2021合作合伙协议书范本【6篇】

1、第 PAGE 10 页 共 272021 合作合伙协议书范本【 6 篇】第一篇 : 2021合作合伙协议书范本 合伙人： （以下简称甲方） 合伙人： （以下简称乙方） 合伙人： （以下简称丙方）甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线K90+050 K93+000 及雅安连接线LK0+000 ZK0+815/YK0+820 段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设， 进而实现各方利润最大化。二、合伙经营项目和范围乐雅高速公路主线K90+050 K93+000 及雅安连接线LK0+000ZK0+815/YK0

2、+820 段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资方式、金额及时间。 1甲方以前期承包工程和现有机具出资。乙方以现金方式出资贰佰万元。丙方以现金方式出资捌拾万元。股份均摊。在 2011 年 6 月 15 日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损， 照样承担亏损部分。五、盈余分配与债务承担盈余分配：均分。合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时， 按比例承担。六、退伙合伙期间， 一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退

3、伙； 退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满， 双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人

4、之间如发生纠纷，应共同协商， 本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。本协议自各方签字后生效，各方各执一份；未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。合伙人：身份证号。联系电话：。合伙人：身份证号。联系电话：。合伙人：身份证号。联系电话：。 年 月 日第二篇 : 2021合作合伙协议书范本甲方： 乙方： 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。第一条协议范围内， 双方的关系确定为合作关系。 为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核，同

5、意乙方加入 公司的销售网络。同意乙方在 省( 市、自治区 ) 市( 地区 ) 县( 区) 地点 ( 商场建筑物 )( 代理、经销、专卖、批发、零售)专属性经营 ( )品牌 系列产品。第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经 济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求， 特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人， 也不是甲方的雇员和合伙人。 乙方不是作为甲方委托代表， 乙方无权以甲方的名义签定协议， 使甲

6、方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利， 甲方对本协议任何条款有最终的解释权。第三条有效期从 年 月 日至 年 月 日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求， 经甲方同意， 可以续 签 合 作 协 议 书 。第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营，开发和提供适销产品， 保证产品质量符合标准，合理定价，限度保证乙方的供应。在本协议期间，甲方承诺，积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项

7、，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。 作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，限度地支持乙方的经营。甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱 广告、 POP广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出VIS 形象设计，并为乙方提供相应辅导。第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。 举报、

8、 举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行 协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，必须向甲方申请。乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。通过市场的细分、 有序的管理、 合理地分配， 有效支持网点商品供应， 不得经营其它品牌产品和销售假冒产品。 协议有效期内， 乙方所属区域内网点的零售价格， 在甲方建议价格范围内保持统一， 不得随意大幅度调价。 乙方有义务为甲方收集所需要的市场信息， 或根据甲方的要求进行市场调查， 并在规定期限内汇总上报甲方。 妥善保存乙方的经

9、营业务记录，以备甲方的核查。第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、 VIS 形象设计及甲方提供的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。 乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。 具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的 权利。承担市场物流、组织功能的乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或零售商。 但推荐的分销商、 零售商必须向甲方申请，签定协议、由甲方颁发证书后方可运营。第七条在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜

10、货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施：1. 责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰用具、店面装修、宣传品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失 2. 向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。3. 依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。 与此同时乙方必须结清与甲方 ( 甲方指定的供货商 ) 的财务往来关系。不得再进行销售甲方的商品。必须承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。 第八条甲方的商标，属甲方所有的知识产权，受国家法律保护。所有相关产品的标识，均属甲方所有。未经

11、甲方事先书面专项授权，乙方不得使用甲方的名称、商标、公司司标等涉及公司知识产权内容、标识进行工商 *、招商、 广告等 ; 不得使用甲方提供的标识用于本协议以外的任何交易。乙方承诺不得擅自印刷有关商标、标识及促销广告发布 ; 不得超越本协议所规定的权利范围，擅自制作总经销、总代理、代表处的证书、文件、名片、搁牌、铜牌等进行营业和运作; 不得擅自改变统一的形象进行招牌、灯箱和有关标识物的制作和装潢。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议，乙方除应按规定承担违约责任外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。第九条如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会 等情况

12、而不能履行其业务，本协议的履行可以终止。如果发生不可抗力事件，援引不可抗力的当事人必须在15天内或通讯障碍消除之日起 天内以书面的方式， 必要时以传真或电传的方式，立即通知另一方当事人该事 件的发生。 如果他在上述期限内未能这样做，他将不能继续从本条协议中获益。本协议受中华人民共和国法律的管辖。第十条如果产生有关本协议的存在、效力、履行、解释、终止的 争议， 双方应通过友好协商解决，如果争议发生之日起三个月内通过协商不能解决的，或者任何一方拒绝协商的，则任何一方均可诉请本协议签定地人民法院裁决。第十一条协议签署地为南京市。 本协议一式两份， 甲乙双方签字之日起生效。 双方各备案一份， 复印件无

13、效。 乙方兹承认签署本协议， 并已阅读及明白本协议所列条款所包含的规定，并同意受其约束。如果某个条文认为是不适用或无效的， 可以在本协议的附加协议中予以更改和修正，该条文不适用或无效不应影响整个协议的效力。同时签署的本协议的附加协议中的更改和修正，与本协议有同等法律效力。甲方： 公章： 委托人： 签定日期： 乙方： 公章： 委托人： 签定日期： 第三篇 : 2021合作合伙协议书范本合伙人： ( 以下简称甲方 )合伙人： ( 以下简称乙方 )甲、乙双方经平等协商，就合伙承包 工程事宜， 达成如下一致， 供各方信守。一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设， 进而实现各方利润最大化。二、合伙

14、经营项目和范围合伙项目以 中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以 名义出现。三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。四、出资额、方式及比例甲方以现金出资，出资额为人民币壹佰万元。该款为启动项目的前期费用、部分设备租赁款项，占全部出资比例_60_%。乙方以设备出资( 含当地协调社会关系) ，占 40 %。五、盈余分配与债务承担盈余分配，以出资为依据，按比例分配;合伙如产生债务，先由合伙财产偿还; 合伙财产不足清偿时， 以各合伙人的出资为依据，按比例承担。六、退伙合伙期间， 一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙 ; 退伙需经对方同意，方可

15、实行; 未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。七、权利与义务甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐; 同时，甲方参与合伙项目的日常管理;乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调， 并参与日常管理;甲、乙双方共同决定合伙重大事项。八、禁止行为未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动 ;禁止合伙人在合伙不利时退伙。九、合伙期满合伙期满， 双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商， 本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。十一、生效

16、及补充本协议自各方签字后生效，各方各执一份;未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。合伙人签字：甲方：乙方： 年月日第四篇 : 2021合作合伙协议书范本甲方：乙方：经甲、乙双方协商，就乙方入股给甲方发展产业，甲、乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：第一条乙方自愿入股甲方投入 产业第二条公司 * 资本为人民币 万元本次将公司资本金增加至 万元人民币。公司现有股东实持资本金 万元人民币 , 本次增各股东出资额 万元人民币，出第 PAGE 14 页 共 27资方式为：现金方式。投资各方的出资方式、出资额和占股比例：甲方以 作为出资，出资额 万元人民币，占公司*资本的 %;乙方以 作为

17、出资，出资额 万元人民币，占公司*资本的 %;第三条本协议各方的权利和义务1、根据公司法的规定组成股东大会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任和财务会计按照公司法等国家相关法律规定制定。具体内容见有限责任公司章程。2、投资各方的责任以其投入资金比例为限，各方的责任以各自对* 资本的出资为限。 公司的税后利润按各方对*资本出资的比例由各方分享。3、公司增资扩股成立后，应当在 10 天内到银行开设公司临时帐户。股东以货币出资的，应当在公司临时帐户开设后60 天内，将货币出资足额存入公司临时帐户。4、本协议各方未经其他各方书面同意不得擅自泄露本协议内容( 为

18、本协议服务人员和甲乙丙丁四方授权从事与本协议有关事项人员以及按照法律规定必须得知人员除外 ) 。第四条投资各方认为需要约定的其他事项1、成立公司筹备组，成员由各股东方派员组成，出任法人代表一方的股东代表为组长，组织起草申办设立公司的各类文件;2、出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用，公司设立后该费用由公司承担 ;3、上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项*事宜;第五条本协议的修改、变更和终止1、本协议一经签订，投资各方不得中途撤股、撤资，但允许投资各方之间或与其他投资股东实行购买、转让、合并等。2、对本协议及其补充协议所作的任何修改、变更，须经投资各方共同在书面协议上签字方能生效。第

19、六条违约责任1、投资各方如有不按期履行本协议约定的出资义务的，则视作违约方单方终止本协议，其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格 , 违约方所出的投资金额将作为违约金赔偿给守约方; 违约方未出资的，其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格，并有权按照违约方应当出资额追究违约方的违约责任。2、投资各方如有违反本协议其他约定的，则视作违约方单方终止本协议， 其他守约方有权共同书面决定取消违约方的股东资格，违约方所出的投资金额将作为违约金赔偿给守约方。第七条争议的解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决; 如果协商不能解决的，则任何各方均有权通过诉讼途

20、径解决。第八条本协议未尽事宜由投资各方另行签定补充协议，补充协议为本协议的有效组成内容部分，与本协议具有同等法律效力。本协议签定之前，各方之间所协商的任何协议内容与本协议内容有冲突的，以本协议所规定的内容为准。第九条本协议自投资各方签字之日起生效一式份，每方各执一份，每份具有同等法律效力。甲方签名：乙方签名： 签字日期： 签订地点：第五篇 : 2021 合作合伙协议书范本合伙人甲： 合伙人乙： 姓名甲 ，性别 ，年龄 ，身份证号： 住址 。姓名乙 ，性别 ，年龄 ，身份证号： ，住址 。第一条合伙宗旨：诚信合作，平等互利。第二条合伙经营项目和范围： 。第三条合伙期限合伙期限为 年，自 年 月

21、日起至 年 月 日止，期满之后若继续合伙，再另行协商。第四条出资额、方式、期限合伙人 以 方式出资，计人民币 元。合 伙 人 以 方 式 出 资 ， 计 人 民 币 元。各合伙人的出资，于 年 月 日以前交齐， 逾期不交或未交齐的， 应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。本合伙出资共计人民币 元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。第五条盈余分配与债务承担盈余分配，以 为依据，按分配。债务承担： 合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时， 以各合伙人的 为据，按承担。第六条入伙、退伙，出资的转让入伙：需承认

22、本合同；需经全体合伙人同意；执行合同规定的权利义务。退伙：需有正当理由方可退伙；不得在合伙不利时退伙；退伙需提前 月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；第 PAGE 27 页 共 27未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。出资的转让： 允许合伙人转让自己的出资。转让时其他合伙人有优先受让权。第七条合伙负责人及其他合伙人的权利 为合伙负责人。其权限是：对外开展业务，订立合同；对合伙事业进行日常管理；出售合伙的产品( 货物 ) ，购进常用货物；支付合伙债务。其他合伙人的权利：参予合伙事业的管理；听取合伙负责人开展业务情

23、况的报告；检查合伙帐册及经营情况；共同决定合伙重大事项。第八条禁止行为未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。禁止合伙人再加入其他合伙。禁止合伙人与本合伙签订合同。如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条合伙的终止及终止后的事项合伙因以下事由之一得终止： 合伙期届满； 全体合伙人同意终止合伙关系； 合伙事业完成或不能完成； 合伙事业违反法律被撤销；法院根据有关当事人请求判决解散。2. 合伙终止后的事项：即行推举清算人，并邀请 （中间人或公证员) 参与

24、清算；清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。第十条纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商， 本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十三条一切合理开支，由收据和发票进行结算。第十四条本合同正本一式 份，合伙人

25、各执一份，送 各存一份。合伙人甲： 合伙人乙： 年 月 日第六篇 : 2021合作合伙协议书范本发包人： ( 全称 )地址： 法定代表人： 委派现场代表： 联系电话： 承包人： ( 全称 )地址： 法定代表人： 项目经理： 联系电话： 总工程师： 质量负责人： 监理人： ( 全称 )地址： 总监理工程师： 联系电话： 监理工程师： 发包人拟修建 工程，接受了承包人的投标，双方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，遵循自愿、 平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 可研文件名称、文号： 。初设文件名称、文号： 。工程规模： ; 建设任务：

26、。工程概算审批总投资 万元 ; 资金来源： 。二、工程承包范围及合同工程量工程承包范围： ( 包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号) 。主要合同工程量： ( 以招投标文件为准) 。三、合同价款合同价款承包方式： ( 详见合同附件3) 。合 同 总 价 人民 币 ( 大 写 ) ： 万 元 ( 人 民 币 小 写 万元 ) 。其中：永久工程 万元; 临时工程 万元 ; 安全措施费 万元 ; 技术措施费 万元 ( 详见合同附件 2) 。四、合同工期及进度开工日期： ，竣工日期： 。合同工期总日历天数： 天。为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施， 使本

27、合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性工期表承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法： 。五、双方的义务和责任发包人的义务和责任发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于 年 月 日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作， 并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职

28、权表发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地 移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为： ;期限： 。发包人应按合同规定， 完成由发包人承担的施工准备工程， 并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。提供承包人使用的工程为： ; 期限： 。发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料。发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和 地质勘探资料， 但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。发包人应委托监

29、理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。发包人负责提供的图纸和期限发包人应按合同约定按时支付合同价款。发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统 一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、 构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用; 协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险

30、。发包人负责办理的保险有：。发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。其它责任： 。承包人的义务和责任承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币( 大写 ) 万元。履14 天内退还约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后给承包人 ; 履约保证金在工程验收合格后14 天内返还承包人。承包人应在接到开工通知后 日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地， 按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅

31、自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。承包人向工地调遣或雇佣主要人员承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。承包人应在工程通过完工验

32、收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。其它责任： 。六、监理人的职责监理人应履行合同规定的职责。监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定， 否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制; 负责设计变更审核和合同管理; 协调建设各方关系; 工程分包、 工期调整、 设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准; 属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面

33、负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。七、质量承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员， 建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内， 向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。承包人应严格按招投标文件中技术条款的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。监理人有权对全部

34、工程的所有部位及其任何一项工艺、材料 和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。 监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人 进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。 承包人还应按招投标文件中技术条款 的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在 合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时， 承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，

35、并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担， 若抽检不合格时， 由发包人承担。 发包人负责采购的工程设备安装后， 若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责; 如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施 工检测方案在工程开工前 日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。 施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室， 承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后 个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除， 按检测合同规定支付给检测单位。7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖， 监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中技 术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权 禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工