2022年新版本建设工程劳务合同范本_第1页
2022年新版本建设工程劳务合同范本_第2页
2022年新版本建设工程劳务合同范本_第3页
2022年新版本建设工程劳务合同范本_第4页
2022年新版本建设工程劳务合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022年新版本建设工程劳务合同范本甲方:乙方:为增强企业内部竞争机制,发挥各自优势,甲方同意将(_研发基地工程)。委派乙方组织施工,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则,经双方协商一致,就有关承包事项特订立本协议,双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_研发中心、办公楼、地窖2、工程地点:山东省县城经济开发区(工业园区)县城北外环以北京九铁路以北,3、建筑面积:约_万平方米4、工程造价:工程价款按照实际完成的建筑面积计算_固定单价。5、工期:按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。6、承包范围:施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑

2、物散水外30cm以内)。7、本合同不包括项目:防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆,门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。二、承包方式1.包工包料:、结构工程、建筑工程,模板工程、脚手架工程、水电工程、防水工程、塔吊、施工电梯。2.甲方供钢筋、砼3.乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。4.乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。5.完工清场、包工程验收合格。6.包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费等费用。三、质量标准及安全生产、文明施工目标1、工程质量标准:按照国家

3、验收标准达到合格标准2、安全、文明施工目标:满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工;2、乙方自行负责组织施工和管理,甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等,均由乙方自行采购,但须通过质监站复检合格。4、本工程须设立专款专用银行账号,本工程的财务事宜由乙方管理。五、承包价款及支付1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准,主工执行_年山东省建筑安装工程消耗定额,_年山东省建筑安装工程取费定额,施工期间执行_地

4、区建筑材料市场信息价目表没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认人工费按当地政府具体文件执行,所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件,按实际计取,取费标准为_类取费。2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份_%的工程款。施工阶段:各层砌体项目施工完成按建筑面积计算,按天泰大合同付款。六、甲方的权利和义务1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜,协调与上级主管部门、建设单位的关系。4、在施工过程中,甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。5、甲方不干预乙乙方

5、方的正常施工与管理,不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。七、乙方的权利和义务1、负责组建完善的项目管理机构,编制计划、统计、施工方案等资料,并接受甲方的领导和管理,执行甲方的管理规章制度及管理规定,维护甲方利益和形象。2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中,甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。3、乙方负责抓好安全文明施工,树立良好的施工企业形象。4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件,负责工程的移交,按规定进行保修。5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。八

6、、其他1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行:依据_年山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额、山东省安装工程量计算规则、_年发布的山东省建筑安装工程消耗量定额补充册、山东省建筑安装工程计价依据综合解释、山东省建筑工程价目表、山东省安装工程价目表、济南市建筑工程价目表和济南市安装工程价目表计算,材料价格按施工期间同期信息价执行。2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内,乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认,甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议,否则视为甲方默认,待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月

7、内一次性支付,对于甲方审定的签证或变更意见,乙方如有异议,应于七天内回复,并以积极的态度配合,如在规定的时间内乙方不能答复,甲方视为乙方默认,乙方现场进度不得以此而拖延工期九、附则1、本合同经双方签字后生效,在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后,合同条款自行终止。2、本合同壹式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份,具同等法律效力。3、本合同未尽事宜,由双方协商解决,另签补充协议。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建设工程劳务合同范本(二)甲方:(总承包方

8、)乙方:(施工班组)为明确各方责任、按质、按量、按时地完成此项工程,依照中华人民共和国合同法及有关工程承包合同条例等之规定,经双方结合本工程具体情况订立如下合同条款:第一条 工程概况1、工程名称:2、地点工程:32合计元4、工期第二条 承包方式1、此工程按单项承包给乙方包工不包料,按图纸施工,增减按实计算,乙方应严格按照施工程序组织人员完成该项目。2、乙方所有的施工小型工具均须自理。做好文明施工、工完料(地)清、起钉子、石匠钻砼、材料归堆等。当日发生的施工事项必须当日处理清场,不得以任何借口、理由拖延,否则将予以罚款。3、在施工中每道工序乙方应做到无条件的配合协助施工长抄平、放线。第三条 付款

9、方式1、每层混凝土工程完工后,按其工程量付工程款。屋面封顶付%。2、余款待竣工验收审计合格后,一个月内(无质量问题)决算工程款、结算付清。第四条 工程验收1、乙方必须按图施工,不得任意更改图纸,如有变更时应由甲方提交变更通知单为依据,如验收质量不符合要求,出现的返工工料费用等均由乙方承担。2、工程验收以国家颁发的、有关工程验收规范标准及施工图纸内容、和相关规定要求进行验收。3、工程完工验收前由乙方负责清理打扫室内外(垃圾)卫生,确保验收条件和环境符合要求。第五条 安全施工1、乙方在施工中必须做到文明施工,安全操作,做好安全防范工作,施工中如出现安全事故,均由乙方承担。2、施工中应按规范要求及遵

10、守安全施工操作规程,上班期间中午不准饮酒,如一但发现罚款人民币(元),在乙方承包的工程款中予以扣除。第六条 双方违约责任1、木工每层模板_天要全部完工,如哪层超_天,按每天计算罚款_元/每天,施工中不允许停工,如停工每天罚款_元。2、自工程开工时起,乙方应合理安排好施工计划表,确保一次性验收合格,如在竣工初验时达不到合格质量要求,经整改返修的一切费用均由乙方承担。柱头、梁板如违反施工规范,表面不好,项目部给乙方按总造价的_%罚款,旧料利用,乱锯木料每根罚款_元。3、乙方施工质量不符合验收标准,应负责无偿返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用,按其承包项目费用的款价每天_%给予罚款。4、上班进

11、入工地时应戴好安全帽,如发现一人未戴安全帽,罚款(元),未扣安全带罚款(。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回,如有丢失,按价赔偿,并在工程款中扣赔。5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排,按甲方总体施工计划,如不服从或擅自改变施工计划程序,施工长有权责令其停工乃至请退及罚款,以造成后果应承担相关经济责任。6、施工中如为抢工期,甲方要求加班加点乃至阴雨天加。乙方必须服从统一调配,协作配合施工。不得以阴雨为由停工,如不服从统一调配,若造成相关后果,甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期,每延误工期一天罚款元。7、乙方人员在工地及施工场地应尊纪守法,团结互爱,不吵嘴、打架

12、,围护工地卫生环境,注意自身生活卫生。8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干,一旦出现由此现象,甲方一律拒付工程款,其由此造成的后果由乙方自负。9、以上协议双方共同遵守,如有一方违约按相关法律追究经济责任。10、本协议经双方商定,在施工中如发现其他事项,双方可另行协商解决。11、本协议一式两份,双方各执一份,自签章既日起生效。2022年新版本建设工程劳务合同范本(三)甲方:地址:电话:传真:乙方:地址:电话:传真:鉴于:就甲方与货物损失赔偿纠纷一案,甲方现委托乙方作为代理人处理该案,乙方指派律师为案件的经办人。甲、乙双方经友好协商,一致达成如下协议:第一条 委托事项1、代表甲方与协商

13、索赔事宜。2、作为甲方的诉讼代理人,向提起索赔诉讼。第二条 委托权限乙方的委托代理权限包括:1、代为起诉、应诉;2、代为调查收集证据,查阅有关材料,申请证据保全和证据调查;3、参与一、二审诉讼,并代为承认、放弃或者变更诉讼请求,进行和解和签订和解协议,参与调解;4、代为对一审法院做出的判决和(或)裁定提起上诉;5、代为对一审和(或)二审法院作出的任何命令和(或)裁定和(或)判决申请复议和(或)申请再审;6、代为接收有关法律文书的送达;7、代为接受赔款;8、代为处理与诉讼和执行有关的其它事项。第三条 甲方义务1、甲方应当保证其提供的资料、文件和相关证据的真实性和完整性。如因甲方方虚假陈述、疏漏陈

14、述而导致的任何损失、责任、或任何不利后果,乙方对此均不承担任何责任。2、甲方应为乙方律师的工作提供足够的便利和协助。3、甲方应按照本协议规定,足额、及时支付本协议第五条 所约定的律师费用。第四条 乙方义务1.乙方律师作为甲方聘请的律师和诉讼代理人,秉承良好的职业道德,谨慎、勤勉地为甲方服务,竭力维护甲方的合法权益。2.乙方应及时向甲方汇报案件处理的进展。3.乙方应恪守职业准则,对于在处理本协议委托事项期间所获悉的甲方商业秘密,不得向任何其他方披露。4.乙方接受委托后,应对本协议委托事项全程负责。除非获得甲方许可或有充分、合理的理由,不得解除合同。5.协商和解或诉讼中和解、调解的金额,须经甲方确

15、认,乙方才能与索赔人达成协议。第五条 费用及支付1、甲方同意向乙方支付律师费。该费用于本合同签订之日后的三天内一次性支付。2、其他案件处理所发生的法院或第三方费用,如诉讼费、检验费、翻译费、公证认证费、证人(检验人)出庭费用等,由甲方承担支付。3.上述约定之律师费用,包括乙方律师在内的差旅费和通讯费用。征得甲方事先同意确认,乙方律师为办案需要前往外出差所发生的实际费用,由甲方另行据实支付。第六条 合同的生效本合同正本一式两份,双方各持一份,于双方盖章、代表签字之日起生效。传真签发具有同等效力。其它事宜可经双方协商订立补充协议,补充协议具有优先效力。第七条 合同争议解决因履行该委托代理合同所产生

16、的一切争议,甲乙双方友好协商解决;双方如协商解决不成,提请被告所在地人民法院裁决。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建设工程劳务合同范本(四)甲方(委托方):乙方(受托方):甲、乙双方就委托事宜经双方协商一致,达成如下协议:一、委托事项:二、委托权限范围:_。三、根据甲方要求,乙方指派律师、及担任上述委托事项的承办人员,甲方指定本单位(家庭)为联络人员,联络地址:电话:_。四、代理收费的取费形式1.按收费标准收取;(_)2.双方协商收费;(_)五、代理费用的收取:(依人民币计算)1.代理费用为元;2.办案费用

17、(交通、通讯、打字、复印、联络等)为元。以上费用的的收取时间和办法为在代理活动中,乙方基于代理事务而必须开支的费用(交通、通讯、打字、复印、联络等)预计为元,由甲方预交,乙方在结案提供相应的票据进行结算。六、甲方郑重承诺:以上委托事项未经委托他人或已中止对他人的委托;随案移送的一切材料及口述情况绝对保证其真实性;未对乙方隐瞒与案件相关的重大情况。否则,乙方有权随时中止委托承办工作,有关费用不予退还,并保留追索赔偿的权利。七、乙方对委托承办事务中所知悉的涉及甲方的商业秘密及个人隐私负有保密的义务。八、委托事务进入代理阶段后,乙方应尽责尽力履行相关法律程序,维护委托人的正当合法权益。但乙方不对所代

18、理事务之结果承担任何经济责任。甲方并且不得因委托代理事项的变化或提前完成,而要求退减已交或应交的代理费额。九、代理律师业务中,乙方不对案件标的承担经济责任及当事人的权利义务承担。十、本协议自双方签字(乙方须加盖事务所合同章)后生效。如一方要求变更合同条款,需另行协议。十一、本合同有效期限,自签订之日起至本委托事项终止(以授权委托合同为范围,含判决、调解、案外和解及撤诉等情形在内)。本合同如发生争议,提交岳阳仲裁委员会仲裁解决。十二、以上协议,一式两份,双方各持一份。均具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建设工程劳务合同范本(五)(甲方)因一案,现委托重庆市第_律师事务所(乙方)律师出庭代理/代理,经双方充分协商,订立合同如下:一、乙方接受甲方的委托,指派律师为甲方第审代理人。甲方委托乙方代理权限是:二、律师必须根据事实和法律参加诉讼活动,认真负责地履行律师的职责,维护委托人的合法权益。三、根据国家关于业务收费标准的规定,甲方向乙方支付代理费元,标的费元。四、乙方为本案调查、出庭所需差旅费,按国家规定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论