2022年石方施工合同范本

1、2022年石方施工合同范本发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期四、质量标准五、合同价款合同工期总日历天数天，开工日期以实际为准。工程质量标准：合格合同价款以工程竣工结算为准。六、甲乙方双方责任(一)、甲方责任1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进

2、度，所发生的费用全部由甲方承担，工期不相应顺延，并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。(二)、乙方责任1、乙方必须服从甲方的指令。2、乙方在工程施工过程中，必须严格遵守安全生产操作规程和规定，对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏，乙方承担责任。七、工程质量与检查1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。3、因工程师指令失误发生的费用，由发包

3、人承担。4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担。八、工程款支付与竣工结算1、工程款支付：当完成工程量达到总工程量_%时，支付已完工程价款_%，剩余工程款于竣工后付清。2、竣工结算：工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据，工程总价按现行的_市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。九、协议生效与终止1、双方在协议书中签字合同生效。2、项目竣工后，结算价款支付完毕，协议即行终止。十、争议发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。十一、本协议份数本协议一式贰

4、份，由发包人、承包人各持壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日2022年石方施工合同范本（二）甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法并结合本工程的实际情况,双方就本工程施工事项协商一致,订立本土石方工程合同为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程名称：广州市亚运城D地块土方工程二、工程地点：广州番禺区亚

5、运城三、工作内容：平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。四、工程范围：按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。五、合同工期：开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日。2022年石方施工合同范本（三）托运方(甲方)：梁山龙腾黄河水利工程维修养护有限公司第三分公司承运方(乙方)：范保民合同双方在平等和协商一致的

6、基础上，就龙腾养护公司东平湖围坝(韩村)石屑运输作业事宜，达成如下协议：一、运输任务乙方负责购买石屑及运输作业任务，并保证所供石屑质量符合甲方质量要求，石屑量以甲方实际收到石屑数量结算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配，管理、调度和指挥，乙方必须服从。二、合同期限本合同履行期限自_年_月_日起，至_年_月_日止。三、乙方责任1、乙方提供石屑工程运输车辆，并负责运输车辆的维修保养;2、乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务;3、乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。因乙方原因造

7、成的损失由乙方承担;4、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理和指挥。严格执行施工现场交通规则，保证施工现场道路的畅通和运输安全。不得乱停、乱靠、乱装、乱卸;不得争道抢行;不得超速超载;不得对周边环境造成扬尘污染和噪音污染;5、乙方应当按时、保质、保量完成运输任务;6、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理;7、乙方车辆的运输作业时间由甲方安排。因车辆检修或确需暂停运输作业的，应提前告知甲方，经甲方批准后方可暂停作业。四、甲方责任1、甲方负责提供乙方运输作业所需的燃油(报油料时与土方款同时报销，油料比例不得超过_%，否则不予报销);2、甲方负责施工现场的指挥协调工作;3、甲方负责提供供乙方施工所需的场地，并及时收方。五、运费结算运费及石屑价格按_元/m3计算。本合同乙方负责买石屑，乙方负责石屑运输所产生的税、费。甲方支付运费及土方款时，乙方应出具相应的税务发票。六、争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方可就合同争议向甲方居住地法院提起诉讼，通