人工挖孔桩合同

1、.：.；XXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXXX标段劳务班组协作合同XXXXX人工挖孔桩合同编号：XXXXXX 甲方 ：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方 ： XXXXXXXX XXX年 XX月 劳务班组协作合同XXXXX人工挖孔桩 合同编号：XXXXX甲方全称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方全称： XXXXXX 甲乙双方本着“公平竞争、互利互惠、老实信誉和长期协作的原那么，甲方将XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的部分人工挖孔桩交由乙方协作施工，为明确双方责任权益，达成如

2、下供应合同，供双方共同遵守。第一条 工程概略及承包任务内容 . 工程称号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. . 工程概略：XXXXXXXXXXXXXXXXXX . 施工地址：XXXXXXXXXXX . 分包任务内容：施工图纸范围内的人工挖孔桩工程。范围包括：本工程构造图纸范围内的人工挖孔桩工程 ，包括人工挖孔桩土石方开挖含爆破作业及场内运输，孔桩护壁。 .施工目的.质量目的： 严厉按规范施工 .进度目的： 按合同工期完成施工义务 .平安目的： 不发生一切艰苦伤亡事故，轻伤负伤率小于.% 第二条 作业人员乙方根据工程需求向甲方提供作业人员 / 名。 第三条 合同

3、工期开工日期 XX 年 XX 月 日 完工日期 XX 年 XX 月 日，工期 XX 天 第四条 协议价款 . 协议价款确实定原那么 .本协议人工挖孔桩土石方开挖按 XXX 元/m(大写：伍佰圆/米)，按甲方指定区域开挖，不论孔径大小及孔桩深浅，该单价为综合单价；任务内容：挖土、装土、将土倒于离井口m以外，挖积水坑、修整井壁、井底；搭拆井口跳板、加固及巡视井口平安设备，孔内照明通风；护臂模板制造、安装、撤除、整理及场内外运输、清理模板、刷隔离剂；护臂砼搅拌、运输、浇捣养护；护壁钢筋制造、绑扎、安装。.人工挖孔桩土石方开挖按实践工程量计算。. 协议价款包括以下内容： 乙方为完成其任务内容的一切资料

4、甲方提供的除外、机械甲方提供的除外、人工、措施费等费用。第五条 合同价款的结算和支付. 结算、决算资料：. 乙方根据甲方下达的施工义务书或现场担任人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制结算书。.有效的书面洽商变卦、现场签认资料等。. 协议价款的结算和决算：.工程完工后日内，乙方向甲方递交完好的决算资料，甲方在收到决算资料后日内进展核实，给予确认并办理决算手续。. 协议价款的支付：. 双方确认劳务费支付方法为：在验收合格并办理结算终了后日内按结算价款的%支付给乙方，剩余%工程款在根底验收完成后支付。.乙方在办理工程款结算款时须按规定向甲方出具真实有效的工人工资发放表，否

5、那么甲方有权拒付劳务费。第六条 平安施工、艰苦伤亡及其他平安事故处置. 平安施工. .甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关平安消费的法律法规及各项规定，严厉按平安规范组织施工。.乙方在施工过程中真实做好平安防护、排水、通风任务，严厉按进展施工，班前和施工过程中，必需检查起重设备各部件能否结实、灵敏，支腿能否结实稳定，起重钢丝绳及其与挂钩的衔接，挂钩的平安，吊环防坠维护安装等能否结实可靠，提桶能否完好，发现问题应及时修缮或改换，在桩未浇筑砼前，孔洞上口及浇筑砼后空孔每天要覆盖好。挖出的土、石方不得堆放在孔洞周边，一定要堆放孔洞周边米之外。乙方在施工过程中如发生平安事故，

6、其经济和法律责任全由乙方自行承当。.施工现场，乙方应严厉按照施工平安操作管理规定入场施工，戴好平安帽，正确运用个人劳动防护用品及必要的保险措施，每发现乙方一人未戴平安帽或赤脚、穿拖鞋者罚款金额 元。.乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争论等所引起的事端由乙方担任，甲方将对相关人员进展处置、罚款，并移送法办。.乙方必需配备专职平安员，担任工地平安消费。必需采取必要的措施和手段强化平安管理，提高平安施工程度，确定严厉的平安施工制度，以保证施工人员在施工中的平安与安康，并确保工程平安达标。. 艰苦伤亡及其他平安事故处置：. 发生艰苦伤亡及其他平安事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事

7、态扩展并全力组织抢救伤者，维护事故现场，如因抢救伤者必需挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。. 按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。甲方乙方事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处置。. 对本工程的平安消费规范，双方商定如下：XXXXXXXXX规范，如达不到此规范，甲方将按照决算总价的%对乙方予以处分。第七条 工程质量、验收与保养. 工程质量应到达设计图纸要求及商定规范和质量目的。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、规范之间有差别或不一致，乙方应在获得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。. 乙方必需按照国家规定的质量检验规范、施工验收规范和施工图组

8、织施工。在施工中发现设计有误，须立刻向甲方提出，获得文字变卦洽商手续后方可继续施工。.乙方在施工过程中，严厉执行现行有关桩基工程施工规范，按设计要求的桩径、平面布置位置、持力层精心施工，确保桩基施工质量优良。在施工过程中，乙方要及时做好桩护壁，防止出现孔体坍方，桩体倾斜、缩颈等质量问题，桩底清理浮土、浇筑孔桩砼时配合抽水。. 验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验规范及施工图为根据，施工终了后由甲方、乙方共同办理书面验收手续；.乙方必需对组内所挖的孔桩担任至终孔验收合格经过，假设发生组内个别孔未完成，甲方有权不与乙方结算，包括乙方组内已完成的孔桩，均无权与甲方结算，甲方有权自行处置。.在甲方现

9、场管理员的指点下，乙方配备本人的质检员，严厉按照施工图纸合理用料，严厉按照施工规范精心施工。不合要求的必需返工，呵斥的一切经济，工期损失全部由乙方承当。 .对本工程的质量规范，双方商定如下：到达施工图纸及施工规范要求的质量规范，如达不到质量规范，甲方将按照决算总价的%对乙方予以处分，并承当由此给甲方呵斥的经济损失。第八条 工期延误. 对于以下缘由呵斥完工日期推迟的，经甲方现场代表确认，工期相应顺延。 因战争、动乱、自然灾祸或非甲方乙方责任呵斥的爆炸、火灾等不可抗力； 设计变卦； 乙方以书面方式提出恳求，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程资料、图纸等，致使施工不能正常进展； 一周内非乙方缘

10、由停水、停电、停气或机具供应不及时呵斥停工、窝工累计超越小时； 甲方赞同工期顺延的其他情况。. 乙方应在上述情况发生后日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方应于日内就延伸完工日期和赔偿经济损失给予书面回答。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权益； . 非因上述缘由呵斥未按合同工期包括协议商定可顺延的工期完工的，双方商定：工期每延迟一天，乙方支付违约罚款元。第九条 文明施工. 乙方应严厉按XXXXXXXXXXXXXXX规范施工，加强科学管理，坚持文明施工。. 甲方应向乙方提供符合规范的施工条件，如甲方不能提供现场食宿条件，由乙方自行处理食宿的。第十条 资料机具供应.

11、本工程由甲方提供的机械设备为： 无乙方自备的工具为： 除甲方提供的机械设备外，其他中小型机械及工具、器具均由乙方提供。 乙方提供的中小型机械及工具必需符合国家相关平安规范，进入施工现场须向甲方 提供相关的机械设备的合格证及检验报告，经甲方检查验收后方可运用。 双方确认防护器具：个人防护器具和劳保用品等由乙方承当，个人防护器具和劳保用品必需符合国家相关平安规范，进入施工现场的个人防护器具和劳保用品须经甲方 检查验收后方可运用。 .本协议甲方提供的资料为 施工用水用电 。第十一条 文物维护对施工中发现的文物，乙方应立刻维护好现场并于小时内以书面方式通知甲方，甲方应于收到书面通知小时内向文物管理部门

12、报告，应文物管理部门的要求采取妥善的维护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承当行政的、法律的责任。因维护文物发生的费用，由甲方承当。第十二条 甲方的权益及义务. 担任提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，担任工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。. 担任于提供施工图纸 套，提供必要技术资料和办理施工洽商，担任提供工程防护器具。. 担任组织施工检查、验收，监视乙方的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，资料领用情况及行政管理事务。. 担任处理施工中存在或发生的技术问题。. 担任组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查乙方编制的详

13、细施任务业方案。. 担任本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在平安、质量、工期场容等方面发现有违反协议商定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进展整改。. 担任组织工程的验收任务。. 本工程甲方施工代表为XXXX，担任日常施工的管理、协调任务。甲方也可委托XXXXXX有现场签认用工、办理洽商变卦手续的职权，人事如有变动，应提早日通知乙方。. 在任何情况下,假设甲方以为乙方的管理人员不能胜任任务,有权要求乙方进展改换;乙方必需在收到甲方通知之日起 日内进展改换，否那么甲方有权对乙方进展XXX元/人的经济处分。第十三条 乙方的权益和义务. 乙方对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证

14、人员的政治素质、身体和技术程度，工人年龄不得低于岁，不得超越岁。.乙方需将其作业人员登记造册需填写姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、任务证号码及身份证号码，作为本协议附件。.在施工过程中，乙方必需保证人员相对稳定，不得随意变卦备案人员，人员变动率小于 %，服从甲方的统筹安排一致调动。.当甲方因事故不能保证延续消费时，乙方在不影响甲方消费义务的前提下，可将队伍进展暂时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变卦手续。乙方在施工过程中发生质量问题应无条件返工，直至合格为止，并承当由此引起的一切经济损失。.乙方必需按施工图纸及阐明施工，如有合理化建议应征得甲方赞同，并办理书面洽商变卦手续后方可

15、改动施工。在施工中应留意维护废品，半废品，维护运用甲方提供的机械设备及其工具。.乙方应对作业人员进展平安消费、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场的各项管理规定，对甲方提供的孔桩覆盖防护器具由乙方担任管理和平安防护。. 乙方确定 为派驻工地的施工代表，担任日常施工的管理、协调任务。第十四条 违约责任. 甲方违约责任. 由于甲方缘由呵斥停工、窝工时，乙方应最大才干安排人员任务，停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。甲方义务缺乏或因故不能继续履行协议时，双方协商后可提早终止协议。. 乙方违约责任. 因乙方缘由呵斥甲方工期延误或工程质量达不到验收规范时，甲方可以终止协议

16、，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方该当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量%对乙方进展结算其中未到达验收规范的工程甲方将不予结算，其他一切损失由乙方自行承当。.因乙方缘由造本钱工程阶段工期目的未能完成，呵斥甲方工期延误，甲方将按照.条的规定对乙方处以罚款,同时甲方可以终止协议，并要求乙方在 日内退出施工现场，乙方该当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量%对乙方进展结算。. 乙方未按甲方选定的施工队伍及人数进场，甲方有权要求乙方进展改换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工义务窝工损失乙方自傲，并书面通知乙方，直至终止协议。.因乙方责任呵斥质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方

17、承当，并承当由此给甲方呵斥的经济损失。第十五条 .乙方必需按照国家相关规定向其雇佣的施工人员发放劳务费，不得拖欠工人工资，甲方有权对乙方发放劳务费进展必要的监视。.乙方与其雇佣的施工人员因劳务费发生纠纷时, 乙方必需积极的给予协调处理问题,如因乙方协调处置不及时而导致其雇佣的施工人员向甲方书面赞扬两次以上, 甲方将按施工人员的书面诉求进展处置，乙方将无条件赞同该处置意见并执行，如不执行甲方将按处置意见从乙方工程款中扣除。第十六条 合同争议的处理在履行本合同过程中，双方发生争议时，应进展协商，协商不成，涉及劳动法调整范围的，向甲方上级主管部门“劳动争议调解委员会恳求调解，如调解不成的，向主管部门所在地贵阳市劳动争议仲裁委员会恳求仲裁；涉及工程质量、平安、计量等不属于劳动法调整范围的，先向甲方上级主管部门“内部