。 时间、地点、人物时间、地点、人物 法官、律师、被告法官、律师、被告 原告、被告、证人原告、被告、证人 主体、客体、内容主体、客体、内容 1010、建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工、建筑施工企业必须按工程设计的图纸和施工技术标准施工技术标准施工”是（是（ ）的建筑行为规定。）的建筑行为规定。 禁止性禁止性 授权性授权性 义务性义务性 指导性指导性复习思考第10页1.3第 章 建设工程招标投标法规课堂练习 1、投标人少于（）的，招标人应当依照中华人民共和国招投标法重新投标。

6、A 3 B 4 C 5 D 10 2、关于建设工程施工招标投标的程序，在发布招标公告后和接受投标书前，招标投标程序依次为( )。 A.招标文件发放投标人资格预审勘察现场投标答疑会 B.勘察现场投标答疑会投标人资格预审招标文件发放 C.投标人资格预审招标文件发放勘察现场投标答疑会 D.投标答疑会勘察现场投标人资格预审招标文件发放 AC 3、根据中华人民共和国招标投标法和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（ ）万元人民币以上时，必须进行招标。 A 3000 B 1000 C 100 D 50 4、招标投标法规定，以下可以不进行招标

7、的项目是( )。 A.公用事业的项目 B.国家融资的项目 C.使用专有技术的项目 D.使用国家资金的项目 5、招标文件的内容应该包括( )。 A.施工方案 B.履约担保 C.招标公告 D.投标文件格式 CCD多选多选:1.下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是( )。 A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.个人投资的生产性项目个人投资的生产性项目 C.外商投资的生产性项目外商投资的生产性项目 D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目全部或者部分使用国有

8、资金投资或者国家融资的项目 E.使用国际组织或者外国政府资金的项目使用国际组织或者外国政府资金的项目 ADE 2.投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为,与投标人与投标人的利益密切的利益密切,相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项,下面所列下面所列正确的是正确的是( )。 A.投标截止日期前送达投标文件投标截止日期前送达投标文件 B.最好是在截止日期前一天最好是在截止日期前一天 C.要求招标人签收投标文件要求招标人签收投标文件 D.送达文件必须两人以上送达文件必须两人以上 E.投标文

9、件的补充、修改和撤回投标文件的补充、修改和撤回 ACE 3.信息的公开也是相对的信息的公开也是相对的,在确定中标结果之前在确定中标结果之前,对于一些需要保密的事项对于一些需要保密的事项是不可以自公开的。下列不可以公开的是是不可以自公开的。下列不可以公开的是( )。 A.开标的程序开标的程序 B.招标的标底招标的标底 C.评标的标准评标的标准 D.评标的程序评标的程序 E.评标委员会成员的名单评标委员会成员的名单 BE复习思考第26页2.12.22.32.5 背景：某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标背景：某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定

10、该项目采用公开招代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。 业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。方式招标。 项

11、目施工招标信息发布以后，共有项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。业绩进行资格审查。问题问题1：业主对招标代理公司提出的要求是否正确业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。说明理由。 问题问题1参考答案：参考答案： (1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确。不正确。 理由：理由：公

12、开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发 布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地 点和发布范围。点和发布范围。 (2)“业主要求采用邀请招标业主要求采用邀请招标”不正确。不正确。 理由：理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规因该工程项目由政府投资建设，相关法规规 定：定：“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控 股或者主导地位的项目股或者主导地位的项目”，应当采用公开招标方式招，应当采用公开招标方式招 标。如果用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。标。如果

13、用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。 (3)“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进 行资格审查行资格审查”不正确。不正确。 理由：理由：审查的内容还应包括信誉、技术、拟投审查的内容还应包括信誉、技术、拟投 入人员、拟投入机械、财务状况等。入人员、拟投入机械、财务状况等。 经过标书评审，经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后招标人和出中标通知书后招标人和A投标人进行合同谈判投标人进行合同谈判，希望，希望A投标人能再压工期、降低费用。经谈判后投标人能再压工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期

14、，降价双方达成一致：不压缩工期，降价3。 问题问题2： 该项目施工合同应该如何签订该项目施工合同应该如何签订?合同价格应合同价格应是多少是多少?问题问题2参考答案：参考答案：（1）该项目应自中标通知书发出后）该项目应自中标通知书发出后30天内按招标天内按招标文件和文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。得再签订背离合同实质性内容的其他协议。（2）合同价格应为）合同价格应为8000万元。万元。背景背景：某办公楼工程采用公开招标方式选择承包人，某办公楼工程采用公开招标方式选择承包人，控制价控制价8000万元。招标人确定的

15、工作计划如下：万元。招标人确定的工作计划如下：（1）8月月22日发布招标公告；日发布招标公告；（2）8月月30日上午日上午9：00组织投标预备会议，下午组织投标预备会议，下午2：00组织现场踏勘；组织现场踏勘；（3）9月月7日上午日上午9：00为递交投标文件的截止时间；为递交投标文件的截止时间；（4）9月月7日上午日上午9：30开标；开标；（5）9月月7日下午日下午1：30至至9月月9日下午日下午5：00评标，推荐评标，推荐了了A、B、C为中标候选人；为中标候选人；（6）9月月19日日21日，定标并向日，定标并向A公司发出中标通知书，公司发出中标通知书，中标金额为中标金额为7500万元；万元；

16、（7）11月月7日，招标人与中标人日，招标人与中标人A签订施工合同，合同签订施工合同，合同价为价为7400万元。万元。问题：问题：指出上述工作计划的不妥之处，逐一说明理由。指出上述工作计划的不妥之处，逐一说明理由。1先召开预备会不对，应在现场踏勘后组织，以便先召开预备会不对，应在现场踏勘后组织，以便充分收集投标人的疑问。充分收集投标人的疑问。2投标文件递交截止时间不妥；理由：出售招标文投标文件递交截止时间不妥；理由：出售招标文件至投标截止日不少于件至投标截止日不少于20日。日。3投标文件递交截止时间与开标时间不一致不妥；投标文件递交截止时间与开标时间不一致不妥；理由：开标时间应与投标文件递交截

17、止时间为同一理由：开标时间应与投标文件递交截止时间为同一时间。时间。411月月7日，招标人与中标人日，招标人与中标人A签订施工合同不妥；签订施工合同不妥；理由：标人和中标人应当自中标通知书发出之日起理由：标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。书面合同。5合同价为合同价为7400万元不对；理由：合同不能修改要万元不对；理由：合同不能修改要约的实质性条款。约的实质性条款。背景：背景：某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工

18、经验度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工家国有一级施工企业参加投标。企业参加投标。招标工作内容确定为：招标工作内容确定为：成立招标工作小组；成立招标工作小组；发出投标邀请书；发出投标邀请书；编制招标文件；编制招标文件；编制标底；编制标底；发放招标文件；发放招标文件；招标答疑；招标答疑；组织现场踏勘；组织现场踏勘；接收投标文件；接收投标文件；开标；开标；确定中标单位；确定中标单位；评标；评标；签定承发包合同；签定承发包合同；发出中

19、标通知书发出中标通知书。问题：问题： （1）上述招标工作内容的顺序是否妥当？如果不妥，）上述招标工作内容的顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。请确定合理的顺序。（2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？（1）不妥。）不妥。 正确的顺序正确的顺序：成立招标工作小组；编制招标文件；成立招标工作小组；编制招标文件；编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合；确定中标单位

20、；发出中标通知书；签订承发包合同。同。（2）工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容）工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；投标辅助材料等投标辅助材料等 第 章 建设工程合同法规1、甲与乙签订买卖合同，合同规定，甲先交付货物，但在交、甲与乙签订买卖合同，合同规定，甲先交付货物，但在交货前夕，甲派员调查乙的偿付能力，有确切证据证明乙负

21、货前夕，甲派员调查乙的偿付能力，有确切证据证明乙负债累累，丧失支付能力。甲遂暂时不向乙交付货物，甲的债累累，丧失支付能力。甲遂暂时不向乙交付货物，甲的行为是（行为是（c） A违约行为违约行为 B行使同时履行抗辩权行使同时履行抗辩权 C行使不安抗辩权行使不安抗辩权 D行使先履行抗辩权行使先履行抗辩权 2、根据合同法的规定，下列各项中，不属于无效合同的、根据合同法的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（是（ c ）。）。A.违反国家限制经营规定而订立的合同违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同显失公平的合同 D.损害社会公

22、共利益的合同损害社会公共利益的合同3、依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（、依据合同法的规定，下列文件中，属于要约的是（B）。）。A.招标公告招标公告B.投标书投标书C.寄送的价目表寄送的价目表D.招股说明书招股说明书4、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方、某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（C）。）。 A.未成立未成立B.补签后成立补签后成立C.成立成立D.备案登记后成立备案登记后成立多项1、合同法规定的合同有效条件包括（、合同法规定的合同有效条件包括

23、（ ）。）。A合同当事人具有民事权利能力和民事行为合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力能力 B当事人意思表示真实当事人意思表示真实C合同当事人签字或盖章合同当事人签字或盖章 D合同应当采用书面形式合同应当采用书面形式E不违反法律或社会公共利益不违反法律或社会公共利益ABE3、合同法所称的、合同法所称的“不可抗力不可抗力”其内容指的是：（其内容指的是：（ ）。）。 A不能预见不能预见 B.不能避免不能避免 C不能履行不能履行 D不能补救不能补救 E不能克服不能克服 ABE某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人

24、欠工程款而发生纠纷，容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ ）。）。 A. 施工合同成立，但不生效施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效施工合同不成立，但有效 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为其他条款无效时，应当认为（ ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条

25、款有效，由人民法院解决争议仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同公司订立了购买水泥的合同，则该合同（ ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款有效，由甲施工

26、企业向乙公司支付货款 C.无效，由采购员向乙公司支付货款无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担承担 按按合同法合同法的规定，合同生效后，当事人就价款的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格市场价格 C.补充协

27、议、合同有关条款、订立合同时履行地的补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款有关条款 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张主张（ ），然后要求对方赔偿损失。，然后要求对方赔偿损失。 A.撤销合同，无须通知对方撤销合同，无须通知对方 B.撤销合同，但应当通知对方撤销合同，但应当通知对方 C.解除合同，无须通知对方解除合同，无须通知对方

28、D.解除合同，但应当通知对方解除合同，但应当通知对方 合同法合同法规定，缔约过失责任属于（规定，缔约过失责任属于（ ）责任。）责任。 A. 违约违约B. 侵权侵权 C. “先合同义务先合同义务”D. 无过错无过错甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国丙。依据我国合同法合同法的规定，乙丙之间买卖工程的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是（机械合同的效力是（ ）。）。 A. 有效有效B. 无效无效 C. 效力待定效力待定D. 可变更或撤销可变更或撤销按照按照合同法合同法的规定，属于要约邀请的包括的规定，属于要约邀请的包括（ ）。 A.

29、价目表的寄送价目表的寄送 B.招标公告招标公告 C.递送投标书递送投标书 D.无价格的商业广告无价格的商业广告 E.发出中标通知书发出中标通知书 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ ）。 A.缔约一方受有损失缔约一方受有损失 B.缔约一方有违约行为缔约一方有违约行为 C.缔约当事人有过错缔约当事人有过错 D.合同尚未成立合同尚未成立 E.合同已经成立合同已经成立 在施工合同中，（在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。）的合同属于无效合同。 A.施工企业伪造资质等级证书签订施工企业伪造资质等级证书签订 B.招标人与投标人串通签订招标人与投标人串通签订 C

30、.施工企业的违约责任明显过高施工企业的违约责任明显过高 D.建设单位的违约责任明显过高建设单位的违约责任明显过高 E.约定的质量标准低于强制性标准约定的质量标准低于强制性标准 依据合同法规定，（依据合同法规定，（ ）的合同属于无效合同。）的合同属于无效合同。 A.恶意串通损害第三人利益恶意串通损害第三人利益 B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同显失公平订立合同显失公平 D.以合法形式掩盖非法目的以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立损害公共利益订立 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生

31、争议，可向（可向（ ）请求撤销合同。）请求撤销合同。 A.建设行政主管部门建设行政主管部门 B.仲裁机构仲裁机构C.人民法院人民法院D.工程师工程师E.设计单位设计单位合同履行中，承担违约责任的方式包括（）等。合同履行中，承担违约责任的方式包括（）等。 A.继续履行继续履行B.采取补救措施采取补救措施C.赔偿损失赔偿损失 D.返还财产返还财产E.追缴财产，收归国有追缴财产，收归国有发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（）鉴定部门鉴定。鉴定。 A.申请人指定的申请人指定

32、的 B.政府建设主管部门指定的政府建设主管部门指定的C.工程师指定的工程师指定的D.当事人约定的当事人约定的E.仲裁庭指定的仲裁庭指定的施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由承担。由承担。 A.工程师工程师 B.承包人承包人 C.工程师和承包人工程师和承包人 D.发包人发包人 复习思考第46页3.23.33.43.5第 章 城乡规划法规复习思考第56页4.1第

33、章 建设工程勘察设计法规复习思考第65页5.1第 章 建设工程施工管理法规复习思考第75页6.46.5第 章 建设工程造价管理法规复习思考第85页7.47.67.7第 章 建设工程质量管理法规习 题一、单项选择题一、单项选择题1承担施工总承包的企业可以对所承接的工程（C）。A全部进行分包B可以将主体工程转包C全部自行施工D可以将全部工程转包2建筑业企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由（B）负责。A建设单位 B原设计单位C施工技术管理人员D监理单位3建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，（D）。A不能正式使用B不得进行销售C不能进

34、行结算D不得交付使用4建筑业企业应根据（B）向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。A认证管理原则B自愿认证原则C必须认证原则D分期分批原则5建设单位不得以任何理由，要求建筑业企业降低工程质量。建筑业企业对建设单位提出的在工程施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，有权且应当（）。A予以论证B予以上报C予以拒绝D予以举报6 （）的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。A基础防水工程和基础结构工程B地基基础工程和维护结构工程C基础防水工程和主体

35、结构工程D地基基础工程和主体结构工程CD 7、房屋建筑工程保修期从（C）计算。 A签订工程保修书之日起 B工程保修书中约定之日起 C工程竣工验收合格之日起 D工程验收合格交付使用之日起 8保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷，（A）应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施。 A房屋建筑所有人 B房屋原施工单位 C房屋建筑居住人 D房屋原设计单位9、根据建设工程质量管理条例规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是( )。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设

36、计方案C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用C 10、在我国，对工程质量统一监督管理的部门是( )。 A.国务院建设行政主管部门 B.县级以上人民政府建设行政主管部门 C.国家发展与改革委员会 D.工程质量监督机构A11、下列关于建设工程监理企业应负的法律责任的叙述中，( )是错误的。A.建设工程监理企业不得转让工程监理业务B.承包商为谋取非法利益，给业主造成损失的，监理企业无需承担连带赔偿责任C.建设工程监理企业应当在其

37、资质等级许可范围内，承担工程监理业务D.建设工程监理企业不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任12、关于工程监理企业的质量责任和义务不正确的是( )。A.在资质等级许可的范围内承揽工程监理任务，可以像施工单位一样，将部分工程分包出去B.不得与施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系C.代表建设单位对施工质量实施监理D.对施工质量承担监理责任BA二、多项选择题1建筑业企业必须按照（），对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A工程设计要求B合同的约定C建设单位要求D监理单位的要求；E施工技术标准2、按照规定不属于房屋

38、建筑工程保修范围有（）。A因使用不当造成的质量缺陷B不可抗力造成的质量缺陷C设备的电气管线D保修期内保修之后又出现的质量缺陷E保修期第5年出现的屋面漏水A、B、EA、B 3房屋建筑工程在保修范围内，保修期限为2年的工程内容为（）。 A供热与供冷系统 B电气管线、设备安装 C装修工程 D人防工程 E房间和外墙面的防漏B、C复习思考第97页8.38.58.6第 章 建设工程安全生产管理法规习题 1、( )的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建的颁布实施，标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业筑业工作的重点，安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根

39、本制度。发展的一项根本制度。 A、建筑法、建筑法 B、安全生产法、安全生产法 C、建筑工程安全生产管理条例、建筑工程安全生产管理条例 D、建设工程质量、建设工程质量管理条例管理条例 2、（、（ ）负责非中央管理的建筑施工企业安全生产许可）负责非中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门指导和监督。 A、国务院建设主管部门、国务院建设主管部门 B、市级建设行政主管部门、市级建设行政主管部门 C、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门、省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D、县级以上建设行政主管部门、县级以上建设

40、行政主管部门CC3、依据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位、依据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的的()应当对建设工程项目的安全施工负责，落实安全应当对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度等，并根据工程的特点组织制定安全施工措生产责任制度等，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时如实报告生产安全事故。施，消除安全事故隐患，及时如实报告生产安全事故。A委托监督员委托监督员B项目负责人项目负责人C安全生产管理人员安全生产管理人员D技术负责技术负责4、根据建设工程安全生产管理条例，作业人员进入新、根据建设工程安全生产管理条例，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（的岗位或者新的施工现场前，应当接受（ ）. A、质量教育、质量教育 B、安全生产教育培训、安全生产教育培训 C、生产教育培训、生产教育培训 D、机械操作规程培训、机械操作规程培训CB B5、（、（ ）是指造成）是指造成3