装修合同模板汇编9篇

1、【必备】装修合同模板汇编9篇在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编为大家整理的装修合同9篇，希望能够帮助到大家。装修合同 篇1发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：承包人（以下简称乙方）：统一社会信用代码：通讯地址：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1、工程地点：2、工程装饰装修面积：3、工程户型：4、工程内容及做法（详见本合同附件一报价单和施工图纸）

2、；5、工程承包方式：乙方包工、包全部材料乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料乙方只包工6、工程期限日（以实际工作日计算）；开工日期：年月日竣工日期：年月日开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。竣工：合同约定的工程内容全部完成，经甲乙双方和监理单位验收合格视为竣工。7、工程款：本合同工程造价为（人民币）元（大写：元），上述价格为【含税价/不含税价】第二条 工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知

3、乙方。第三条 施工图纸（和室内环境污染控制预评价计算书）1、施工图纸提供方式：（1）甲方应与开工日前日向乙方提供施工图纸（和室内环境污染控制预评价计算书）。（2）甲方委托乙方设计的，乙方应于开工前日提供施工图纸（和室内环境污染控制预评价计算书）。2、双方提供的施工图纸（和室内环境污染控制预评价计算书）必须符合民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB5032520xx）的要求。3、双方应当对施工图纸（和室内环境污染控制预评价计算书）予以签收确认。4、双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条 甲方义务1、开工三日前要为乙方入场施工创造条件

4、，以不影响施工为原则。2、无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。3、负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4、遵守物业管理部门的各项规章制定。5、负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。6、不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。7、凡必须涉及第四条第六款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方

5、案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。8、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。9、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。第五条 乙方义务1、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。2、严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定，保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。3、通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。4、甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民

6、族风俗习惯。第六条 工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。第七条 材料供应1、应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。2、双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准，并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。3、如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终

7、由对方承担。4、甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。第八条 工期延误1、发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：（1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。（2）工程量增加、设计变更的。（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。（4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。（5）_日内由于非乙方原因停水停电累计_小时以上不能施工的。（6）甲方未按时支付工程款的。（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。2、因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因

8、乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。第九条 质量标准1、工程质量应符合国家标准，在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。第十条 工程验收1、施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收。2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和

9、工程现场的全部安全。4、双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。5、竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后亦可先行入住。6、本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。第十一条 工程款支付方式1、付款期限：（1）本合同签订之日起日内，甲方向乙方支付总工程款的%；（2）工程进度过半，甲方向乙方支付总工程款%；（3）工程竣工验收合格后日内甲方向乙方付清工程余款。2、

10、工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。3、工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。4、工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。第十二条 违约责任1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。2、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。3、甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工

11、程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。第十三条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向乙方所在地人民法院起诉。第十四条 附则1、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。4、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。5、乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向乙方追偿。6、本合同履行完毕后

12、自动终止。第十五条 其他约定事项（以下无正文）甲方（盖章）：签约日期：_年_月_日乙方（盖章）：签约日期：_年_月_日装修合同 篇2发包人：_承包人：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1、工程地点：_。2、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。（1）承包人包工、包料；（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料；（3）承包人包工、发包人包料。3、工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。4、合同

13、价款：本合同工程造价为（大写）_元。第二条：工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条：施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份，设计费（大写）_元，由发包人支付。第四条：发包人义务1、开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2、提供施工期间的水源、电源；3、负责协调

14、施工队与邻里之间的关系；4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条：承包人义务1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条：工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变

15、更协议，同时调整相关工程费用及工期。第七条：材料的提供1、由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；2、由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条：工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。3、发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。4、因承包人

16、责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条：质量标准双方约定本工程施工质量标准：_。施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条：工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）_；（2）_；（3）_。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。2、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包

17、人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条：工程款支付方式1、双方约定按以下第_种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按以下约定直接向承包人支付工程款：第一次开工前三日支付_元第二次工程进度过半支付_元第三次双方验收合格支付_元工程进度过半指：_。（2）其他支付方式：_。2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。3、工程款

18、全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条：条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。5、由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。6、由于承包人原因致使工期延误，每延误

19、一天向对方支付违约金_元。第十三条：合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条：几项具体规定1、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_元。2、施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。3、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条：其他约定事项：

20、_。第十六条：附则1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2本合同签订后工程不得转包。3本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。发包人：_（签字）承包人：_（盖章）日期：_年_月_日装修合同 篇3甲方：（出租人）乙方：（承租人）双方经友好协商，根据合同法及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定，就租赁房屋一事达成以下协议。第一部分 房屋概况第1条 甲方保证向乙方出租的房屋系_（本人/共有）拥有完全所有权和使用权。（如果房屋是共有，则还应增加：已经共有人同意，附书面同意声明。如果是委托租赁，应有房屋所有权人与受托人的委托协议书）第2条 房屋法律概况房屋所有权证书登记人：_身份证号码：

21、_房屋所有权证书编号：_土地使用权证书编号：_房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积：_房屋的使用面积：_房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施：_第3条 出租房屋概况（包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等）第二部分 租赁期限第4条 房屋租赁期限：_自_年_月_日至_年_月_日止。遇以下情况应顺延：1.发生不可抗力事由的；2.甲方非正常原因逾期交付房屋的；3.非乙方原因致使房屋无法居住的；4.经双方协商一致并书面更改的。第三部分 租金条款第5条 租金每月_币_元（大写：_整）第6条 租金按_（月/季/半年/年）支付；自本合同生效之日起_日内，乙方应支付

22、给甲方_元（_币）的租金；以后应在每_（月/季/半年/年）最后一个月的_日前付清下一_（月/季/半年/年）的租金。（也可以约定以月、年等支付租金日期）第7条 租金支付地点：_.第8条 租金支付方式：_（现金、支票、汇票、转帐等）二、接受他人委托代理出租房屋的，应在签订本合同前出示委托人开具的授权委托书或出租代理合同，向承租方明示代理权限。三、租赁双方应共同查验房屋内的设施、设备，填写房屋附属设施、设备清单并签字盖章。四、合同内的空格部分可由租赁双方根据实际情况约定填写。五、本合同签订之日起30日内租赁双方应按规定到房屋所在地的区县国土资源和房屋管理局或其委托的机构办理房屋租赁合同登记备案手续。

23、六、租赁关系由房地产经纪机构居间或代理的，房地产经纪机构和房地产经纪持证人员应在落款内签字、盖章，并注明经纪资格证书编号。七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字（盖章） 签字（盖章）联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日装修合同 篇4原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议

24、，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月2

25、5日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费?【律师评析】审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并

26、已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款605

27、5元亦属合理，应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应赔偿，至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内

28、赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。装修合同 篇5发包方(甲方):承包方(乙方)：按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称: 防水补漏维修施工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：卫生间1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方

29、式。1.5 工期：本工程自20xx年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1.6 工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。1.7 工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。第二条 甲方工作2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改?第三条 乙方工作3.1

30、 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3.5 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)第四条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效

31、力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表人： 代表人：单位地址： 单位地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日装修合同 篇6甲方：_市_房地产开发有限公司地址：_电话：_乙方：_市东升镇_装修工程部地址： 电话：_现甲方有样板房三间，位于_市东升镇_花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)2、承包方式：乙方包工包料，装修所

32、用水、电均由乙自负。3、工程完成时间：_年_月_日。4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。二、乙方责任：1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在_年_月_日前必须完成全部工程。2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。三、本合同工程总值人民币：_元，大写：_。(包开发票)其中：1、_号楼_座_房室内装修费用：_元2、_号楼_座_房室内装修费用：_元3、_号楼_座_房室内装修费用：_元四、合同结算使用税局统一发票。五、付款方式：本工程经

33、甲方验收完成后付款50%，即_元，余款50%，即_元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。六、保修服务：乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。甲方：_市_房地产开发有限公司(盖章)乙方：_市东升镇_装修工程部(盖章)_年_月_日装修合同 篇7第一条：装修公司至少是要赚20%的(全包)，人工费、材料费单价甚至数量必定会飘高，与实际工程量和他进价肯定不符，所以即使你网上查这个哪个，在市场上东问西问，盯着它工程量清单或预算书，横算竖算，都

34、是白搭，因为不可能按实结算。合同总价在中国这个环境只有靠自己去压，熟悉材料人工的专业人士也只能估算出大概它能挣个多少，你压价太低他不会接的。第二条：合同中必须明确安装的设备和材料的品牌和型号以及大致的数量，缺一不可，特别是小东西，甚至落水弯管和胶水。有些装修公司可能会在型号上打马虎，在重要设备材料进场的时候，最好你能在现场负责验收查看，有条件取样保存。合同中必须对隐蔽工程作承诺，比如保修多少年，出了什么情况要负责赔偿多少，另外，隐蔽工程大致完工后，有条件的可以请监理人员和你一道负责核查验收。一般一天就够了，费用1-XX块吧。第三条：严格明确该工程没有转包情况。这个事实上很有难度的，许多装修工人

35、都有好几套工作服，哪家找他，他就穿哪家衣服自称哪家的人。比较苛求的话，可以要求整个项目的负责人或监工应该是该公司的。签合同时对方能提供现场负责人员的姓名、身份证和相关职业资格证书，对家装专业来说，应具备的是省级建筑协会颁发的小型项目负责人证书，要注意查看证书上标明的公司跟你签约的公司是不是同一个名称。你平时去工地检查时，大多情况下该人应该在场负责监督工程的进度和质量，并负责跟你沟通协调。合同范本发包人：_ 承包人：_住所：_ 住所：_委托代理人： _营业执照号：_电话： _ 电话：_本工程设计人： _电话：_施工队负责人：_ 电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合家庭居室

36、装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_.1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。(1)承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(2)承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工，发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装

37、修材料明细表)。1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：_元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图

38、纸)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条 发包人义务4.1 开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则;4.2 提供施工期间的水源，电源;4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，

39、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通;5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。第七条 材料的提供7.1 由发包人提供的材料，设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;7.2 由承包人提供的材料，设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料

40、明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程

41、施工质量标准：_.施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)_;(2)_;(3)_.承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)。10.3 本工程自验

42、收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下第_种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：工程进度过半指：_.(2)其他支付方式：_.11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合

43、同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履

44、行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条 具体规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条 其他约定事项：_.第十六条 附则16.1

45、 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。16.2 本合同签订后工程不得转包。16.3 本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人(签字)： _承包人(盖章)：_法定代表人：_ 委托代理人：_鉴证意见：鉴证机关(章)经办人：签订日期：_装修合同 篇8发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法、装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、 概况及要求1、装饰施工地点：中亭乡 推广站一楼两间门店。2、装饰施工内容

46、：吊顶 高架 高架阴凉柜 矮柜 收银台 侧柜 收银台背景 门头招牌 招牌字 玻璃门 包柱子 侧柜 （装灯 装电 吊顶音箱）3、承包方式：全包4、总价款： 元，大写（人民币）： 。5、工期：自开工，至竣工，工期 天。二 甲方要求：1、施工店内以 凤山县城 和平药业新慨念药店 （彭思源）药店为准；2、材料使用甲方所要求的材料报表执行；三、关于材料供应的约定：1、乙方提供的材料：详见附件主材料报价单。2、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。四、关于工程质量及验收的约定：1、本工程由甲方设计施工方案。2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及更改 增减工程项目时须提前与乙方联

47、系，并修改。3、工程竣工后，甲方验收付款。四、关于工程价款及结算的约定：工程款付款方式：自签合同首付10000元。人民币大写：壹万元整。 付尾款时间 ：甲方验合格后付清尾款 元。人民币大写：五、其它约定：六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签字）： 乙方（签字）： 住 址：地 址：电 话：电 话：签订日 签订日装修合同 篇9委托方（简称甲方）：被委托方（简称已方）：甲方现有住房/会所/写字楼壹套，委托_进行室内装修设计并施工。按照中华人民共和国合同法和建设部家庭居室装饰装修管理试行办法的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程

48、概况1.工程名称：家庭装修2.工程地点：3.工程内容：以报价表所列项目为准4.工程施工方式：a.单包工b.包工包辅料c.包工包料5.工程工期：工程自年月日开工，于年月日竣工6.合同价款（人民币大写）元二、甲方责任1、工程开工前向乙方确认该工程的装修设计及施工说明，并在图纸及报价单上签字认可；清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种批件手续并交纳物业公司费用及装修押金。2、负责审定双方协议的变更、增改项目，并按进度支付变更增改项目工程款项。3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部

49、门办理相应的审批手续并交纳相关费用；若甲方未办理任何手续，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并承担。4、协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，协调邻里关系。5、由于甲方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，由甲方负责修复和赔偿。6、甲方所购材料质量需由甲方、乙方共同验收认可，否则因此造成经济损失由甲方负责。材料进场日期必须符合乙方施工进度要求，如因此误时误工所造成的损失由甲方负责承担。甲方所购材料之项目，由甲方承担保修费用。7、甲方指派为驻施工现场代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。8、甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。三、乙方责任1、协助甲方对装修设