合作框架协议参考

1、合作框架协议合作框架协议合作框架协议瓜州县产城融合基础设施投资建设项目合作框架协议XXXX二一X年X月 XXX基础设施建设项目合作框架协议甲方： （简称甲方）乙方：宏大建设集团有限公司 （简称乙方）为了加快 城市基础设施建设步伐，适应经济快速发展的需要，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就 基础设施投资建设项目达成如下协议：一、合作建设项目名称及规模 基础设施建设项目,建设期为 年至 年总投资约 亿元人民币(投资金额由施工图纸和实际情况确定). 二、工程概况本协议包含工程初步明细如下：序号单项工程工程量总造价(亿元）预计工期（月）12345合计三、项目地点及开工时间 基础设施建设项目由

2、甲方提供计划，乙方以投资建设模式承建实施，开工、完工验收时间由双方根据具体项目在单项工程施工合同中确定。四、合作方式甲方负责拟建项目规划、可研、初步设计、施工图设计和监理，乙方按基本建设程序进行建设。各分项工程由甲乙双方在不违背本协议条款前提下按程序招标后签订单项施工合同。乙方按双方约定相应项目的投资比例进行投资、建设。乙方施工企业必须具备国家规定的相关资质。 五、工程价格计价1、每个单项工程施工前，由甲方聘请专业招标代理公司编制施工图预算。施工图预算编制按照施工设计图纸、现行当地相关定额及取费标准双方不得随意上浮或下调，其中材料价格按工程所在地级市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，

3、剩余缺少信息价的材料价格，根据市场同期价格，经甲乙双方共同考察签证确认后执行，人工费按照地级市最新建设工程定额人工单价执行。进入建设工程招投标程序后，应严格遵守招投标的有关法律规定。2、甲、乙双方同意本协议内以各单项工程为单位进行验收结算和付款，各单项工程项目完工后由乙方编制工程结算书。其中主材价格按施工时地级市主管部门公布的信息价按实调整，图纸的变更导致工程量增减，由甲方会同设计、监理及乙方共同签证认可，纳入工程结算。增量部分中，中标工程量清单中已有的项目，按中标工程量清单单价执行，没有的项目另行按当地现行的相关市政定额编制预算（编制办法参照第1条中招标控制价的办法编制）。甲方在接到乙方结算

4、报告后两个月内完成对工程造价的审计，审计单位为甲乙双方认可并共同委托的单位。六、工程价款的支付与偿还1、市政道路、景观园林、水利工程乙方进场施工后，由甲方按单项工程预算总造价的35%向乙方支付工程款，支付方式为：工程开工一周内付预算总造价的10%；完成工程造价的40%再付预算总造价的10%；完成工程造价的70%再付预算总造价的10%；完成工程造价的90%再付预算总造价的5%。剩余65%的工程出资款在项目完成后由甲方分4年偿还乙方，依先后每年各偿还工程总价款的30%、20%、10%、5%，每年分四次（每次间隔3个月）平均支付，第一次付款时间为项目完工后的第一个月，此后每三个月付款一次。2、桥、涵

5、、隧道工程及老城区道路路面（含路面结构层）、非机动车道、人行道的增加或改造乙方进场施工后，由甲方按单项工程预算总造价的50%向乙方支付工程款，支付方式为：工程开工一周内付预算总造价的10%；完成工程造价的30%再付预算总造价的10%；完成工程造价的50%再付预算总造价的10%；完成工程造价的70%再付预算总造价的10%；完成工程造价的90%再付预算总造价的10%；剩余50%的工程出资款在项目完工后由甲方分2年偿还乙方，依先后每年各偿还工程总价款的 30%、20%，每年分四次（每次间隔3个月）平均支付，第一次付款时间为项目完工后的第一个月，此后每三个月付款一次。3、由乙方出资65%（或50%）的

6、工程款，按中国人民银行同期贷款利率计算利息，利息计算起点时间为工程开工之日起至完工之日的中间日，利息支付时间与工程款同时支付。 4、在签订施工合同时，甲方提供通过市/县人大常委会关于批准本项目的工程款支付纳入年度财政预算的决议；市/县人民政府关于将本项目的工程款支付纳入年度财政预算的议案；同意将本项目的工程款支付纳入跨年度财政预算管理的市/县财政确认函。七、工程建设管理1、凡甲方提供计划的基础设施建设项目，由具备施工资质和施工能力的乙方或乙方下属企业总承包。如需分包，需经甲方同意。2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移等工作，协助乙方办理临时用地、用电等工作。甲方协助乙方委派的下属企业办理其在

7、当地施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。3、甲方在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场，监理费用由甲方承担。4、甲方负责协调解决各单项工程施工中涉及地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行，甲方应在工程开工前提供建设项目的立项批复、建设工程规划许可、建设工程施工许可等所有前期手续。 5、乙方在甲方所在地组建项目公司，享受当地最优惠的税收政策。 6、乙方应根据施工图纸和甲方要求编制施工组织方案送甲方审查，严格按照甲方提供的施工图纸和相关施工规范施工，自觉接受甲方和监理单位的管理和监督，确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。7、乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全

8、生产工作，树立良好的企业形象。8、在每个单项完成施工合同约定内容十五日内，甲方组织参建各方进行工程验收。在工程完工验收后一年保质期内，如存在因施工原因而产生的质量问题，乙方负责无条件修复或返工，并承担由此造成的费用。9、乙方在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理工程师和业主确定后，甲方在三天内组织有关部门作出书面答复。如因答复不及时影响乙方施工，乙方工期顺延，并由甲方承担由此造成的损失。八、安全生产与质量保证1、乙方在施工过程中发生的安全事故，概由乙方承担。2、工程质量符合国家合格质量等级标准。九、违约责任1、甲、乙双方约定严格执行协议各项条款，并在本框架协议内

9、签订单项施工合同。2、若乙方自身原因拖延工期，对甲方造成的损失由乙方承担；因乙方原因停工超过60天，经双方协商不能复工的，甲方有权单方解除合同。 3、若因甲方原因造成乙方延误工期，甲方同意按双方约定的合同工期顺延，造成乙方的损失由甲方承担，并纳入工程建设总价；因甲方原因造成工程施工期间停工满60天的，甲方在停工之日起第3个月内支付全部已完工工程款及相应利息和乙方所有损失。4、甲方未按时向乙方支付工程款，甲方每延迟一天在承担银行同期贷款利息的同时另按延期价款每日万分之五向乙方支付违约金。十、在本协议履行过程中，可签订补充协议或单项工程协议，补充协议或单项工程协议与本协议具有同等的法律效力。十一、未尽事宜，双方协商，协商不成，任何一方可向原告住所所在地人