2022年庭园施工合同范本

1、第11页共11页2022年庭园施工合同范本发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双

2、方就本施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工范围：_4、施工方式：本工程由乙方以_的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_天（含法定节假日）风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工

3、日期。开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由_日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币_元（大写_元）。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人

4、承担由此增加的费用和（或）延误的工期。四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务1、甲方义务（1）参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由甲方承担)。（3）工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。（4）提供施工现场的水电路图,和告诉乙方防水层的厚度。（5）提供乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务（1）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。（2）根据甲方确认的施工图纸，按

5、照本合同约定完成承包范围内的施工工作。（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后_日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不

6、符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。六、材料设备供应承包人在每月_日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款，分别如下：（1）甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的_%，即人民币_元（大写_元）作为合同定金。

7、（2）甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的_%；即人民币_元（大写_元）作为进度款。（3）甲方在乙方完成隐蔽工程及景观工程后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的_%，即人民币_元（大写_元）作为进度款。（4）工程验收合格后_日内，乙方向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。（5）以上付款的方式均以现金支付。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当

8、根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、维修期限1、从竣工验收之日起计算，景观工程、水电工程等保修期为二年，保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修。2、从竣工验收之日起计算，绿化工程养护期为3个月，养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的（非人为造成的或非自然灾害造成的），乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方使用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏，或植物死亡的，乙方维护后收取成本费用。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办

9、法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。九、违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方

10、追偿。十、争议的解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字盖章后生效，每份均具同等法律效力。发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日2022年庭园施工合同范本（二）甲方：_ 有限公司乙方：_有限公司甲方诉乙方买卖合同纠纷一案，经_人民法院审理并作出了_号民事判决书。甲、乙双方在诚实信用、公平自愿、协商一致的原则下，就本案事

11、宜达成以下协议：1、甲、乙双方一致同意以_号民事判决书判决为基础协商处理本案赔偿事宜。2、乙方一次性向甲方支付支人民币_元(大写：_元整)。上述款项乙方在本协议签订后_日内一次性支付到甲方指定的账户内。除以上费用之外甲方放弃其他应由乙方支付给甲方的包含违约金等费用在内的一切费用及损失。乙方未按照本协议约定的时间全额支付的，甲方可以向法院申请执行_号民事判决书。甲方指定账户账号：_贸易有限公司账户名称：_开户行：_3、甲方在乙方打出以上款项3个工作日内向法院申请解封被法院查封的乙方所有账户，并督促法院在甲方打款_日内解封所有账户。4、本协议书经甲、乙双方签字后生效，协议书一式四份，甲、乙双方各存

12、二份，具有同等法律效力。协议履行完毕后，甲、乙双方相互之间不得再行以任何借口、理由追究相互的经济责任和其他法律责任。本协议双方义务履行完毕视为该判决已履行完毕。5、未尽事宜甲、乙双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方：_ 贸易有限公司乙方：_管桩有限公司经办人：_ 经办人：_年_月_日 _年_月_日2022年庭园施工合同范本（三）甲方：_，男，汉族，_年_月_日生，户籍地及现住址_，居民身份证号码_。乙方：_，男，汉族，_年_月_月生，户籍地及现住址_，居民身份证号码_。简要案情：_年_月_日时左右，在_地因琐事甲方与乙方发生争执和厮打，乙方将甲方打伤，经法医鉴定甲方身上伤已构成轻伤。因双方当事人请求和解，根据刑事诉讼法第二百七十八条规定，公安机关(或检察院、法院)认真听取了甲、乙双方的意见，对双方和解的自愿性、合法性进行审查，证明和解系双方自愿并合法，公安机关(或检察院、法院)依法主持了和解。甲、乙双方在自愿、合法的前提下经充分协商达成和解协议如下：一、乙方深感歉意，向甲方赔礼道歉，请求甲方予以谅解。二、乙方于本协议签订后一次性赔偿甲方医疗费、误工费、护理费、交通费、精神损害