2022年电力建设施工合同

1、2022年电力建设施工合同甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：全包。2、工程内容：包括低压总表_块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表块。三、工程工期1、工程时间：_年_月_日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条件：乙方按照

2、用电需求完成施工，要求在月日前完成交付工作。3、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经

3、甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款本工程总包价为人民币万元。(大写：_元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用_KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及_KV及以下配电网工程预算金额【_】年的定额及配套定额。2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的_%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的_%。九、甲方应承担的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备

4、开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照_元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表：联系电话：十、乙方承担的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。3、严格按照设

5、计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程_kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173_92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后_个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表：联系电话：十一、安全施工1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进

6、行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起_个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在当日内通知乙方，乙方应在接到通知后当日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的

7、转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_签订时间：_年_月_日2022年电力建设施工合同（二）甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国合

8、同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1、配电工程2、工程地点：3、工程内容(1)户表块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。二、工程承包方式及范围1、承包方式：本工程采取方式。2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。四、合同价款与支付方式合同签订后_天内支付全部工程总款。

9、五、双方责任1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人。6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的

10、箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变更，按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图_套。9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。六、附则1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。甲方签章：乙方签章：甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日2022年电力建设施工合同（三）甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同

11、范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：工料全包。2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为_项目用电工程架设_KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装_KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程

12、造价预结算书所列项目)三、工程工期1、工程时间：_年_月_日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2、如遇下列情况，工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后_日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书壹份。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证

13、，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量：合格工程。七、工程价款以上两台_KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写：_元整)。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式：转账(合同签定后_个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)2、开户银行及帐号乙方：开户银行：账号：九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4

14、、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表：_。十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套，并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书，亮证施工，并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制

15、度和合同规定安全、文明施工，自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工人员、设备、材料安全，并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量：本工程应符合电气装置安装工程_kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173_92)相关要求，质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后_个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表：联系电话：十一、工程变更1、施工中，不得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更，其增减工程量的费用，由乙方自行承

16、担。2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方应赔偿乙方造成的损失，并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工，而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准：建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起_个月。保修期内，如发生质量问题乙方负全责，同时乙方应在接到甲方通知后_小时内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、

17、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。十四、附件1、建设工程造价预(结)算书2、安装图3、线路施工图甲方(盖章)：法定代表人：_ 委托代理人：_乙方(盖章)：法定代表人：_ 委托代理人：_签订时间：_年_月_日2022年电力建设施工合同（四）项目

18、名称：_委托方(甲方)_服务方(乙方)_填写说明一、协议登记编号的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术

19、协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写_部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定

20、的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据中华人民共和国合同法的规定，协议双方就_项目的技术服务(该项目属_计划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：_应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：_三、履行期限、地点和方式

21、：_四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按_标准，采用_方式验收，由_方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的保证期为_.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)_元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_方负担。(二)本项目中介方活动经费为：_元，由_方负担。中介方的报酬为：_元，由_方支付。(三)支付方式(按以下第_种方式)一次总付：_元，时间：_分期支付：_元，时间：_、_元，时间：_其他方式：_六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协

22、议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术中介违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。(一)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)_七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求_进行调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第_种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请_仲裁委员会仲裁;(二)向_人民法院起诉。八、其他_(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方

23、式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：_年_月_日至_年_月_日。甲方：_ 代表人：_年_月_日乙方：_ 代表人：_年_月_日2022年电力建设施工合同（五）项目名称：_委托方(甲方)_服务方(乙方)_填写说明一、协议登记编号的填写方式：协议登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为协议登记点编号，第九至十四位为协议登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB22604规定填写。二、技术服务协议是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的协议。技术服务协议中包括技术培训协议和技术

24、中介协议。技术培训协议是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的协议。技术中介协议是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术协议进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行协议提供服务所订立的协议。三、计划内项目应填写_部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划。不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。四、服务内容、方式和要求：包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。属技术培训协议的此条款填写培训内容和要求，以及培训计划、进度。属技术中介协议此条款

25、填写中介内容和要求。五、工作条件和协作事项：包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件，双方协作的具体事项。属技术培训协议此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件，以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。六、其他：协议如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介协议作为本协议的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本协议的附件。七、委托代理人签订协议时，应出具委托证书。八、本协议书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。依据中华人民共和国合同法的规定，协议双方就_项目的技术服务(该项目属_计

26、划)，经协商一致，签订本协议。一、服务内容、方式和要求：_应当填写培训内容和要求、培训计划、进度;属技术中介协议当应填写中介内容和要求。二、工作条件和协作事项：_三、履行期限、地点和方式：_四、验收标准和方式技术服务或者技术培训按_标准，采用_方式验收，由_方出具服务或者培训项目验收证明。本协议服务项目的保证期为_.在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。但因委托方使用、保管不当引起的问题除外。五、报酬及其支付方式(一)本项目报酬(服务费或培训费)_元。服务方完成专业技术工作，解决技术问题需要的经费，由_方负担。(二)本项目中介方活动经费为：_元，由_方负担。中介方的

27、报酬为：_元，由_方支付。(三)支付方式(按以下第_种方式)一次总付：_元，时间：_分期支付：_元，时间：_、_元，时间：_其他方式：_六、违约金或者损失赔偿额的计算方法技术服务违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术培训违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。技术中介违反本协议约定，违约方应当按_规定，承担违约责任。(一)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(二)违反本协议第_条约定，_方应承担违约责任，承担方式和违约金额如下：(三)_七、争议的解决方法在协议履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求_进行调解。当事人不愿协商、调解

28、解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第_种方式解决。(一)因本协议所发生任何争议，申请_仲裁委员会仲裁;(二)向_人民法院起诉。八、其他_(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式，定金、财产抵押担保等上述条款未尽事宜)九、本协议有效期限：_年_月_日至_年_月_日。甲方：_ 代表人：_年_月_日乙方：_ 代表人：_年_月_日2022年电力建设施工合同（六）甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方职责，分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围和内容：配电间低压

29、GGD双电源柜的安装;两种电缆的敷设;落地计量箱的安装;第二条 工程承包方式乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。(低压电缆除外)第三条 工程期限1.本工程合同总工期为15天;2.本工程开工日期为_年_月_日竣工日期为_年_月_日;第四条 工程合同总价本工程合同价为人民币第五条 甲乙双方负责事项及分工1、甲方(1)负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。(2)负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施工中的问题进行协调。(3)甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程价款。2、乙方(1)按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸进行实地勘察，制定施工组织措施及

30、安全措施。(2)向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。(3)由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。(4)负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费用在总费用中包含。(5)乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验收标准加强自检安全责任到位，做到文明施工，加强技术规范，确保工程质量和进度，按时完成。(6)乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，并终生承担工程质量保修责任。第六条 设备材料购置1.工程所需的电器材料设备，由乙方负责采购，材料及规格符合甲方要求(见材料明细表)，并且必须具备供电部门的入网许可证，并具备相应的资质生产厂家，保证质量，保证安全且信誉度高的供货商。2.乙方负责

31、进行运输到施工现场。3.所有设备都具有相应的出厂报告等技术参数。4.开工前检查材料、设备是否齐全、完整。第七条 付款方式工程签订本合同后开工前预付合同总价的%预付款。工程竣工验收后送电前，支付合同总价的_%工程款，预留合同总价的质保金，质保期为三个月，质保期到后一周内一次性付清。第八条 其它事宜1.未尽事宜，双方应根据有关法律、法规的规定，结合工程实际，本着诚实信用，公平合理的原则，由双方协调解决。2.本合同一式两份，双方各持一份。自双方签字盖章后生效。甲方：_(盖章) 乙方：_(盖章):_ (盖章):_甲方代表：_ 乙方代表：_签订日期：_ 签订日期：_2022年电力建设施工合同（七）技术服

32、务项目：_委托方：(以下称甲方)_法定代表人：_法定地址：_邮政编码：_联系电话：_服务方：(以下称乙方)_法定代表人：_法定地址：_邮政编码：_联系电话：_年_月_日序文鉴于甲方(委托方)需要就_技术项目由乙方(服务方)提供技术服务;鉴于乙方愿意接受甲方的委托并提供技术服务;根据中华人民共和国合同法有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定，双方经友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。正文第一条 服务项目名称1.1服务项目名称是指技术服务合同所涉及到的技术标的项目的全称。本合同的技术服务项目名称为：(本合同所涉及到的技术服务项目的名称)1.2技术服务合同的项目名称应使用简明、准确

33、的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征，并且项目名称一定要与内容相一致，尽量使用规范化的表述，如关于_技术的技术服务合同或技术培训合同或技术中介合同。1.3鉴于我国技术服务业的具体情况，技术服务合同的种类繁多复杂，法律上具体规定名称的，只有技术培训合同和技术中介合同。但技术服务的范围远不限于此，凡是当事人之间订立的需要用科学技术知识解决特定技术问题的合同，大都属于技术服务合同。第二条 技术服务内容、方式和要求2.1技术服务合同的标的体现为技术工作成果，主要有产品设计、工艺编制、工程计算、材料配方、设备改造、制定企业技术改造方案、提出改善经营管理、计算机程序设计和检索、复杂的物理测试及化学测

34、试、生物测试、复杂的产品或材料性能的分析鉴定、其他科学研究、技术开发、技术转让、工业化试验和生产活动中完成的特定技术工作、以及技术培训和技术中介合同。服务方可就上述技术服务内容向委托方提供技术服务。2.2技术服务的方式主要是指完成技术服务工作的具体做法、采用的手段和方式。双方约定服务方可以通过产品设计、工艺编制、非常规理化测试分析、企业技术改造、材料鉴定分析、专业技术人员的培训、技术中介活动等方式来提供技术服务。2.3技术服务的要求是指完成特定技术服务项目的难度、具体的技术指标、经济指标以及实施效果。例如，为引进技术设备的安装、调试以及关键部件的消化吸收，通过技术服务，使技术设备能够达到某一种

35、技术生活水平和某种标准。第三条 履行期限、地点和方式_本合同的履行期限是指本合同从开始履行到履行完毕的具体时日，以及分阶段履行的各阶段的起止时日。双方约定各自的履行期限为：(如委托方协作事项应在_日内完成;服务方应在本合同生效后_日内完成技术服务项目等。)如双方未约定履行期限，义务方可以随时履行，权利方也可以随时要求对方履行但应给对方必要的准备时间。_本合同的履行地点可以由双方约定在委托方所在地，也可以约定在服务方所在地，或者双方同意的其他地点。如果约定不明确，则推定在委托方所在地履行。_本合同的履行方式可以约定以工艺产品结构的设计、新产品、新材料性能的测试分析、新型或者复杂生产线的调试、非标

36、准化的测试分析以及利用技术和经验为特定技术项目服务等方式来完成。第四条 工作条件和协作事项4.1工作条件和协作事项是指为了使服务方顺利开展服务工作，委托方应向服务方提供必要的工作条件和技术背景资料等。4.2委托方应协作的事项主要有以下几个方面：(1)向服务方阐明所要解决的技术问题的要点，提供有关技术背景材料及有关技术、数据、原始设计文件及必要的样品材料等;(2)根据服务方的要求补充说明有关情况，追加有关资料、数据;(3)提供给服务方的技术资料、数据有明显错误和缺陷，应及时修改、完善;(4)为服务方开展服务工作提供场所和必要的工作条件。4.3双方约定委托方应向服务方提供以下技术资料和数据：(委托

37、方应提供的技术背景材料和有关技术、数据)4.4双方约定委托方应向服务方提供以下工作条件：(委托方应提供的工作条件，如场所、交通、食宿等)4.5以上协作事项应约定的明确具体，要尽量写明提供资料及工作条件的具体时间、内容、数量、方式和要求等。第五条 技术情报和资料的保密_本合同内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的，应在合同中载明秘密事项的范围、密级和保密期限以及各方承担的保密义务。5.2委托方提供的技术资料、数据需要保密的，应当在合同中约定保密范围和期限。合同没有约定的，委托方不得干预服务方引用、发表和向第三者提供。5.3双方可以约定不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有

38、效，各方均应继续承担约定的保密义务。第六条 验收标准和方式6.1鉴于技术服务合同的验收比较特殊，其技术服务成果大都属于软科学范畴，在某种程度上具有无形、不可操作的特点，其验收标准一般无法以硬指标衡量，故双方应本着科学、公正、实事求是的原则，严格按照合同约定的要求进行验收，不能过于苛刻或显失公平。6，2双方可以在合同中约定对技术服务成果采用鉴定会、专家评估的方式验收，也可以约定由委托方单方认可视为验收通过。但不论采用何种方式验收都应由验收方出具书面验收证明。6.3如果双方在合同中没有约定验收或评价方法，则按照合同实用的一般要求组织鉴定。第七条 报酬及其支付方式7.1双方应明确约定服务方提供技术服

39、务所应获得的报酬。在本合同中委托方应向服务方支付报酬元人民币。7.2双方约定报酬的支付方式和期限为：(可以约定采用一次总付、分期支付等方式支付，并明确约定支付期限)7.3双方可以约定在合同履行过程中，服务方进行必要的调查研究、分析论证、试验测定活动等经费如果不包含在合同报酬中，其费用应由哪一方支付、支付的金额及方式。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人(负责人)法定代表人(负责人)：授权代表：_ 授权代表：_2022年电力建设施工合同（八）甲方：公司地址：乙方：公司地址：鉴于：乙方是一家拥有尖端品_术的高新技术企业，为了满足甲方的个性化营销需求，甲方委托乙方利用系统软件平台及强大的技术

40、团队向甲方提供技术服务。根据中华人民共和国合同法及有关规定，双方本着公平友好的原则，签订本服务协议(以下简称“本合同”)：一、服务项目合作期内，乙方为甲方提供网络推广项目技术服务。二、服务期间乙方为甲方提供月的服务，自_年_月_日起至_年_月_日止。三、服务内容1、网络营销策划服务的技术支持乙方利用包括网友数据库、会员数据库、购房者投资消费决策信息数据库等多个数据库组成的强大的数据中心作为数据基础，根据网络关键词管理系统、浏览量统计系统等分析系统，通过对网友的网络访问习惯和个人行为进行分析和统计，为甲方提供包括网站平台、会员平台、移动平台、媒体平台等全方位精准定向及营销策划服务的技术支持，在相

41、关数据的基础上，便于进行项目的分析、营销策划，以便掌握向甲方提供服务的依据，为网络营销策划服务提供技术支持。2、推广形象设计制作服务的技术支持乙方根据甲方前期的项目需求，结合推广方案，了解市场及用户的需求，将界面设计及产品可用性、整体的创意和视觉设计整合，并融合跨文化设计的经验;度身打造属于甲方的独特产品;依托甲方项目特点运用设计心理学与产品定位相结合同时整合品牌元素，在新技术的采用上针对用户的使用习惯、目标访问群体的分布地域、年龄阶层、网络速度、阅读习惯等特点设计不同的阅读模式，从用户心理学角度出发，进行深度的用户需求挖掘、调研、可用性评估，通过对项目的视觉优化、交互优化、产品优化、文字优化

42、以及图像强化概念使用图片资料库准确抓住每页焦点，运用前端制作编译方式撰写代码，适配多种浏览器，保证流畅;并支持视频输出与输入FLASH高端效果实现炫丽等效果，以便为甲方的推广形象设计制作服务提供技术支持。3、网络推广服务的技术支持(1)网络推广的技术支持服务：乙方对甲方确认的营销项目进行技术预定、技术实现、实时监控效果，并提供提示及反馈服务、确保甲方营销项目准确及时。(2)网络信息管理系统服务：乙方通过网络管理技术系统来支持甲方利用全国的站点资源，通过乙方技术确保甲方在上进行基于资讯、信息、软文、评论、口碑、排行等推广形式的实现，保证项目在上正常、有序、可控的推广和全面实现。技术上采用LAMP

43、架构进行负载均衡，并有针对性的设置南北机房，保障服务的持续性，避免单点故障。在调度上采用关系型数据库，为乙方设置定时的技术，以实现服务执行，同时以技术统计等支持手段，提高甲方项目在上推广的准确性和针对性。(3)搜索引擎服务乙方将利用强大的采用分布式、并行计算技术搜索引擎服务为甲方的目标受众提供实时的搜集、汇总互联网上房产、家居等方面有价值的信息，并按照搜房特有的计算方法进行索引、排序和搜索。确保用户在搜索甲方信息时可以进行精准匹配，并确保内容的有序、准确和及时。四、费用及付款方式1、甲方向乙方支付实际合同款共计人民币捌万元整(￥_元)，2、甲方在年(￥_元);_年_月_日前向乙方支付剩余全部合同款计人民币肆万元整(￥_元)。3、甲方应按上述条款的规定及时将合同款汇入乙方指定的汇款帐户：开户名：开户行：帐号：五、甲方的权利义务1、甲方在本合同约定的首次网络推广日前_个工作日，应向乙方提交必需的法律文件或法定资料(包括但不限于：营业执照、项目的主体资格、信息图文的权属合法性证明等，以及法律、法规规定的其他资料)。2、甲方如对乙方技术服务情况存在异议(包括认为存在错发、漏发或任何其他违反本协议规定的情况)，甲方应在本合同规定的每一阶段技术服务完成后_个工作日内以书面方式向乙方提出，否则认定为全部技术服务严格按照本合同的约定提供完毕。3、甲方