安装劳务招标文件-绵阳长虹天樾劳务招标0913(第二次发标版)

1、.：.；绵阳长虹天樾一期、二期安装劳务招标文件编号：HY-CBB-CHTY-AZLWZB 工程称号：长虹天樾招标单位：四川寰宇实业 二O一七年九月 36/44一、招标须知前附表序号明 细内 容1工程称号长虹天樾2工程建立地点四川省绵阳市城区3建筑规模一期1、2、6、7#楼为高层，22、24#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约118000m2 ；二期8-20#楼为多层，地上及地下室总建筑面积约89600 m2。4 构造方式框剪构造5标段划分一期、二期各为一个标段6承包范围及内容1、工程范围内临水临电安装及撤除及户表配电、弱电、消防防排烟、消火栓、消防喷淋、消防火灾自动报警预留预埋；施工图范围内除

2、高压、户表配电外一切水电安装任务含设计变卦及签证、机械、辅材除承包人提供的主要资料以外用于完成工程施工的其他一切辅助资料承包人提供的主要资料详见附件“承包人提供主要资料清单及损耗系数表。2、承包人提供的资料到达现场后由劳务班组担任卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关任务。劳务班组应妥善保管及运用，防止浪费及遗失。详细详见招标图纸。7招标方式约请招标，采用经评审最低报价评标法评标，选定讲信誉、重质量、保工期、低价合理、资金实力强的 C A、劳务公司 B、施工单位 C、劳务班组8履约保证金履约保证金为暂定含税总价的2%，发出中标通知书后5日内交纳。其任务内容全部完成，业主验收合格后十五日内全额无

3、息退还。9工期要求根据土建工程进度完成相应安装工程的全部施工义务。10踏勘现场自行踏勘。现场踏勘过程中出现的一切平安事故与招标单位无关。招标人中标后不得以不清楚现场情况而提出对报价的调整。11质量规范验收规范为 A A、现行国家验收规范、规范： HYPERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%BB%99%E6%B0%B4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E9%87%87%E6%9A%96%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%

4、84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、 HYPERLINK so/s?q=%E9%80%9A%E9%A3%8E%E4%B8%8E%E7%A9%BA%E8%B0%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、 HYP

5、ERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范。建筑工程施工质量验收一致规范。B、专业分包施工应符合的质量规范12文件递交截止时间2021年9月19日9:00时止13文件递交及地点四川省绵阳市涪城区西山北路50号虹色

6、景苑-北门四川寰宇实业本钱部，现场递交14招标文件有效期从招标截止之日算起至合同签署之日。15招标文件正本一份16开标时间2021年9月19日9:00时公开唱标17开标程序(1)密封情况检查：由招标人交叉检查(2)开标顺序：随机(3)有关任务人员当众拆封，宣读招标人称号、招标价钱和招标文件的其他主要内容。开标截止时间招标人缺乏3家时不进展开标唱标，招标人作流标处置，重新进展招标。18评标方法详见第六条 评标方法19联络人、联络田芯全 0816- 243890120合同价钱类型合同价钱采用： A 人民币固定含税综合单价按现行建筑工程建筑面积计算规范计算的建筑面积为基数工程量清单固定含税综合单价2

7、1付款方法工程施工无预付款。单栋主体工程建筑至3层顶板砼浇筑终了后不含砌体工程支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款 。后期采用每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%上月末26日至下月初25日支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。招标方于下周期月初5日前将我司工程部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税公用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%必需支付民工工资到达100%，

8、余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程开工验收合格之日起一年后无息退还，工程无质量问题，招标人在收到中标人退还恳求后15日内无息退还。每次转账时需提供足额增值税劳务发票。中标劳务班组严禁以节假日、子女上学等缘由向招标单位提出其他付款要求。22招标人要求必需具有能独立完成建筑安装劳务才干，具有满足工程施工需求的专业技术及管理人员，特种作业人员必需持证上岗。23承包方式此招标采用劳务班组承包方式，挂劳务公司综合管理。24业绩要求近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料不少于2个二、招标文件须知1、招标人应仔细审阅和全面了解招标文件中一切事项、格式、条款、要求等。 2、招标文

9、件密封后递交，天樾一期和天樾二期招标文件分别装订成册应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，并单独密封，天樾一期招标文件一个密封袋封袋注明天樾一期招标文件，天樾二期招标文件一个密封袋封袋注明天樾二期招标文件，封缝均加盖密封章或手印。3、此次绵阳天樾招标分2个标段，一期为标段1、2、6、7、22、24#楼，地上及地下室总建筑面积约118000m2 ；二期为标段8-20#楼，地上及地下室总建筑面积约89600 m2。开标顺序为绵阳长虹天樾一标段、二标段，开标时先开启一标段招标文件，招标人如中标后，将不再开启一标段中标人二标段的招标文件两个标段各由一个招标人中标。4、如不参与此

10、次招标，请以电子邮件的方式告知。谢谢！三、招标要求1、招标文件必需包含本招标文件“第五条，招标呼应文件组成目录全部文件，文件格式按本招标文件附件填写，除需求招标人填写部分外，均不能更改，否那么视为废标。招标人应根据本身条件、现场场地条件、质量要求、行业管理部门有关规定等要素报价，任何招标时的估算错误和漏项，一概由招标人承当，招标价不会因招标人的估算错误和漏项做出调整。3、含税控制综合单价为40元/m，招标人报价不得高于该价钱。四、质量规范 按国家现行验收规范、规范执行：包含但不限于 HYPERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%BB%99%E6%B0%B4%E6

11、%8E%92%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E9%87%87%E6%9A%96%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、 HYPERLINK so/s?q=%E9%80%9A%E9%A3%8E%E4%B8%8E%E7%A9%BA%E8%B0%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%

12、E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、 HYPERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑电气工

13、程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收一致规范。严厉执行招标单位的质量保证体系及工程部质量管理规定，仔细按照施工图、设计变卦以及有关规范、规范规程和设计要求组织施工，工程实体质量到达国家规定的合格规范并满足招标单位、业主要求的质量规范。五、招标呼应文件组成目录1、招标函、付款方式承诺书、售后质量效力承诺书、授权委托书；2、近4年业绩证明资料劳务分包合同复印件，原件备查；3、报价清单，承包人提供甲供材清单及损耗系数表。六、评标方法本次招标报价为一次性报价，采用经评审最低价评标法评标：满足招标要求，最低报价中标。除非招标人对招标文件予以修正，

14、招标人应按招标人提供的报价清单中列出的工程工程填报单价和合价。评审分为符合性评审和价钱评审两部分，经过符合性评审的才干进入价钱评审。1、符合性评审规范如下：序号评审工程评审要求评审结果1招标文件密封性密封良好2招标函呼应招标3付款方式承诺书呼应招标4售后质量效力承诺书呼应招标5业绩证明资料近4年建筑面积在8万平方米以上的高层建筑工程安装业绩证明资料不少于2个6报价清单呼应招标7主要资料清单及损耗系数表呼应招标结论上述7项必需全部满足才干经过备注：表格中表格中“表示满足，“表示不满足，结论分“经过和“不经过2、价钱评审规范：报价独一且招标人总报价不得高于招标控制价，否那么该招标报价为无效报价。运

15、用招标控制价作为参考进展分析、比较包括清单单项报价，采用“合理低价的原那么确定中标人并发出中标通知书。如单价与合价不一致时，按单价修正合价。招标人出具增值税公用发票税率能够有11%、3%两种，评标排名根据价钱按下表：出具发票类型评标排名根据价钱11%增值税公用发票不含税价钱3%增值税公用发票不含税价钱*1.013、如遇招标报价一样时按前期各专业一次预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段依次报价最低的排名来确定中标人。4、评审结论由评标小组全体成员签字，对评审结论持有异议的评标小组成员可以书面方式论述其不赞同见和理由。采取少数服从多数的原那么构成评审结论。评标小组成员回绝在评审结论上签字

16、且不陈说其不赞同见和理由的，视为赞同评审结论。评标小组该当对此作出书面阐明并记录在案。评标小组经评审，以为一切招标都不符合招标文件要求的，可以否决一切招标。一切招标被否决后，招标人该当重新组织招标或竞争性比选。5、开标评标后有效标书缺乏3家时，作流标处置，招标人重新组织招标。重新招标后有效标书仍少于3家时，招标人不在进展招标，直接采取竞争性谈判确定中标人。七、废标在本次招标活动中，出现以下情形之一的，应予废标：1、招标文件未按招标要求密封； 2、明显不符合国家规定技术规范要求的；3、招标文件载明的货物检验规范和方法等不符合招标文件的要求；4、招标文件附有招标人不能接受的条件；5、评标过程中，评

17、标小组对于招标人明显偏低的报价，廓清调整后坚持调增总价的或廓清后不作调整但拒不作书面承诺的；6、招标人缘由出现艰苦清单漏项；7、招标文件的关键内容字迹模糊、无法识别的；8、不符合招标文件中规定的其他本质性要求。八、签署合同中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位签署合同及相关文件。详细签署方式如下：1、按附件签署，作为进度款和工程结算款的核算、支付根据；2、如中标人提供的发票税金招标单位不能抵扣，该部分税金由中标人承当。中标人以种种借口不按时签署合同或不按时交纳履约保证金，招标单位有权解除其中标资历；并可另行决议由排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，由此产生的后果由原中标人承当。招

18、标约请文件、中标人的招标呼应文件及评审过程中有关廓清文件均应作为合同附件。转包或再分包中标人如出现以下情况，将视为把该工程转包或再分包给其他单位及个人：1、通知工程担任人开会不到会场的；2、工程主要管理人员未经答应变卦的；3、劳务班组越过劳务公司直接拥堵政府、建立单位、监理、招标单位办公区或工程现场的。十、告发方式在招标采购执行过程中，招标单位或相关管理人员假设有不作为和索贿等行为，招标人可以经过、来信、来访等方式进展告发电子邮箱地址： hygschanghong 告发需以现实为根据，提供相关证据或证据线索，并留下真实的联络方式以便反响情况。 四川寰宇实业 2021

19、.09十一、招标文件格式长虹天樾 期安装劳务分包招标文件工程称号：长虹天樾 期安装劳务分包招标人： 签字日期： 年 月 日目录1、招标函2、付款方式承诺书3、售后质量效力承诺书4、报价清单5、承包人提供甲供材清单及损耗系数表6、业绩证明资料7、授权委托书1、投 标 函致：四川寰宇实业 1、根据已收到的招标工程绵阳长虹天樾 期安装劳务施工招标文件，遵照等有关规定，经踏勘工程现场和研讨上述工程招标文件、工程建立规范及其他有关文件后，我方愿按上述招标文件、合同条款、工程建立规范的条件要求承包上述工程的施工，且承当任何质量缺陷保修责任。2、我方如中标将承诺绝不将该劳务分包或转包给其他单位及个人；假设中

20、标后发现我方再分包或转包给其他单位及个人的，贵公司可以取消我方中标资历，按中标价的15%扣罚给贵公司呵斥的损失。3、我方承诺，假设我方未能按照合同要求的工期完本钱工程或招标单位要求的节点工期，我方情愿接受本合同条款商定交纳相应的违约金。4、一旦我方中标，我方保证在合同要求的时间内完成工程施工；保证该工程质量开工验收到达招标文件规定的合格规范。5、我方完全赞同自行承当为招标所发生的一切费用。6、我方赞同所递交的招标文件在招标文件规定的招标有效期内有效，在此期间内我方的招标有能够中标，我方将接受此约束。7、我方接受招标文件中的合同条件，并按贵司要求签署合同。8、我方所递交的招标文件已充分思索了各种

21、外部要素对报价的影响；我方完全赞同招标文件规定的招标截止时间；完全赞同招标文件的规定，假设我方擅自放弃招标、招标后擅自撤回招标文件、回绝对招标报价按规定及要求进展算术修正或是由于本身的过错而不能签署合同，及招标人发现我方的招标文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消招标资历，我方承当一切违约责任；如中标，招标人有权取消我方的中标资历，回绝履行合同，我方交纳的履约保证金不予退还，并赔偿招标人的其它损失。9、我方已充分思索施工过程中的各种风险要素，承诺中标后不因政策要素、市场要素、人为要素等任何风险要求招标单位涨价。10、无论能否中标，我方承诺对本次招标及相关资料内容、以及贵公司提供的一切资料文件内容严

22、密。招标人：签字 联络： ： 2021年 月 日 2、付款方式承诺书致： 四川寰宇实业我_劳务班组 (以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾 期安装劳务施工招标，假设我方中标，我方赞同按下述付款方式签署合同：工程施工无预付款。单栋主体工程建筑至3层顶板砼浇筑终了后不含砌体工程支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款 。后期采用每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%上月末26日至下月初25日支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。招标方于下周期月初

23、5日前将我司工程部认可后的进度款审批表递交我司并经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税公用发票；业主验收合格、结算完成后支付至结算金额97%必需支付民工工资到达100%，余款作为质保金，质保金退还期限为自整体工程开工验收合格之日起一年后无息退还。工程无质量问题，招标人在收到中标人退还恳求后15日内无息退还。中标人严禁以节假日、子女上学等缘由向招标单位提出其他付款要求。特此承诺承诺方签字： 日期： 2021年 月 日3、售后质量效力承诺书致： 四川寰宇实业我_劳务班组(以下简称我方)参与贵司绵阳长虹天樾 期安装劳务施工招标，假设我方中标，我方对工程质量以及售后效力作出以下

24、承诺：1. 工程质量严厉按国家相关规范、规范执行，符合 HYPERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%BB%99%E6%B0%B4%E6%8E%92%E6%B0%B4%E5%8F%8A%E9%87%87%E6%9A%96%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)、 HYPERLINK so/s?

25、q=%E9%80%9A%E9%A3%8E%E4%B8%8E%E7%A9%BA%E8%B0%83%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)、 HYPERLINK so/s?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%B4%A8

26、%E9%87%8F%E9%AA%8C%E6%94%B6%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)、智能建筑工程质量验收规范、建筑工程施工质量验收一致规范。一次验收合率达100%。2.工程出现质量问题时，我方在接到贵司的通知后的24小时内派专业技术人员赶到贵司现场进展处置，并在5个任务日内处置终了，该处置过程中不收取任何费用，同时协调相关部门对质量问题进展检测、分析，断定责任。因我方质量问题呵斥贵司的一切损失由我公司全部承当。3. 我方对本工程按照的规定进展质量保修效力，质量保修

27、效力期为两年，质量保修期从开工验收合格之日起算。4. 我方与贵司共同向业主承当确保本工程质量的连带责任。特此承诺承诺方签字： 日期： 2021年 月 日附4、报价清单绵阳长虹天樾 期序号工程称号单位分项称号分项含税报价元备注1给排水m预埋阶段后期安装阶段2电气部分户表及高压除外m一次预埋阶段二次预埋阶段后期安装阶段3防雷接地m4电视、网络、对讲、煤气报警、视频监控的预留预埋m5消防电、消防水、防排烟预留预埋m6临水临电安装、管理及后期撤除m7安装工程的相关辅材、耗材及机械m8挂劳务公司综合管理费m9包干综合含税单价合计m注：1、包干综合含税单价已思索了施工周期内人工费及资料费上涨要素，施工中人

28、工及资料价钱变动此包干综合含税单价不作调整。 2、包干综合含税单价中应包含平安文明施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次搬运费、承包人提供资料上下车费、与专业分包的协作配合费、保险费、措施费、挂劳务公司管理费等费用。3、每次支付进度款时招标人需求开具经核定进度款一致的增值税公用发票,税率 。4、招标方挂劳务公司的一切费用已含在综合包干单价中如：管理费、公司所得税、印花税、保险费等，招标方不在支付其他相关费用。5、各专业一次预留预埋 元/m2、二次预埋 元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电) 元/m2、水施部分含临水 元/m2作为付款周期基数，付款周期基数实践完成工程量商定付款比例为支付进度款金额

29、。预埋阶段支付基数总和不高于13元。招标人签字： 时间：5、承包人提供主要资料清单及损耗系数表 序号称号规格单位损耗率备注1配电箱及元器件0%2电缆m1%3电线m1.5%4开关插座、接线盒个1%5面板个1%6电线套管m2%7照明灯具及光源个1%8塑料给水管、管件m2%9钢管及钢塑给水管、管件m2%10PVC排水管、管件m2%11桥架m1%12阀门个0%13型钢m2%注：承包人提供的资料到达现场后由劳务班组担任卸货、收方、分类堆放、保管、安装等相关任务。劳务班组应妥善保管及运用，防止浪费及遗失，承包人与劳务班组结算时将计算资料损耗率，如超越上表规定要求，超出部分由劳务班组赔偿承包人有权直接在结算

30、款中扣除。招标人：签字 联络： 2021年 月 日 6、业绩证明资料7、授权委托书致：四川寰宇实业 本授权委托书声明：我 招标人姓名现授权委托 姓名为我方代理人，代表我方参与绵阳长虹天樾 期安装劳务分包招标活动，代理人在招标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处置与之有关的一切事务我方均予以成认。代理人不得转委托。特此委托。投 标 人： 签字 被授权代理人： 签字 被授权代理人身份证号码： 日期： 2021年 月 日注:假设是招标人直接参与本工程招标活动(包括在招标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处置与之有关的一切事务),可不填写此授权委托书。附：招标人签字确

31、认的被授权人身份证复印件。十二、合同条款 期 工程施工劳务专业分包合同甲方：工程承包人施工总承包人 四川寰宇实业 乙方：劳务专业分包人： 按照、及其它有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 以下简称为“发包人与工程承包人曾经签署 施工总承包合同以下称为“总包合同，甲、乙双方就劳务专业分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务专业分包人情况1.1 资质证书号码： 。 1.2 发证机关： 。 1.3 资质专业及等级： 。 1.4 复审时间及有效期： 。二、劳务专业分包人任务对象及内容2.1 工程称号： 。2.2 工程地点： 。2.3 工程规模： 。2.4劳务专业分包内容：

32、 详见附件1。三、劳务专业分包工期3.1 开场任务日期： 年 月 日。3.2 终了任务日期： 年 月 日。3.3 总日历任务天数为： 天。四、质量规范工程质量：按总包合同有关质量的商定、国家现行的和等规定，本工程必需到达质量评定 合格 等级。五、合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件；3本工程施工总承包合同；4本工程施工专业承分包合同。六、规范规范除本工程总包合同另有商定外，本合同适用规范规范如下：1 2 七、总包合同7.1 工程承包人应提供总包合同有关承包工程的价钱细节除外，供劳务专业分包人查阅。当劳务专业分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总

33、包合同或专业分包合同有关承包工程的价钱细节除外的副本或复印件。7.2 劳务专业分包人应全面了解总包合同的各项规定价钱细节除外。八、图纸8.1 工程承包人应在劳务专业分包任务开工 天前，向劳务专业分包人提供施工蓝图 1 套，不满足劳务专业分包运用时，请劳务专业分包自行处理。8.2 与本合同任务有关的规范图集、规范等，由专业分包人自行处理。九、工程经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为 ，联络方式： ；权限范围为履约管理及监视，不含结算、对账决议权。9.2 劳务专业分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为 ，联络方式： 。十、工程承包人义务10.1 组建与工程相顺应的工程

34、管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项任务，对工程的工期和质量向发包人担任。10.2 除非本合同另有商定，工程承包人完成劳务专业分包人施工前期的以下任务并承当相应费用： 向劳务专业分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地； 向劳务专业分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料； 向劳务专业分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置； 工程承包人其他任务： 10.3 担任编制施工组织设计，一致制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收。10.4 担任工程丈量定位、沉降观测、

35、技术交底，组织图纸会审，一致安排技术档案资料的搜集整理及交工验收。10.5 统筹安排、协调处理非劳务专业分包人独立运用的消费、生活暂时设备、任务用水、用电及施工场地。10.6 按时提供图纸，及时交付应供资料、设备，所提供的施工机械设备、周转资料、平安设备保证施工需求。10.7 按本合同商定，向劳务专业分包人支付劳动报酬。10.8 担任与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调现场任务关系。十一、劳务专业分包人义务11.1 对本合同劳务专业分包范围内的工程质量向工程承包人担任，组织具有相应资历证书的熟练工人投入任务；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立任务联络；自觉遵守法律法规

36、及有关规章制度。11.2 劳务专业分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，每月 日前，提交下月施工方案及资料进场运用方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，经工程承包人同意后严厉实施。11.3 严厉按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达商定的规范；科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期。11.4 加强平安教育，仔细执行平安技术规范，严厉遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严厉执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工

37、现场的管理规定，做到文明施工；承当由于本身责任呵斥的质量修正、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱呵斥的损失及各种罚款。11.5 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监视和检查；接受工程承包人随时检查其设备、资料保管、运用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。11.6 按工程承包人一致规划堆放资料、机具，按工程承包人规范化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好本身责任区的治安捍卫任务。11.7 按时提交报表、完好的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。11.8 必需按招标文件要求在施工现场派驻管理人员，不得随意改换。管理人员每周驻现场时间不得少于

38、40个小时。如因特殊缘由需改换上述人员，劳务分包人须事先向工程承包人提出恳求并提交拟任命的管理人员的详细资料，经工程承包人审查同意后方可改换。11.9 应自行处理、承当劳务人员的吃、住、行等问题和费用。11.10 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的废品维护任务，因劳务专业分包人责任发生损坏，劳务专业分包人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款。11.11 妥善保管、合理运用工程承包人提供或租赁给劳务专业分包人运用的机具、周转资料及其他设备。11.12 劳务专业分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。11.13 除非本合同另有商定，劳务专业分包人应对其作业内容的

39、实施、完工担任，劳务专业分包人应承当并履行总包合同商定的、与劳务作业有关的一切义务及任务程序。十二、平安施工与检查12.1 劳务专业分包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严厉按平安规范进展施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监视检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。由于劳务专业分包人平安措施不力呵斥事故的责任和因此而发生的费用，由劳务专业分包人承当。12.2 工程承包人应对其在施工场地的任务人员进展平安教育，并对他们的平安担任。工程承包人不得要求劳务专业分包人违反平安管理的规定进展施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人承当相应责任及发生的费用。十三、平安防护13.1

40、 劳务专业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开场前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承当。13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中任务含储存、运输、运用及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务专业分包人应在施工前 7 天以书面方式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承当平安防护措施费用。13.3 劳务专业分包人在施工现场内运用的平安维护用品如平安帽、平安带及其他维护用品，由劳务专业分包人自行采购运用。十四、事故处置14.1 发生艰苦伤亡及其他平安

41、事故，劳务专业分包人应按有关规定立刻上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处置。14.2 劳务专业分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处置。十五、保险15.1劳务专业分包人必需为从事危险作业的职工办理不测损伤保险，并为施工场地内自有人员生命财富和施工机具办理保险，支付保险费用。 15.2 保险事故发生时，劳务专业分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。15.3 劳务专业分包人为该工程办理的其他保险： 应自行购买不测损伤保险费用，保险费用已包含在本合同价款中。假设发生甲方购买保险保赔额以外的损失，由劳务分包人承当 。十六、资料及设备供应

42、 16.1 劳务专业分包人应在接到图纸后 10 天内，向工程承包人提交资料、设备、构配件供应方案；经确认后，工程承包人按供应方案要求的质量、种类、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需求劳务专业分包人运输、卸车的，劳务专业分包人必需及时进展，费用另行商定。如质量、种类、规格、型号不符合要求，劳务专业分包人应在验收时提出，工程承包人担任处置。16.2 劳务专业分包人应妥善保管工程承包人供应的资料、设备。因保管不善发生丧失、损坏，劳务专业分包人应赔偿，并承当因此呵斥的工期延误含进度工期和总工期的延误等发生的一切经济损失。16.3劳务专业分包人应合理运用工程承包人供应的资料及设备。劳务专

43、业分包人领用的资料用量不应超越按现行清单规范计算的工程量加上主要资料损耗系数表中规定的损耗量，超越部分由劳务专业分包人按工程承包人采购价钱赔偿，由工程承包人在劳务报酬应付款中扣除。主要资料损耗系数见附表。16.4低值易耗性辅助资料由劳务专业分包人自行采购运用，费用由劳务专业分包人自行承当。十七、劳务报酬17.1 本工程的劳务报酬采用以下第 2 种方式计算： 固定含税总价劳务报酬； 固定含税单价劳务报酬。17.2 采用第 种方式计价的，本合同劳务报酬：含税价合计：￥ 元，大写： 。17.3 采用第 种 方式计价的，按以下公式计算劳务报酬： 建筑面积 固定含税单价 劳务报酬 【注：按劳务报价清单计

44、价的，附劳务报价清单】本合同劳务报酬：含税价暂计：￥ 元，大写： 。 建筑面积为计量方式的，参照GB/T 50353-2021计算建筑面积； 工程量为计量方式的，a.按施工图算量计量；b.由劳务专业分包人将完成的工程量报送工程承包人审批签章确认。 对劳务专业分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务专业分包人缘由呵斥返工的工程量，工程承包人不予计量。17.4 本工程劳务报酬计税方式：简易计税 普通计税发票类型： 增值税公用发票 ，税率： % 。17.5 在以下情况下，固定劳务报酬或单价可以调整： 以本合同商定价钱为基准，市场人工价钱的变化幅度超越 % ，按变化前后价钱的差额予以调整；

45、双方商定的其他情形： 。十八、产值确认周期18.1工程承包人以 每月26日至次月25日 为一个产值确认周期，在一个产值确认周期终了后 10 日内，劳务分包人提供合同商定的与将该周期确认产值金额一致的增值税发票，以及工程承包人盖章认可的进度款审批单。18.2劳务分包人提供的发票必需与劳务分包单位称号一致，发票上应明确工程地点和称号。如劳务分包人提供发票不及时，导致工程承包人在支付节点时进项税额抵扣缺乏的，该节点支付的劳务报酬将顺延至下一个支付节点支付，同时将予以劳务分包人本次支付节点金额 % 的罚款。18.3工程承包人确认的产值进度审批表仅为中期开票根据，不视为因变卦调整合同价、索赔价款以及其他

46、商定的追加合同价款确实认。十九、劳务报酬的支付19.1合同生效即支付预付款 无 元；19.2 本工程支付节点： 进度款支付比例及节点： eq oac(,1)工程施工无预付款。单栋主体工程建筑至3层顶板砼浇筑终了后不含砌体工程支付经承包人确认的进度款75%，以后承包人每月15日前，按劳务专业分包人上月已完成产值的75%支付工程进度款 。后期采用每月为一个支付周期，结周期已完产值的75%上月末26日至下月初25日支付方式；周期支付基数分为：前期各专业预留预埋、二次预埋、电气部分、水施部分四个阶段，周期基数乘以75%为支付进度款金额。招标方于下周期月初5日前将我司工程部认可后的进度款审批表递交我司并

47、经审定后，支付至核定的工程款的75%，同时提供同等金额的增值税公用发票； eq oac(,2)支付基数：各专业一次预留预埋 元/m2、二次预埋 元/m2、电气部分(含、防雷接地及临电) 元/m2、水施部分含临水 元/m2作为付款周期基数，付款周期基数实践完成工程量商定付款比例为支付进度款金额。预埋阶段支付基数总和不高于13元。 工程开工验收合格，劳务专业分包人向工程承包人递交完好的开工结算资料，经工程承包人认可，且发包人审定结算金额，并扣除相应的罚款和保修金及其他应扣费用，工程承包人收到发包人结算款后，支付至劳务报酬结算金额的 97 % 必需支付民工工资到达100%，剩余 3 % 作为质保期效

48、力费，质保期自整体工程开工验收合格之日起一年。19.3 劳务报酬支付条件： 根据工程施工需求，劳务专业分包人所运用的劳务人员必需进展登记造册，已报工程承包人工程部备案包含：劳动或劳务合同，身份证复印件等。 劳务专业分包人已向工程承包人提交上月发放民工工资清册和当期应发民工工资清册，作为工程承包人监管民工工资发放情况的根据；民工工资发放必需造册，发放表留工程承包人工程部备案。 工程承包人收到发包人支付的相应工程款或进度款。 劳务专业分包人已交纳履约保证金或履约保函。 劳务专业分包人已按时提交合同商定的足额合法合规的发票。二十、施工机具、周转资料供应周转资料根据劳务分包人提交的运用方案，由工程承包

49、人担任运入现场交付劳务专业分包人，保证工程需求。如需求劳务专业分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行商定。二十一、施工变卦21.1 施工中如发生对原任务内容进展变卦，工程承包人工程经理应提早 天以书面方式向劳务专业分包人发出变卦通知，并提供变卦的相应图纸和阐明。劳务专业分包人按照工程承包人工程经理发出的变卦通知及有关要求，进展以下需求的变卦： 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 增减合同中商定的工程量； 改动有关的施工时间和顺序； 其他有关工程变卦需求的附加任务。21.2因工程承包人变卦减少报价清单工程的，劳务报酬按报价清单应相应减少，工期相应调整。21.3 施工中劳务专业分包人不得对

50、原工程设计进展变卦。因劳务专业分包人擅自变卦设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务专业分包人承当，延误的工期不予顺延。21.4 因劳务专业分包人本身缘由导致的工程变卦，劳务专业分包人无权要求追加劳务报酬。二十二、施工验收22.1 劳务专业分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量规范。22.2 劳务专业分包人施工终了，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人该当在收到劳务专业分包人的上述报告后 7 天内对劳务专业分包人施工成果进展验收。22.3 工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程开工验收结果阐明劳务专业分包人施工质量不合格时，劳务专业分包人应

51、担任无偿修复，不延伸工期，并承当由此导致的工程承包人的相关损失。二十三、施工配合23.1 劳务专业分包人应配合工程承包人对其任务进展的初步验收，以及工程承包人按发包人或建立行政主管部门要求进展的涉及劳务专业分包人任务内容、施工场地的检查、隐蔽工程及工程开工验收；工程承包人或施工场地内第三方的任务须劳务专业分包人配合时，劳务专业分包人应按工程承包人的指令予以配合。23.2 劳务专业分包人按商定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进展配合时，工程承包人应配合劳务专业分包人任务或确保劳务专业分包人获得该第三方的配合。二十四、履约保证金及质保期限24.1 本合同总价款的 2 % 作为履约

52、保证金对工程质量、平安及民工工资按时发放的保证金。其任务内容全部完成，工程承包人验收合格，并收到劳务分包人书面恳求退还后 15任务日内，全额无息退还。24.2 本工程履约保证金按以下第 1 种方式交纳： 由招标保证金转换为履约保证金，招标保证金额缺乏时，劳务分包人应在本合同签署后 10 日内，补足余额，否那么视为放弃本工程，招标保证金不予退还； 其他交纳方式 。24.3劳务专业分包人对本工程按照的规定进展质量保修效力，质量保修效力期为两年，质量保修期从开工验收合格之日起计算。二十五、违约责任25.1 当发生以下情况之一时，工程承包人应承当违约责任： 工程承包人不按商定核实劳务专业分包人完成的工

53、程量或不按商定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务专业分包人同期银行贷款基准利率向劳务专业分包人支付拖欠劳务报酬的利息；工程承包人应承当违约的其他情况： 25.2 当发生以下情况之一时，劳务专业分包人应承当违约责任： 劳务专业分包人因本身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金； 劳务专业分包人施工质量不符合本合同商定的质量规范，但可以到达国家规定的最低规范时，劳务专业分包人应向工程承包人支付 的违约金，并承当实践损失及进度工期、总工期的延误赔偿； 劳务专业分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金 元，劳务专业分包人应赔偿因其违约给工程承包人呵斥

54、的经济损失，延误的劳务专业分包人任务时间不予顺延。 假设劳务专业分包人未经工程承包人允许，擅自改换管理人员，或管理人员驻现场时间未到达本合同要求，那么按 元/人次进展处分。 劳务专业分包人及其工班班组严禁以节假日、子女上学等缘由向工程承包人提出付款要求，视为劳务专业分包人未按合同商定支付民工工资，应承当每发生一次，罚款 50,000.00 元的违约责任。 劳务分包人及其工班班组人员围堵工程承包人办公场所或围堵地方行政管理机构，呵斥工程承包人声誉损失的，应承当没发生一次，罚款 5万元200元/闹事人员 的违约责任 劳务专业分包人现场施工与第三方之间发生的费用应及时结清，撤场前必需做到“工完费清。

55、如劳务分包人未及时结清费用而给工程承包人呵斥损失，或影响工程承包人声誉的，由工程承包人直接在工程款中扣减并根据影响程度予以处分 合同价款的0.1%1% ，余款缺乏偿付时，工程承包人保管继续追偿的权益。 一经发现劳务分包人有虚开、代开、假开发票，即劳务分包人开具的发票无效、不合规，导致工程承包人进项税额不能抵扣或抵扣缺乏的，工程承包人有权解除本合同。劳务分包人应赔偿工程承包人票面金额税费 倍的违约金，同时还应承当税务机关给予的其它处分，并重新开具合法合规、符合合同商定的增值税发票。 劳务专业分包人未经工程承包人允许将承包义务再次分包或转包的，给工程承包人呵斥损失的，劳务专业分包人应承当一切经济赔

56、偿，工程承包人保管继续追偿的权益。工程承包人可根据情况一方解除合同。 劳务专业分包人应承当违约的其他情况： 25.3 工程承包人可直接根据本合同商定从劳务分包人工程款扣除违约金，而不需得到劳务分包人确实认。25.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同。二十六、索赔26.1 工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务专业分包人应予以积极配合，并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务专业分包人遇到不利外部条件等，根据总包合同可以索赔的情形出现，那么劳务专业分包人应配合工程承包人该采取

57、一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延伸工期。当索赔胜利后，工程承包人应该将索赔所得的劳务分包人应得部分转交给劳务专业分包人。26.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。二十七、争议27.1 工程承包人和劳务专业分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，或和解、调解不成的，双方商定采用以下第 种方式处理争议： 双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会恳求仲裁； 向有管辖权的人民法院起诉。27.2 发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同，坚持任务延续，维护好已完任务成果： 一方违约导致合同确已

58、无法履行，双方协议终止合同； 调解要求停顿合同任务，且为双方接受； 仲裁机构要求停顿合同任务； 法院要求停顿合同任务。二十八、制止转包或再分包劳务专业分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包。否那么，视为劳务专业分包人违约，将依法承当相应法律责任，工程承包人有权没收其履约保证金。二十九、不可抗力29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义一样。29.2 不可抗力事件发生后，劳务专业分包人应立刻通知工程承包人工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务专业分包人采取措施。工程承包人工程经理以为劳务专业分包人该当暂停任务，劳务专业分包人应暂停任务。不可抗

59、力事件终了后 48 小时内，劳务专业分包人向工程承包人工程经理通报受害情况和损失情况，及估计清理和修复的费用。不可抗力事件继续发生，劳务专业分包人应每隔 7 天向工程承包人工程经理通报一次受害情况。不可抗力终了后 14 天内，劳务专业分包人应向工程承包人工程经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工期由双方按以下方法分别承当： 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财富损失以及运至施工场地用于劳务作业的资料和待安装的设备的损害由工程承包人承当； 工程承包人和劳务专业分包人的人员伤亡由其所在单位担任，并承当相应费用； 劳务专业分包人自有机械设

60、备损坏及停工损失，由劳务专业分包人自行承当； 工程承包人提供应劳务专业分包人运用的机械设备损坏，由工程承包人承当，但停工损失由劳务专业分包人自行承当； 停工期间，劳务专业分包人应工程承包人工程经理要求留在施工场地的必要的管理人员及捍卫人员的费用由工程承包人承当； 工程所需清理、修复费用，由工程承包人承当； 延误的任务时间相应顺延。29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。三十、文物和地下妨碍物30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研讨价值的物品时，劳务专业分包人应立刻维护好现场并于4小时内以书面方式通知工程承包人工程经理，