2022年工程三方合同范本_第1页
2022年工程三方合同范本_第2页
2022年工程三方合同范本_第3页
2022年工程三方合同范本_第4页
2022年工程三方合同范本_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第PAGE20页共NUMPAGES20页2022年工程三方合同范本建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将_防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。一、工程名称:.二、工程地点:.三、工程内容:.四、工程造价:约_万元,_元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。六、工期:_年_月_日至_年_月

2、_日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。七、质量:符合国家现行规范标准要求。八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价_%的违约金。九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的_%;(2)底板施工完毕后付合同价款的_%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款_%;(4)留_%

3、作为工程保修金,一年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙

4、方已发生的费用。6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。十三:违约责任:1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚_元。2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。十六、本协议一式三份,三方各执壹份。十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。甲方:(盖章)法定代表人(或委托代理人)乙方:(盖章)法定代表人(或委托代理人)丙方:(盖

5、章)法定代表人(或委托代理人)_年_月_日2022年工程三方合同范本(二)建设方:(以下简称甲方)总包方:(以下简称乙方)分包方:(以下简称丙方)为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自_年_月_日开

6、工至_年_月_日竣工验收。四、工程质量:1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。五、合同价款:合同定价(大写)暂定人民币元整(小写)元,工程款按最后实际工程量结算下浮结算。六、决算依据:(_版)_省建设工程施本工程套用_省市政工程预算定额、(_版)工取费定额;材料价格执行年月_建设工程造

7、价信息(_栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付:待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、

8、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发

9、包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件:1、本工程合同书;2

10、、施工图纸;3、工程预算书;4、规范、标准及其它技术文件;5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。十四、其他事项:丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下:建设方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:_年_月_日总包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:_年_月_日分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:_年_月_日签订地点:签订日期:_年_月_日2

11、022年工程三方合同范本(三)托运方(甲方):承运方(乙方):合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业事宜,达成如下协议:第一条运输任务由乙方负责某某高速公路建设工程项目某某标段土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求,对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥,乙方必须服从。第二条 合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止。第三条 运输起止地第四条 运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆:辆,车辆牌号:_,行驶证号:_,载重量:吨。车辆需配备

12、防尘、防抛洒装置。第五条 运费结算运费按元/吨x公里计算。因本合同土方运输所产生的税、费,由乙方承担。甲方支付的运费,乙方应出具运输费发票。第六条 运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。第七条 燃油供应乙方运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供,燃油费由乙方承担,由甲方从乙方运费中扣留支付。第八条 合同保证金为保证本合同的顺利履行,乙方应于本合同生效后三个工作日内,向甲方交纳保证金万元人民币(¥:_元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。第九条

13、 运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速超载。运输过程2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责,费用自理。4、乙方运输的土方在经过甲方指定地磅的计量后,计入乙方日常运输台账。日常运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。5、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因

14、确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。第十条 违约责任1、本合同生效后,除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外,任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否则,守约方可以要求对方继续履行本合同。并且,甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的,已交合同保证金将不予返回。2、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外,还须按虚假部分运输数量的运费的拾倍计算违约方应予承担的违约金。3、甲方应按照本合

15、同约定及时支付乙方运费。否则,除及时支付乙方运费外,还须按银行同期贷款利率标准向乙方支付未结算部分运费的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。4、乙方运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内进入施工现场,开展运输作业,不得延误。否则,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。5、合同期限届满后,乙方的运输车辆应按照甲方的要求,在指定时间内撤出施工现场,不得延误。否则,乙方所交合同保证金不得要求返还。6、乙方对自己提供的运输车辆应当具有合法的所有权,车辆已取得国家道路营运和土方施工的许可权,并已依照国家法律政策规定购齐有关车辆保险。否则,甲方有权

16、单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。7、乙方运输车辆不服从甲方的统一分配、管理、调度和指挥,妨碍施工现场交通运输秩序的,按每查处一次处以违约金伍佰元人民币(¥:_元)的8、乙方运输车辆必须按照甲方的指令要求,定点装卸,不得乱装、乱卸。否则,甲方有权对乙方非定点装载部分的运输量不予结算,从乙方运输台账中剔除;如属非定点卸载的,还须由乙方负责将非定点卸载部分的土方进行清理,装运至指定地点卸载。合同履行过程中,乙方如发生三车次以上(含三车次)非定点装载违约行为的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保证金不得要求返还。乙方每发生非定点装载一次,除承担上述违约责任以

17、外,甲方还有权按_元/车次的标准对乙方处以违约金。该违约金可从乙方的运费或合同保证金中扣留支付。9、甲方按照本合同第七条 规定提供给乙方的燃油,乙方必须保证用于本合同土方运输任务,不得另作其他用途。否则,甲方有权终止对乙方的燃油供应。10、乙方运输车辆非经甲方批准,擅自停止运输作业时间累计达_个小时以上(含_小时)的,甲方有权单方通知乙方提前解除本合同,未结算部分运费将不再结算支付,乙方所交合同保证金不得要求返还。11、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染,被有关部门处以行政罚款的,由乙方承担。如因此给甲方造成损失的,甲方有权向乙方追偿,追偿时可从乙方的运费或合同保

18、证金中扣留支付。第十一条 争议的解决本合同在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。第十二条 其他约定1、本合同未尽事宜,经双方协商达成一致后,可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份,由合同双方各执一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日甲方:乙方:根据中华人民共和国法等有关条例,甲方双方为了顺利完成本项目土方运输工程建设,本着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则,公平、公正、公开的基础上,就乙方为甲方提供土

19、方运输事宜,经由双方友好协商,一致同意签订土石方运输工程合同,规定如下条款,以资共同遵守。第一条:工程项目与说明工程名称:漳州招银疏港高速公路A3_工区工程地点及范围:工作内容:于本桩号段内将土石由挖方段挖掘、装车运至路基填方段,按现场规划卸车(不含推平碾压)。工程总量:约为方,以实际完成的数量为准。工期时间:_年_月_日至_年_月_日。第二条:承包方式及单价1、甲方为加快路基土石方工程施工进度,经双方友好协商,确定挖掘(不含爆破)、运土石综合单价每立方米元,其综合单价包括完成土石方挖掘、装车、运输、卸车所发生的劳务费、挖掘费、电费、管理、各项税费、利润等各项费用,以及合同明示或暗示的所有责任

20、、义务和一般风险。2、乙方负责组织挖掘、运输、卸车等施工机械,满足土石方挖掘、装车、运输、卸车要求,且所有的机械费、燃料费用、机械修理及其他一切费用均由乙方负责。3、施工期间,挖、运土石综合单价为固定价,乙方不得以材料涨价、当地协调问题和其他理由等要求涨价。第三条:工程款结算方式结算方式:以每月实际完成的数量为准,每个月月初结算上个月工程款,乙方提供运输发票后_日内甲方按_%支付所结算款项,余下_%待工程完工验收后一个月付清。第四条:双方权力与义务一、甲方权力、义务与责任:1、做好工地施工协调,组织工程计量和验收工作。二、乙方权力、义务与责任:1、合同签订后,乙方必须在甲方指定时间内调动挖掘机

21、械及运输车辆及人员进场开工,乙方进场后必须服从甲方的调配安排,安全生产,应提供车辆、驾驶员等有效证件给甲方;乙方机械如因违规操作,发生交通安全事故,或非其它甲方负责意外,一切责任有乙方承担。2、乙方的机械、车辆行驶安全、维修、加油等费用由乙方负责。3、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理,如发生交通事故,有乙方负责全部经济责任及法律责任。4、合同期内,在任何情况下,乙方不得从事有违国家及港务局法律法规,不得在施工现场惹是生非,不的从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责,与甲方无关。5、乙方保证完成任务,车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工,不得跳槽给其他单

22、位运输,不得私自外出作业,否则甲方罚款没车每天_元。6、施工过程中,因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等,影响周边建筑物,责任由乙方全部承担,与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等乙方全部承担,与甲方无关。7、乙方车辆及工作人员不得带病作业;不得在危险地段强行作业;司机不得酒后驾驶,如有违反,一切责任由乙方自负。8、乙方如有特殊原因需要离场,必须提前通知甲方,征得甲方同意后方可离场。第五条:违约责任1、乙方要服从甲方的管理调度指挥,指定专人按时向甲方报工作进度,按规定时间上交结算单据。如发现管理人员和施工人员有不正当交易损害任何一方利益,甲方将给予违规者十倍的经济处罚并追究其法律责任。2、乙方

23、如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款,甲方有权从乙方的工程款中扣除,工程款不足时乙方应如数补偿。3、合同双方均不得采用虚假测量、虚假记录或其他方法在运输数量上弄虚作假。否则,除虚假部分的运输数量不登作为运费计算依据外,还需按其虚假运费的十倍计算违约方应承担的违约金。第六条:其他事项1、协议在执行过程中如发生争议,双方应本着公平、合理的原则及时协商处理,协商不成可向有关部门申请仲裁。2、如遇自然灾害、征地拆迁、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例,双方均不得向对方索赔。本合同一式捌份,甲方执陆份、乙方执贰份,经甲、乙方双方签订、盖章生效。此合同及其影印及扫描件具有同等法律效力,受法律保护,

24、甲乙双方共同尊守,合同约束内项目工程完工,帐清后自动终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方按照相关的法律法规,经过平等协商、自愿的原则,达成如下协议:一、甲方承包公司在的隧道土石方运输业务,现将该业务转包。二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排,运输起止点由甲方指定,但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里,运输时间为每天_小时。三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要,但甲方可以作其它临时安排,乙方不得拒绝。四、乙方第一个月使用的轮胎

25、由自己提供,以后则由甲方提供,若乙方故意损坏轮胎,则乙方必须承担一半的轮胎费用。五、乙方的修车时间每个月不得超过三天,若超过三天,则每超过一天按_元从运输费用中扣除。六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写:¥29000.00),且在每月期满后的_天内付清。七、本合同的期限最短不得低于_个月,最长不得超过甲方的隧道工程完工。八、甲、乙双方必须遵照本合同执行,若甲方违约,则甲方向乙方支付元的违约金,若乙方违约,由乙方向甲方支付违约金_元。九、本合同经双方签字捺印后即生效。十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_

26、年_月_日 _年_月_日2022年工程三方合同范本(四)甲方:_(以下简称甲方) 乙方:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国及国家有关法律法规,结合本工程具体情况,为明确双方责任,确保工程顺利完成,本着互惠互利、诚实互相的原则,在公平、公正的基础上,经双方友好协商,签订以下协议,双方共同遵守。第一条工程概况1、工程名称:宏立城,花果园2、工程地址:花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目。3、工程量:_万m34、工程承包内容:单运,甲方装车。5、运输里程及单价:起点:棚户区项目,单价后附明细表,其他区域按明细表公里数价格计划。6、施工期限:十六个月第二条 工程计量方式每次结算的工程量以车量方单据的数据(按实际测量为准,车箱装土石高度的基础上不得超过30公分)。第三条 结算方式运输款每天上午9点_10点收票,下午16点_18点现1、甲方协助乙方解决食宿、停车等问题,相关费用由乙方自负。2、甲方负责为乙方所提供车辆的车牌号、驾驶证向政府有关部门办理有效运输证件及相关手续。3、甲方负责处理运输沿途的交通、路政、环卫、城管、交警及社会地霸阻碍等问题。4、为了使车辆正常运输,甲方与当地交警和运管路政部门达成协议,乙方车辆在甲方指定的路线超载洒漏,若遇环卫、城管、交警部门罚款由甲方承担;因乙方车辆或驾驶员手续不齐、交通事故所造成的经济损失及责任甲方不予承担

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论