垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程

1、垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程施工合同垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程施工合同发包人：重庆兴垫实业有限责任公司承 包 人：签订时间： 年 月 日（注：只做参考，签订时发包人提供为准） 目 录第一部分 合同协议书第二部分 中标通知书第三部分 投标函及投标函附录第四部分 通用合同条款第五部分 专用合同条款第六部分 合同附件第七部分 技术规范第八部分 图纸第九部分 已标价工程量清单第十部分 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中施工组织设计第一部分协议书发包人（全称）：重庆兴垫实业有限责任公司（简称甲方）承包人（全称）： （简称乙方）依照中华人民共和国合同法

2、、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程。工程地点：垫江县桂阳街道雷家湾。工程内容：瞭望塔不稳定斜坡：抗滑桩+桩间挡板+坡率法+坡面植草；污水处理站滑坡：坡率法+格构锚杆+护脚墙+截排水；及修复原污水处理站建(构)筑物。（具体见施工图及工程量清单）。资金来源：争取上级资金、自筹资金。二、工程承包范围承包范围：瞭望塔不稳定斜坡：抗滑桩+桩间挡板+坡率法+坡面植草；污水处理站滑坡：坡率法+格构锚杆+护脚墙+截排水；及修复原污水处理站建(

3、构)筑物。（具体见施工图及工程量清单）。三、合同工期开工日期：(以开工报告为准）。竣工日期： / 。合同工期总日历天数： 日历天。四、质量标准工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准五、合同价款本次签约中标合同价款为（人民币）￥ 元（大写： ）。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件施工图纸工程量清单工程报价单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与招标文件及备案合同有实质性违背除外）七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同

4、。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效1. 订立地点：重庆兴垫实业有限责任公司2. 本合同壹式拾 份，具有同等法律效力，双方各执伍份。发包人：重庆兴垫实业有限责任公司（盖章）承包人： （盖章） 法定代表人 法定代表人或授权的代理人： 或授权的代理人：经办人： 经办人：电话： 电话：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：传真： 传真：地址： 地址：邮政编码： 邮政编码： 签订时间： 年 月 日第二部分 中标通知书第三部分 投标函

5、及投标函附录第四部分通用合同条款采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的第二部分通用合同条款。第五部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方管理者书面确认并加盖公章的对合同有实质影响的会议纪要、签证、设计变更等资料1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作

6、为施工现场组成部分的其他场所包括： /1.1.3.9 永久占地包括：/ 1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据现场踏勘情况结合施工现场所处位置自行解决。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及相应的法律和地方政府的有关规定等。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）污水管网铺设及土石方开挖回填、管网架空工程施工规范及竣工验收相关标准。（2）国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；发包

7、人提供国外标准、规范的名称：不采用。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为： 1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件、投标文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工七天前；发包人向承包人提供图纸的数量：一套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性

8、施工组织设计（包括施工进度总体计划）、施工安全技术措施；承包人提供的文件的期限为：合同签订后 5 个工作日内提交；承包人提供的文件的数量为：壹式肆套；承包人提供的文件的形式为：书面和电子文档；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 5 个工作日内。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件。1.7 联络1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：

9、施工现场；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：施工现场；监理人指定的接收人为：。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：不采用。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。1.10.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11 知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包

10、人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

11、承包人承担，已包含在投标报价中。2. 发包人2.2 发包人代表姓名：/；身份证号：/；职务：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。发包人对发包人代表的授权范围如下：督促监理工程师行使职权；协调现场各方面的关系；协调解决工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题；协助解决有关设计和技术签证；协助办理、签认现场经济技术签证；审查工程进度工程款等，涉及工程造价、工期的设计变更（含技术洽商单、变更通知）签证、会议纪要等还须经发包人相关人员签字并加盖公章才能予以生效，否则发包人有权不予认可。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地

12、由发包人开工14天前提供，料场及临时设施场地由承包人自行解决，费用纳入报价。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件：施工用水、电、气的费用、搭接方式等由承包人自行承担，发改人概不负责。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。发包人是否提供支付担保：不采用。发包人提供支付担保的形式：不采用。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供给发包人完整的竣工资料（含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图）。承包人需要提交的竣工资料套数：提供一式五套完整的竣工图及竣工资料（至少两套原件）和竣工图电子版光盘壹张

13、，同时承包人按要求向市或区（县）建筑档案室报送合格的建筑档案材料备案。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收15天前。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。（6）承包人应履行的其他义务：A、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。B、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。C、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责

14、办理，费用已包含在合同价中。D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非发包人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由承包人依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由发包人负责。E、施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2000）39 号文和 建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99及有关规定执行。F、施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全施工、环保施工，确保达到文明工地标准。G、凡设计图及说明要求与“重庆市建设领域限制、禁止使用

15、落后技术的通告（一、二、三、四、五、六、七号）”（简称通告）等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的，一律以“通告”和强制性规定为准，其相关的费用已包括在合同价中。H、承包人负责保护施工现场范围内地上、地下各种管线和施工场地用地红线外既有的一切管线、构筑物等，并承担由此而发生的费用。（如有需永久性保护的，其费用由发包单位与承包单位协商解决）I、严格按发包人提供的施工图、图说、设计变更、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。J、做好开工前的准备工作。K、负责将水、电接入施工场地，负责承担水（含水源）、电（含电源）及其接口、接入点后所需的材料、安装及

16、水、电设施的管理等所有费用。L、负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间因承包人原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。M、负责施工中所有材料储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此产生的相关费用。N、施工过程中非发包人原因引起的安全事故，由承包人承担全部责任，发包人概不承担任何责任。O、承包人入场后与监理工程师、发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需要交接部位进行交接，作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人

17、承担。P、凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并即时组织施工，费用另行计算。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下：以承包人的授权文件为准。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以十万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以十万元违约金，承包人承担上述违约给发包人

18、造成的一切损失。3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以十万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前五天。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以一万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经过发包人同意。3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以一万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的

19、违约责任：处以一万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.4 施工现场管理处罚制度 发包人（通过现场代表）对承包人不认真履约的行为按下列条款进行经济处罚，罚款由发包人在当期工程进度款中扣除。3.4.1承包人项目经理现场管理工作时间每月不得少于25日，经监理单位、建设单位核实后，缺勤一天处罚1000元。3.4.2承包人不按设计文件和施工规范进行施工的，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚1000元。3.4.3承包人对报验的项目没有进行自检，资料不齐全，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚500元。3.4.4承包人对监理通知单未执行的，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚1000元

20、。3.4.5承包人未经监理、建设单位同意或验收，擅自进行隐蔽工程施工，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚2000元。3.4.6承包人工程资料不及时完善的，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚500元。3.4.7承包人在工程中有偷工减料、影响质量的行为，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚2000元。3.4.8承包人在工程变更、签证计量（含结算资料）中弄虚作假（多报、虚报），按弄虚作假金额的两倍进行处罚。3.4.9承包人对工程试件的现场取样和送检中弄虚作假，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚2000元。3.4.10本工程发生质量问题，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚5000-10000元

21、；本施工现场发生质量事故的，经监理单位、建设单位核实后，根据事故情况处罚10000-50000元。3.4.11承包人在施工中违反安全操作规程，经监理单位、建设单位核实后，一次处罚1000元。3.4.12承包人在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡的，经监理单位、建设单位核实后，视情况处罚5000-50000元。3.4.13发包人每月对承包人农民工工资支付进行检查，对欠薪违法行为情节严重的并发生农民工因工资到发包人及相关单位上访等维权事宜的第一次处20000元罚金，并上报劳动监察大队；第二次处40000元及以上的罚金，并上报劳动监察大队；第三次按重大劳动保障违法行为社会公布办法的有关规定依法向社

22、会公布并报告相关部门纳入拖欠农民工工资“黑名单”并申报纳入不诚信体系。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：不允许分包。主体结构、关键性工作的范围：不允许分包。3.5.2 分包的确定允许分包的专业工程包括：不允许分包。其他关于分包的约定： 不允许分包。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人收到本项目中标通知书后3内通过承包人单位银行帐户转帐提交中标金额的10%的履约担保金及中标金额的2%农民工工资保证金到发包人指定的银行帐户上。退还方式：履约保证金工程竣工验收合格后无息退还；农民工工资保证金待工程竣工验收合格全额支付农民工

23、工资之后一次性无息退还。4. 监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。4.2 监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。关于监理人的其他约定：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证。5. 工程质量5.1 质量要求达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过

24、；相关责任人没受到处理不放过。5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用。关于工程奖项的约定：不采用。5.3 隐蔽工程检查5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时前通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用综合考虑在投标报价中。施工中，若承包人未认真履行义务，应承担全部责任和经济损失。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应组建现场治安

25、管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：项目建设中执行重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定（渝建发201425号）等有关安全生产和文明施工的现行相关规定。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前，发包人按安全文明施工费的50%支付给承包人，其余50%按工程施工进度支付。承包人应专款专用，发包人及监理工程师监督对该项费用的支付和使用。安全文明施工费按重庆市建设工程费用定额 CQFYDE-2018规定的合格标准进行结算。安全文明施工综合评定结果

26、为不合格的，不计取该项费用。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度总体计划、工程进度完成报表，次月工程进度计划报表等符合规范要求的其他资料。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 5 个工作日内提交。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到

27、后7天内。未经发包人和监理人批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人承担违约责任。承包人充分了解了工地位置、情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，并包含在合同价款中。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后项目开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理施工许可证，承包人配合。水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并作交验记录。图纸会审和设计交底时间：收到施工图后五个工作日内。协调处

28、理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行，由承包人承担费用。双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书后 15 日内完成所有开工前准备工作。7.3.2 开工通知以监理工程师发出的开工令为准。7.4 测量放线7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限开工7天前。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他

29、情形：发包人只顺延工期，但不承担其它违约责任及费用索赔。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按10000/天进行处罚，并承担因工期延长而导致增加的监理费以及其他费用。7.6 不利物质条件7.6.1不利物质条件的其他情形和有关约定：若有不利物质条件出现,发包人只顺延工期,不承担其它违约责任且不调整中标价格。所发生的相关费用由承包人自行承担。7.6.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，因采取合理措施（包括保持周边道路通畅、搭设安全通道、临时性停工等）而增加的费用包含在合同价中，发包人不再另外支付。7.7 异常

30、恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行。7.9 提前竣工的奖励7.9.2 提前竣工的奖励：不奖励。8. 材料与设备8.4 材料与工程设备的保管与使用8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：费用包含在合同价中，发包人不再另外支付。8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定，费用包含在合同价款中。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，包含在合同价款中。9. 试验与检

31、验9.1 试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：由承包人负责，所有的实验费、检测费和检验费（特殊检测费）由承包人承担。施工现场需要配备的试验设备：开工令下达后 5日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同校定。施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按监理要求执行。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：/。10.2 变更权所有的变更（含签证）必须经发包人有关人员签字并加盖发包人公章之后方能生效。且增加或变更工程量必须由建设单位、监理单位、施工单位三方共同签字确认后，方可纳入工程结算。10.4 变

32、更估价10.4.1 变更估价原则10.4.1.1己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。10.4.1.2.己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。10.4.1.3.己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下原则确定：（一）国家基本建设有关政策法规。（1）执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；（2）重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ-2013；（3）重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ-2013及相关文件。（三）计价定额：（1）重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-20

33、18）；（2）重庆市构筑物工程计价定额（CQGZWDE-2018）；（3）重庆市市政工程计价定额（CQSZDE-2018）；（4）重庆市通用安装工程计价定额（CQFYDE-2018）；（5）2018年重庆市建设工程施工机械台班定额、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额、重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表及其配套文件。四）计量原则：根据水利部水总2014429 号文颁发的水利工程设计概（估）算编制规定、水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007）计取。（五）人工费：重庆市发展和改革委员会、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市财政局关于印发三峡工程重庆库区地质灾害治理工程投资概算编制要求的通

34、知（渝发改地20161188号），工长8.19元/工时，高级工7.57元/工时，中级工6.33元/工时，初级工4.43元/工时。 (六)材料价来源：按照重庆市建设工程造价总站发布的重庆工程造价信息2020年第10期垫江县信息价（不含税价）结合市场价执行，造价信息没有的按市场价格执行。其中主材单价按设计结合现场实际情况增加计算人工二次转运费。 (七)安全文明施工费：按重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发2018年重庆市建设工程费用定额的通知（渝建发201829号）文件计取。（八）增值税按关于重新调整水利工程和水土保持工程计价依据中增值税税率的通知（渝水201955

35、号）及相关配套文件。（九）附加税按关于重新调整水利工程和水土保持工程计价依据中增值税税率的通知（渝水201955 号）及相关配套文件。（十）管理费、利润和风险费：按重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发2018年重庆市建设工程费用定额的通知（渝建发201829号）文件相应工程类别计取。10.5 暂估价10.5.1发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务：需要分包的专业工程（或清单中给定的暂定金额）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，发包人和承包人的权利义务关系，届时双方协商解决，承包人不得向其他承包人收取配合费、管理费和其他任何手续费。

36、10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：由发包人按本专用条款第10.4款进行估价。10.6 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按甲方要求执行。11. 价格调整11.1 因市场变化引起的材料、人工等价格波动，投标人应充分考虑，纳入其投标报价内，结算时均不得调整。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式：本工程采用清单计价固定单价合同。1、单价合同。综合单价包含的风险范围：施工期间无论何种原因，其中标综合单价不作调整；由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理。风险费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。2、总价合同。总价包

37、含的风险范围：不采用。费用的计算方法：不采用。风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。3、其他价格方式：不采用。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：不采用。预付款支付期限：不采用。预付款扣回的方式：不采用。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：不采用。预付款担保的形式为：不采用。12.3 计量周期关于计量周期的约定：按整体形象进度计量。12.3.1 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按整体形象进度计量。12.3.2 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：不采用。12.3.3 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项总价合同的计

38、量约定进行计量：不采用。12.3.4 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：不采用。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期1、支付方式：银行转账。2、本工程无预付款，工程进度达到合格的合同工程量的50%后支付合同价款的35%，工程完工验收合格并完善全部资料交甲方审核签字后支付至计量工程金额的80%（不包含变更部分）。经审计后支付至审定金额的97%，其余3%作为质保金，缺陷责任期(12个月）后无质量缺陷一次性无息支付。3、农民工工资支付：按渝建发201713号文规定，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，中标单位在进场施工前与招用的农民工签订劳动合同，并在银行开设农民工

39、工资专用账户，招标人每月将工程进度款的25%以上打入该账户，中标人每月建立职工花名册，经招标人、中标人和监理单位三方签字后，由中标人委托银行将农民工工资从该账户直接划入农民工个人账户。发包人每月对承包人农民工工资支付进行检查，对欠薪违法行为情节严重的并发生农民工因工资到发包人及相关单位上访等维权事宜的第一次处20000元罚金，并上报劳动监察大队；第二次处40000元及以上的罚金，并上报劳动监察大队；第三次按重大劳动保障违法行为社会公布办法的有关规定依法向社会公布并报告相关部门纳入拖欠农民工工资“黑名单”并申报纳入不诚信体系。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：进度付

40、款申请单的份数：壹式肆份。进度付款申请单的内容：按发包人约定版本编制。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求办理。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审核资料后 14 个工作日内。（2）发包人支付进度款的期限：/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。12.4.6 支付分解表的编制1、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。2、单价合同

41、的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。发包人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加承包人的合同价款。13.2 竣工验收13.2.2 竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。13.2.5 移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承

42、担看管费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处承包人违约金10000 元/日历天，从履约保证金中扣除。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。14. 竣工结算14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：收到结算审计报告后。竣工付款申请单应包括的内容：无。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工结算的期限：收到审计报告后28天

43、内。发包人完成竣工付款的期限： / 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。承包人提交结算资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内，超出时间视为自动放弃。14.3竣工结算原则14.3.1本工程采用清单计价、固定单价合同方式结算。发包人挂网清单中有对应的项目按照中标清单价计价。发包人挂网清单中无对应项目的按“2018定额”及相关配套文件编制计算人工、材料、机械价按抽选当月发布的重庆工程造价信息执行。14.3.1.1分部分项工程量清单结算价：以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价子项工程量。工程量清单综合单价的特别说明：分部分项工程量清单与计价表和措施项目清单与计价表中对

44、工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范包括完成所有工序工作内容的全部费用。子项工程量：根据竣工图、有效签证资料（签字并盖章），按重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-2018）；重庆市构筑物工程计价定额（CQGZWDE-2018）；重庆市市政工程计价定额（CQSZDE-2018）；重庆市通用安装工程计价定额（CQFYDE-2018）；2018年重庆市建设工程施工机械台班定额、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额、重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表及其配套文件。（2）子项综合单价以中

45、标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。（3）安全文明施工费结算时按重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发2018年重庆市建设工程费用定额的通知（渝建发201829号）文件计取。14.3.1.2措施费（1）施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均以中标人投标报价的施工组织措施项目费的报价作为结算价。包干使用，不作调整。（2）施工技术措施项目费：按投标时的综合单价及已完工程量按实办理；以项为单位的技术措施项目清单以投标报价，结算时不调整。14.3.1.3非承包人原因的设计变更及调整、施工过程中出现新增项目

46、（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，工程施工中出现新增项目，设计变更涉及工程价款调整的，由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位等单位审核同意后调整合同价款。其价格按下列办法确定：（1）己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。（2）己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。（3）己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按以下原则确定：（1）执行建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；（2）重庆市建设工程工程量清单计价规则CQJJGZ-2013；

47、（3）重庆市建设工程工程量计算规则CQJLGZ-2013及相关文件。（三）计价定额：（1）重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额（CQJZZSDE-2018）；（2）重庆市构筑物工程计价定额（CQGZWDE-2018）；（3）重庆市市政工程计价定额（CQSZDE-2018）；（4）重庆市通用安装工程计价定额（CQFYDE-2018）；（5）2018年重庆市建设工程施工机械台班定额、重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额、重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表及其配套文件。（四）计量原则：根据水利部水总2014429 号文颁发的水利工程设计概（估）算编制规定、水利工程工程量清单计价规范（GB50501-200

48、7）计取。（五）人工费：重庆市发展和改革委员会、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市财政局关于印发三峡工程重庆库区地质灾害治理工程投资概算编制要求的通知（渝发改地20161188号），工长8.19元/工时，高级工7.57元/工时，中级工6.33元/工时，初级工4.43元/工时。 (六)材料价来源：按照重庆市建设工程造价总站发布的重庆工程造价信息2020年第10期垫江县信息价（不含税价）结合市场价执行，造价信息没有的按市场价格执行。其中主材单价按设计结合现场实际情况增加计算人工二次转运费。 (七)安全文明施工费：按重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发2018年重庆市建

49、设工程费用定额的通知（渝建发201829号）文件计取。（八）增值税按关于重新调整水利工程和水土保持工程计价依据中增值税税率的通知（渝水201955 号）及相关配套文件。（九）附加税按关于重新调整水利工程和水土保持工程计价依据中增值税税率的通知（渝水201955 号）及相关配套文件。（十）管理费、利润和风险费：按重庆市城乡建设委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于颁发2018年重庆市建设工程费用定额的通知（渝建发201829号）文件相应工程类别计取。上述计价定额缺项时，可借用其它行业相关定额或编制补充定额。补充定额的消耗量应借用相关行业定额或现场实测，定额人工、定额材料、定额施工机具使

50、用执行前述（1）条所列定额的价格，如相关材料和机械无对应定额价格，按市场价的50%进入基价并取费率。人工、材料单价的确定原则人工、材料单价按投标报价中相同专业的人工、材料单价的低值执行若投标报价的人工单价高于投标当期重庆工程造价信息公布中的人工价格，则按造价信息价格执行（如有区间取中间值）；投标报价中没有的人工单价按照投标当期重庆工程造价信息公布的价格执行（如有区间取中间值）；投标报价中没有的材料单价由发包人根据市场行情认质核价（可参考投标当期重庆工程造价信息各区县主要材料价格）。14.3.1.4其他项目费：除按招标人、施工方、监理方共同确认的价格进行结算外，其余按设计变更原则计算。14.3.

51、1.5规费按投标费率进行计取，若投标费率高于法律法规及现行费用定额规定的费率，则以法律法规及现行费用定额规定的费率计取。14.3.1.6税金按国家规定结算。14.3.1.7合同约定的其他费用。14.3.1.8最终竣工结算以审计部门审定为准。15. 缺陷责任期与保修15.2 缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期12个月，从合同工程完工验收合格后移交之日起计算。15.3 质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：是。15.3.1 承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：不采用。（2）其他方式: 工程审定金额的3%。15.3.2 质量保

52、修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:不采用。关于质量保修金的补充约定无。15.4 保修15.4.1 保修责任工程保修期为：按相关法律法规、规范规程以及本合同相关规定执行。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1 发包人违约的情形发包人违约的其他情形：不采用。16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因

53、发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。（2）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。（4）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。（5）其他：无。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：项目经理累计2

54、5天不到施工现场组织施工。16.2.2 承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：除通用条款和专用条款已有规定外，应向发包人支付违约金10万50万元，并承担违约而给发包人造成的损失本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人项目经理累计25天不在本项目建设现场组织施工的，发包人视为承包人不能履约，承包人无条件在3天之内退场，按照承包人已完成合格工程量的60%结算。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的

55、其他文件的费用承担方式：双方另行确定。17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不采用。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行足额投保，保险费已包含在相应的合同价款中。18.3 其他保险关于其他保险的约定：由承包人负责，已包含在相应的合同价款中。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

56、19. 争议解决19.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。19.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：不采用。选定争议评审员的期限：不采用。争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。其他事项的约定：不采用。19.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：不采用19.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程项目所在地人民法院起诉。第六部分合同附件专用合同条款附件：附件 1：工程质量保修书附件2：廉政合同附件3：安全生产合同附件 1：工程质量保修书发包人（全称）：重庆兴垫

57、实业有限责任公司承包人（全称）：发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经协商一致签订垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围：即工程承包范围。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期:本工程缺陷责任期12个月，从合同工程完工验收合格后移交之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为两年，本工程缺陷责任期12个月，从合同工程完工验收合格后移交之日起计算。承包人按审计部门审计后的审定结算总价

58、的3%作为保修金留存发包人；承包人在质量缺陷期间履行了全部保修义务且无质量缺陷,质量缺陷期满后无息退还。四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任

59、方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：重庆兴垫实业有限责任公司 承包人：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：经办人： 经办人：住所： 住所：电话： 电话：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码： 签订时间： 年 月 日附件2：廉政合同为深入贯彻党的十七大精神和国家在新时期逐步加大反腐治本力度的方针，从源头上预防和治理腐败，做好工程建设期间的廉政工作，预防职务犯罪发生，优质高效完成建设任务，保证建设资金安全有效使用，按照党风

60、廉政建设和工程建设的相关规定和重庆市人民检察院关于在西部大开发重点建设项目中开展预防职务犯罪工作的统一部署，经工程建设单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）协商，特订立本合同。第一条甲乙双方的责任（一）严格遵守与廉政建设、工程建设有关的法律、法规、规章及规定。（二）自觉履行垫江县桂阳街道雷家湾污水处理站滑坡应急抢险治理工程施工合同文件，严格按合同办事。（三）开展有关工程建设业务活动，必须遵循公开、公平、公正及诚信原则，不得违反国家关于财务管理、工程建设管理的有关规章制度，不得搞“暗箱操作”。（四）建立健全廉政制度，认真开展廉政教育，在施工现场设立廉政公告牌，公布举报电话。在业务活动中发