金南地产开发有限公司设备采购合同

1、金南房地产设备采购安装合同编号：金南地产开发有限公司柴油发电机组采购合同工程名称：中央馨城工程地点：织金县金南路甲 方：毕节金南房地产开发有限公司乙 方: 重庆康电发电设备有限公司 签订日期： 2012年 月 日金南地产开发有限公司柴油发电机组采购合同买方 ：毕节金南房地产开房有限公司（以下简称甲方）卖方 ：重庆康电发电设备有限公司 （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及国家的有关法律法规，甲方因项目工程需要，现向乙方购买柴油发电机组。乙方应在本合同约定的期限内向甲方交付质量合格的环保型柴油发电机组，为此甲乙双方特签订本合同，以共同遵守执行：第一条、柴油发电机组品牌、型号、规格、数量、货款

2、。序号品牌型号常用功率数量（套）单价（元）合计（元）备注1无锡动力（环保型）柴油机WDX269TAD43配江苏爱尔玛电机AEM354D400KW2216000.00432000.00自启动型2并机柜2套3750075000合计人民币金额：507000.00 (元）注：1、机组详细规格及技术参数见本合同第二条及附件柴油发电机组技术规格。 2、合同总价包括设备款（含设备附件）、运输费（装卸、吊装）、保险费、安装调试，培训及培训人员。3、不含外接电线电缆、并机电缆、土建、调试油料。4，无锡动力（环保型）柴油机配江苏爱尔玛电机，常用输出功率为400KW的无刷发电机。5、河南众智发电机并机柜，河南众智H

3、GM6510数显控制屏。6、机组品牌：无锡动力（环保型）第二条 质量要求和技术标准1、乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及本合同约定的质量要求和技术指标等约定标准；甲乙双方如遇到质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。2、设备的有关技术参数要求如下：（1）、外观要求： 柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样 ；机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、

4、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动；柴油发电机的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志；柴油发电机应有接地良好的端子； 柴油发电机标牌内容齐全。 （2）、绝缘电阻和绝缘强度 绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M 绝缘强度：机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min，应无击穿或闪烁现象。 （3）、相序要求。柴油发电机组控制屏接线端子的相序从控制屏正面看应自左到右或自上到下排序。 （4）、柴油发电机维持准备运行状态要求。机组应具有加热装置，保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15 （5）、自动启动供电和自动停机的可靠性：&

5、#183;接自控或遥控的启动指令后，柴油发电应能自动启动。 ·机组自动启动后第3次失败时，应发出启动失败信号。·从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过15s。 ·柴油发电机自动启动成功后，首次加载量应不低于50%标定负载。 ·接自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机；对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。 （6）、自动启动成功率：自动启动成功率不小于99.9%。 （7）、空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。 （8）、自

6、动补给功能要求：机组应能自动向启动电池充电。 （9）、自动保护功能要求：机组应有缺相，短路、过电流、过压、过速，水温超温，油压低保护。 （10）、线电压波形正弦畸变率。在空载标定电压，标定频率下，线电压波形正弦畸变率<5%。 （11）、两台并网发电的柴油发电机组应能自动并网，并网成功率应达99.9%以上。系统应能自动检测负载功率，当负载功率超过一台机组的80%时，应能自动启动第二台机组；当检测到负载功率小于一台机组的80%时，应能自动卸载一台机组。3、乙方提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的符合合同约定质量标准的原厂正品。4、包装和运输：(1)乙方应采取防

7、潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对设备进行包装，确保设备在正常作业和装卸条件下安全无损地到达指定地点。但甲方必须保证运输车辆及16T吊车能到达吊装孔附近1米处，且吊装孔正上方10米内无遮挡物。(2)包装箱及每一附件应由乙方注明设备名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。第三条 工程承包范围及合同组成 1、本工程为交钥匙工程（设备基础由甲方负责施工）。2、本合同由合同条款及合同附件组成。第四条、安全施工：1、乙方必须建立安全组织机构，设立安全负责人，配合甲方做好日常安全工作。2、乙方必须来严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则、安全管理制度及治安管理条例，

8、承担由于自身原因所造成的一切责任和损失。第五条、甲方的责权利1）提供必要的开工条件，协调施工中与有关施工单位的相关事宜。2）在建筑红线内提供现场临时施工用水、用电的接口，乙方安表计量。3）开工前向乙方进行现场情况交底。4）负责施工总进度的统一安排和协调。5）检查乙方工程质量及安全文明施工的落实情况；6）按合同约定支付工程款。7）组织工程竣工验收。第六条、乙方的责权利1）乙方应遵守贵州省、毕节地区关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工程资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能因此减免乙方应负的上述任何责任。2）自行办理所属现场人员生命财产和机械设备的保险支付保险费用。3）遵

9、守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生费用和因违反相关规定而受到的罚款。4）负责完成本工程必需的、与本工程有关的图纸审核及各种批文、许可证或批准证书等手续，并承担有关费用。5）政府部门发送甲方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，乙方负责解决，承担相关责任。6）负责编制施工组织设计方案，报相关方审定后实施，在规定的时间内向甲方、监理方提供月进度计划和设备、材料采购计划以及相关的进度统计表。7）按照施工图或合同约定对材料进行采购，必须保证质量，材料进场必须经监理和甲方验收，若有未报监理和甲方确认的材料和设备，乙方采购材料无条件撤场，乙方承担由此发生的费用，由此

10、延误工期不予顺延。8）保证工程满足环保、消防规范，对有关部门提出的不满足消防等功能要求的变更有义务提供合理的书面建议。9）按照甲方要求时间进行安装、调试设备，配合其他施工单位施工。10）已竣工工程交付甲方前，乙方负责已完工程（含甲方发包的其它工程）成品的保护工作，要求采取特殊措施保护的单位工程或部位应无条件的保护好。11）完工后应积极配合甲方组织竣工验收工作，乙方必须确保环保、消防等验收一次性通过，即本工程为交钥匙工程。12）工程完工后及时清理现场垃圾（包括建筑物内）、拆除临时设施（遵从甲方要求）、并负责运出现场，按政府有关部门要求处理，并承担相关费用。13）至全部工程竣工验收合格之日起，按照

11、合同约定对本工程负责保修，在此保修期间，发生质量问题，由乙方自费修理。14）乙方未履行上述各项义务，造成质量事故，工期延误、工作人员、第三者和居民生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失。15）完成甲方指定的其它工作。16）保险、试车费用由乙方承担，并配合消防程检测及验收。17）乙方应按贵州省、毕节地区有关规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员配备个人防户用品）等工作，保证施工安全和人身安全；发生事故，应积极采取有效措施防止损失扩大，并承担一切责任；发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即报告甲方及有关部门。18）由于乙方施工的质量或管理不善等原因引起的安全事故，由乙

12、方承担一切责任和赔偿一切经济损失。19）乙方在临街或架空线路附近施工，应采取安全防护措施；若乙方未作空中防护而发生安全事故，由乙方承担有关责任和因此造成的一切经济损失。20）乙方在本工程施工期间应自备消防设备和器材，遵守政府有关安全消防和施工安全用电的规定及甲方有关要求，违反上述规定，则应承担全部责任。21）甲方认为乙方工作中安全措施不利或安全设施不足，可要求乙方限期改正，若仍不能满足安全要求，甲方有权自行安排，所发生的费用由乙方承担。22）乙方施工应提供足够的安全警示标志，确保安全。23）乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工、防火防盗、用电安全及住宿范围内

13、的清洁卫生。24）施工现场做到机具、材料安置有序、堆放整齐，在大楼内集中堆放材料必须满足楼板荷载要求，及时清运建筑垃圾，做到场地清洁。25）现场做到文明施工、安全施工，严格遵守施工现场管理，遵守执行文明施工及协调配合的奖罚文件、标准；服从甲方统一管理；服从地方有关主管部门的监督管理。26）加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。27）严禁工地现场发生乙方人员内部或乙方人员与其他单位人员（包括其他分包商、周边居民、甲方等）的打架斗殴行为，否则每次处罚违约金5000元，由甲方从乙方工程款中扣除。第七条 保修和售后服务1、乙方提供的设备实行贰年的质保期，在投入使用2年内任何质量问题由乙

14、方无条件包修包换（不收取任何费用），质保期过后并提供终身有偿服务。2、保修期、保养期按甲方经对设备验收合格并签署质量验收报告之日起计算。3、在保修期、保养期内，如设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后2小时内响应用户要求，6小时内派员上门现场维护并在24小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。乙方未履行上述保修保养责任的，甲方可委托其它单位或人员修理和保

15、养，其费用由乙方支付。4、产品保修期外的维护保养只收取零配件成本费用，免收人工服务费，并保证接到通知后24小时内派员处理。5、乙方承诺长期为甲方免费提供与产品相关的技术咨询服务。第八条 合同价款和支付方式1、合同总价：人民币 507000.0元整（大写：伍拾万零柒仟元整）。合同总价已包含全部货物的价款、税费、包装、运输、装卸、就位、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。2、支付方式：(1)合同正式签订后十个工作日内，甲方按合同总价的30%（即￥152100.0元）向乙方支

16、付预付款。货款结算时，预付款全部抵作货款。(2)设备抵达现场之日起，三日内对设备进行初验，初验合格甲方在卸车前支付乙方合同总价的50%；(3)设备安装调试完毕，达到使用要求，经甲方验收合格并结算后，甲方在十个工作日内向乙方支付合同总价的15%；(4)剩余结算价款 5 %的款项在保养保修期满后，甲方在十个工作日内扣除相关费用后付清给乙方。(5)乙方在第二次收取设备款须向甲方开具全额有效增值税普通发票，发票须盖有效财务章。(6)乙方应保证本合同中所记载的账号准确无误，合同中记载的账号变更时应及时通知甲方。甲方支付乙方款项时，可以选择以汇款的方式将款项汇入合同所记载的乙方的账户内，对于甲方汇入该账户

17、的款项，无论乙方是否已向甲方开具收据或发票，乙方均承认收到该款项。如因合同中记载的账号错误，或由于乙方的账号变更没有及时书面通知甲方，由此造成的一切损失，均由乙方承担。第九条 设备交付时间、地点和方式1、设备交付交时间：乙方应在本合同签订后，在接到甲方电话通知之日起的七日内，免费将设备及其配件、随机工具送达甲方指定地点；在设备安装调试完毕，乙方应及时申请政府主管部门检验。甲方及相关职能部门对设备的零部件进行查验、签收，在验收过程中发现有缺、错、漏及损坏的零部件，乙方无偿提供、更换、2、设备交付时，乙方应将整机设备及各组件的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，国内产品还必须提供出厂合格证。3、设

18、备交付地点： 织金县甲方指定的设备安装地 。4、设备交付方式：由乙方将设备交付到甲方指定地点，并完成安装、调试。5、在设备正式交付甲方使用前，乙方承担设备的保管责任。第十条 验收1、设备初验：在装货前甲方到乙方验货（对设备相关性能的测试），由甲方对货物数量进行清点和核查，初验符合订货要求并签署设备数量清点单据。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对设备质量的验收证明。2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后，在取得有关政府主管部门的验收合格证明后，乙方向甲方提出验收申请，甲方应在十五天内组织验收。设备经验收合格的，甲方向乙方签发质量验收报告；不合格的，甲方应及时向乙方提出质

19、量异议，乙方整改后再行提出验收申请。3、验收标准以本合同第一、二条的条款及附件约定为准。如因设备的质量问题发生争议，首选甲方所在地的符合资质的地市级质量检测机构鉴定；当甲方所在地无符合资质的市级质量检测机构时，由符合资质的省级质量检测机构鉴定。所需费用及因此而造成的损失，由责任方承担。双方均有责任时，由双方根据责任分别承担。设备经鉴定不符合质量标准的，同时按本合同第七条第4款处理。第十一条 违约责任1、甲方无正当理由拒收合格设备的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。2、甲方逾期付款的，按每逾期一天应向乙方支付逾期支付款额的千分之五/天的违约金。3、乙方逾期交付设备的，按每逾期一天应向甲方

20、偿付合同总额的千分之五/天计算，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付设备；如乙方逾期二十天仍未交付设备的，甲方有权终止合同。4、乙方交付设备的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换设备及索赔，乙方应在甲方提出之日起三日内免费更换设备，由此造成的时间延误视作乙方未按时交付的，按本合同第七条第3款处理。5、如经两次更换，设备质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的百分之十计算，向甲方支付违约金。6、乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设

21、备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。第十二条 不可抗力任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后二日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。第十三条 合同的变更、中止、终止甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条第1款处

22、理。第十四条其它1、本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。3、有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。4、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。买 方：毕节金南房地产开发有限公司 卖 方：重庆康电发电设备有限公司负责人： 负责人：联系电话： 联系电话系地址： 联系地址：重庆市巴南区界石镇武新村长生沟社 日 期： 开户行：农行南岸四公里支行账 号：31061701040006222日 期：附件：-400KW柴油发电机组技术参数1、基本性能1）100%严格测试，完全符合GB/T2820-97国家标准2）发动机设计先进性能可靠，工作寿命长。3）发电机激磁系统，旋转磁场，能使机组在承受任何瞬间加载时电压降能迅速恢复。4）发电机低点抗设计使非线形负载下的波形失真小，并有良好的带电动机起动性能，防滴