2022年正规水电安装合同范本

1、2022年正规水电安装合同范本甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，并遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方的水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米元，共平方米，共计元人民币的人工费总价款承包给乙方。甲、乙双方达成协议如下：第一条工程概况及承包内容1水、电、暖安装工程。2施工地点3工期：_年_月_日开工至日竣工。4承包内容：根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及水、电、暖安装工程会审、变更记录的内容。第二条 甲、乙双方责任的约定1甲方向乙方承诺，按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合同约定的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙

2、方提供的材料预算计划向乙方提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。甲方有责任在本合同工程施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调不成所造成的损失及工期的延误，责任及损失由甲方承担，工期顺延。2乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，自备施工工具，耗材除外。并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损失或在保修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直接损失，责任及损失由乙方承担。3本合同工程在保修期内，由于第三者人为原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方不承

3、担责任及损失。4本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损失，工期顺延。5乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。第三条 施工材料的约定1乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单，并注明数量及规格。2甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品，并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应及时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损失，责

4、任及损失由甲方承担，工期顺延。3在施工过程中，甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。在施工中，乙方必须节约用料，若故意浪费施工材料，必须按所浪费材料的原价进行赔偿。第四条 付款方式及违约责任的约定1甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的_%，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的_%，给水及采暖安装完工后付人工费总价款的_%，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的_%，剩余_%工

5、程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。2甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须向乙方支付五十元的违约金。3由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须向甲方支付五十元的违约金。第五条 纠纷及处理方式的约定1因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。本合同工程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的损失，甲方主张施工的甲方承担责任及损失，乙方主2因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时，双方应协商解决。双方不愿协商或协商不成的，可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉讼。第六条 合同变更及终止的约定1本合同由甲、

6、乙双方签字(盖章)后，双方必须严格遵守，任何一方需要变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。2本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的_%支付给对方违约金，支付完账款后本合同终止。3本合同签订后施工中，由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商一致后必须签订补充协议。4本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的，甲方有权终止本合同;本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方式付款的，乙方有权终止本合同。上述

7、原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手续并支付完账款后，本合同终止。5非乙方原因工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。6本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，甲方必须按乙方已施工工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并第七条 附则1本合同工程保修期给排水工程年，电气工程年，采暖工程个采暖期，保修期以后乙方不负责维修。2本合同甲、乙双方签字(盖章)后立即生效，且涂改无效。3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：_年_月_日甲方：乙方：x(以下简称乙方)经甲乙双方协

8、商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动合同法订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。一、工程概况1、该工程座落在x，面积约x。二、工程承包内容1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，

9、如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部分外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。7、材料由甲方购买(但乙方要提供准确数据)。乙方负责材料的下车、在工地_

10、米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。三、承包方式：1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。3、乙方负责工人的施工安全工作。四、质量要求1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300_20 x)验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242_20 x)验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。2、各项工程完工自检和调试合格后，要

11、一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。五、甲方的责任和义务1、甲方要给乙方有关图纸各_份(不够由乙方复印)，图纸会审记录(由乙方向设计提出问题)，设计变更等。2、甲方要提早_天备料，但乙方必须提早_天用书面向甲方申请备料(准确性要在_%以上)乙方负责人要签名确认。3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。4、项目部(甲方)和乙方工人办理工伤保险，项目部(甲方)按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费_元。甲方可代

12、支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。六、乙方的责任和义务1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合

13、设计要求。3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械(指定持证人员开机)，如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。4、因赶工期需要夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查符合要求后，再加班施工。5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好安全和质量工作

14、，确保本工程不发生安全事故和质量问题。4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥，遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准随便接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和周围大便，不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高空作业要系安全带，不准无证或随便开动各种机械(要指派持证人员操作各种机械)，不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐，不准未成年人(无身份证)员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准5、乙方要爱护

15、甲方的财物，不得浪费，不损害甲方和他人的财产。6、厨房电费由乙方负责(其它生活用水用电由甲方负责)，但要求乙方人员要节约用水用电，不准浪费，如有发现，每人每次罚款_至_元。7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用，乙方要妥善保管，如有损坏和自动坏的，均由乙方负责补购。8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产，乙方每月要不少于_天在9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各班组密切配合，如果因各种原因或政府查违建停工，乙方一定要遵守停工时间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天_元伙食费，其他一切费用由乙方承担。10、因建设单

16、位报建手续未齐全或查违建等原因，造成长时间预计停工，甲方按乙方实际完成的工程量进行结算，按本合同第八项承包单价的第三款 分项计算办法执行，乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费，否则属违法行为。工程量结算付清款后，双方解除本合同。11、其他班组每次捣砼，乙方要派_至_人作成品保护工作和预埋管件工作，如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。12、乙方所有的施工材料用具，余物(渣)必须由提升架或人工转达，不准高空抛物，由此造成的一切后果由乙方自负，并进行罚款_元。七、面积计算1、完工结算甲方按每层楼面投影面积结算给乙方，其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积，工程总造价为_元。

17、八、承包单价和付款方式1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价_元。2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资，一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天_元伙食费支付。3、付款：直至春节前(农历十二月_日后)按实际完成工程进度面积计算_%付款(此款项包含预支伙食费)，春节后(即农历_年元月起开工后)完成五层标准层楼面的实际工程量_%付款，以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至_%，保修金_%一年内付清。九、其他及补充事项1、本工程乙方施工工期为12个月，即从_年_月_日进场开工，_年_月_日完工

18、，不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成，经甲方同意可顺延工期。2、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款，每次罚款100_元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。3、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的，甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算20 x给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方，乙方未能及时处理的，甲方有权另请他人处理，他人的工资甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。4、本工程如有增加或减少工程量的，按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的，乙方要无条件接受，时工单价大工_元，小工_元。5

19、、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上，每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。6、对乙方的罚款单，以总工签名生效，预支乙方工资时扣出。7、合同签订后，乙方要交合同保证金20 x元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方(该保证金是防止乙方工人闹事时使用，如果乙方工人闹事，该保证金甲方有权使用，余下到期再退还给乙方)。8、乙方在中途不得提价和漫天要价，不得停工，不得未征甲方同意而退场，不得阻碍他人施工。9、本合同一式二份，双方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜，均由双方共同协商解决，解决不了的可通过法律途径解决。10、乙方按本合同要求，按时完工验收并交付给建设方使用，甲方按乙方实际

20、完成工程量按本合同要求支付完工资(工人工资)给乙方，本合同即终止(本合同作废)。甲方负责人签名：电话：乙方负责人签名：电话：_年_月_日甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、工程名称：食堂、宿舍二、工程地点：三、承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)

21、，其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程开始安装预付_%，计币2、完成工程在万元;3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期_个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。七、工程质量验收：1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙

22、方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：施工质量的包修费用由乙方自理;材料质量的包修费用由乙方负担;因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。九、其它：1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便，积极做好配合协调工作。2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清法人代表：_ 联系电话：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_电话号码：_电话号码：_开户银行

23、：帐号：年月开户银行：帐号：日订立2022年正规水电安装合同范本（二）发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)x项目部将“x”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国投标招标法、建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法及有关法律、行政规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：“x”商业、住宅综合楼。2、工程地点：宁夏x市_号。3、结构形式：框剪结构。二、承包范围及内容：1、电气工程：_强电工程：按图完善所有管盒。电缆桥架安装。管内线、缆安装。

24、配电箱、柜安装。灯具面板安装。系统检查调试、试运行。墙体管线、盒预埋。1.2防雷接地工程：接地电阻测试。变配电箱、竖井、机房接地干线安装。室外测试点安装。按图要求高层部位的外墙、门窗连接。屋面接闪器安装、设备连接。所有等电位系统的支、干线安装(含所有进出户的金属管道及局部等电位。钢结构(屋顶)工程防雷接地。1.3电视、电话、网络、安防、消防工程：按图安装所有管、盒、线并保证通畅。2、水暖部分：2.1给排水工程：给排水预留洞、孔预留，校核处理。所有支、干管安装(含雨水管)。设备及洁具安装。冲洗、打压、通球实验。配合现用水取样检测。2.2采暖系统：预留洞口及校核处理。所有支、干管安装，集合处理器等

25、设备安装。系统冲洗、实验。2.3消防、空调工程：按图移交结构空洞。与消防、空调分项连接及配合。3、施工所需的工具由方承担。4、工人生活宿舍及床铺由方承担。三、甲方职责：1、开工前进行技术质量、安全生产、文明施工书面交底。2、组织隐蔽工程的验收，负责施工现场各种场地的统一规划和布置。3、按施工进度做好材料供应，但乙方应提前_天将材料采购计划书送于甲方。4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。5、对乙方的工程质量、进度、安全、文明施工等进行监督检查，并针对发现的问题提出整改措施，并有权对不整改或整改不彻底的进行处罚。6、甲方有权要求乙方调整不服从甲方管理的人员，乙方应按甲方要求进行调

26、整。四、乙方职责：1、按照甲方审定的施工组织设计、施工方案、技术交底、施工计划安排人员施工。现场配备管理人员_人。本工程质量标准达到现行国家规范规定及设计要求。2、必须严格按照劳务分包合同中的承诺的内容执行，按时提供工程进度计划。3、严格遵守劳务合同，因乙方自身原因不能履行本合同工作内容或工程质量、工期达不到甲方要求，甲方有权令乙方在规定时间内退场，并由乙方承担相应的损失。4、工程技术员及特种作业人员必须持证上岗，不得从事与岗位不一致的岗位工作，一经查出，甲方马上将其清退出场并给予乙方一定的经济处罚。5、针对甲方提出的工程质量、安全、进度、文明施工等方面的整改意见及时组织人员进行整改。工程质量

27、严格按图纸要求及国家现行施工规范进行施工，否则所发生的一切质量问题均由乙方负责。6、进场人员必须持本人身份证或其他有效证件进入工地。遵守国家法律、法规，不赌博、打架斗殴，如有违反者情节轻微的给予罚款、离场，严重者移交司法机关。7、乙方施工人员应严格遵守安全操作规程，禁止违章操作。若由于自身安全管理措施不力违章作业，而造成的伤、亡事故，由乙方自行承担一切责任及经济损失，并接受处罚。8、乙方在施工中不得以任何理由抬高工资，无故停工，否则所造成的经济损失由乙方承担并处罚。9、乙方应保证农忙季节不停工、不减员，如停工减员每天罚款20 x元。五、劳务费支付：支付方式按月支付工程进度款的_%.余款待竣工验

28、收合格后两个月内一次付清。六、其他：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，其他未尽事宜双方协商解决。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_日期：_ 日期：_2022年正规水电安装合同范本（三）抵押权人：_，以下简称乙方。鉴于甲方欠乙方货款(或贷款)_元暂时不能偿还，甲方为担保还款，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。第一条 抵押物的名称、数量和价值1、名称：_。2、数量：_。3、价值：_。第二条 抵押期限抵押期限为_年，自_年_月_日起，至_年_月_日止。第三条 抵押物的清点、暂管和保险1、清点：本合同生效后五天内，甲、乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量，并列出清单，经核实无误

29、后双方在清单上签名，加盖公章，以示认可。2、暂管：抵押物仍由甲方负责暂管完整无损，一切仓储及其它管理费用均由甲方承担。3、保险：在合同生效后五天内，甲方应向保险公司投保仓库财产保险，并将保险后的财产过户给乙方。投保的抵押物由于不可抗力遭受损失，乙方则从保险公司直接取得全部赔偿金作为归还所欠款的一部分。第四条 抵押物在抵押期限内的销售和监督1、抵押物的销售，仍由甲方负责，甲方应组织人员积极推销，并将所销售的货款直接交入乙方指定的帐户，作为偿还欠款本息的资金来源之一.2、甲方在与需方签订供销合同时，应在合同中写明款项汇入_银行_分行_帐户，即乙方指定的帐户。甲方在发货之前，应提前三个工作日将销售合

30、同提交乙方审，在外地签订的销售合同，应及时将合同副本或影印件提交甲方审定后方可发货。3、甲方每月应向乙方提供财务计划、物资库存、财务会计报表及有关经济资料，乙方认为必要时，有权进行检查抵押物的库存，销售情况以及与抵押物有关的帐目资料，甲方应给予协助。第五条 甲方的义务及违约责任1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人，今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起乙方的损失时，甲方应负责赔偿。2、在本合同签订之后，甲方应将与抵押物有关的一切原始单证、票据交给乙方。3、甲方应妥善保管抵押物，不得遗失、毁损，甲方如因故意或过失造成抵押物毁损，应在十五天内向乙方提供新的抵押物。第六条 抵押物的处

31、分、处分方式和还款项的使用顺序1、本合同期满，甲方尚不能还清欠款本息者，乙方有权向_人民法院申请处分抵押物。2、抵押物处分方式和程序由_人民法院裁定。3、抵押物的价格由_市物价局作价。4、处分抵押物所得的款项，接下列顺序使用。第一：支付处分抵押物的费用。第二：缴纳抵押物的税金。第三：偿还欠乙方贷款的税金。如扣除以上款项，尚有余额，应全部交还甲方。如处分抵押物所得的款项仍不足以抵还欠款本息者。乙方仍可根据原借款合同向债务人追索欠款。第七条 其它1、本合同经甲、乙双方法定代表人签字加盖公章并经_市公证处公证后生效，公证费用由甲方承担。2、当甲方抵押期限到期，仍因实际困难无法如期偿清贷款本息、要求延

32、长抵押期限者，经甲方提出书面申请，乙方审查同意并签订补充协议和作为本合同书的附件，可以延长抵押期限。3、本合同系经_市公证处依法赋予强制执行力的债权文书。任何一方当事人如不履行合同，对方当事人可根据民事诉讼法第一百八十六条之规定，直接向_人民法院申请强制执行。4、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份，公证处存档一份。副本一式_份，送_等有关单位各留存一份。抵押人：_(章) 抵押权人：_(章)代表人：_(签字) 代表人：_(签字)地址：_ 地址：_银行及帐号：_ 银行及帐号：_年_月_日订立2022年正规水电安装合

33、同范本（四）借款方(即抵押人，以下简称“甲方”)贷款方(即抵押权人，以下简称“乙方”)为维护甲乙双方利益，本着诚实信用，互惠互利原则，经协商一致，根据_颁发的借款合同条例合同法规定立此合同，就甲方向乙方借款一事特签订本质押合同以作担保，具体内容如下：第一条 甲方将自己名下(有处分权)的，牌照号_，发动机号_大架号_。向乙方作质押。第二条 甲方向乙方借款(人民币)_元，_(大写)。第三条 借款用途_。第四条 借款月利息_%，月综合费用_%。第五条 借款期限_月，即由_年_月_日起至_年_月_日止。第六条 还款资金来源和还款方式1、还款资金的来源_。2、还款方式_。第七条 保证条款1、甲方到期不能偿还乙方的借款，乙方有权对质押物进行处理，甲方到期如数偿还了乙方的借款及利息，综合费用时，乙方将质押物退还给甲方。2、甲方必须按照借款合同的规定使用借款，不得挪作他用，不得用借款用于非法活动。3、甲方必须按合同规定的期限还乙方的借款本金利息及综合费用。第八条 双方自愿通过公证处对借款合同进行公证。(公证费由甲方(借款方)承担。第九条 违约责任1、借款期内，甲方未按本合同规定的时间偿还借款本息和综合费用，逾期_天以内的，按_日收利息和综合