合同管理真题及答案

1、2008年年度全国监监理工程师师执业资格格考试试卷卷建设工程合合同管理一、单单项选择题题（共500题，每题题1分。每每题的备选选项中，只只有1个最最符合题意意）1委委托监理合合同法律关关系的客体体是（ ）。A监理理工程B监理理服务C监理理规划D监理理投标方案案答案案：B解析：PP5 合同同法律关系系客体包括括物、行为为和智力成成果。法律律意义上的的行为是指指人的有意意识的活动动。在合同同法律关系系中，行为为多表现为为完成一定定的工作。监理合同同中监理服服务是监理理单位应完完成的工作作，属于法法律关系的的客体。2我我国建设设工程施工工合同（示示范文本）规定，建建筑工程一一切险的投投保人应当当是（

2、 ）。A施工工合同的发发包人B施工工合同的承承包人C施工工合同发包包人和承包包人DD工程项项目的代建建方和施工工合同的发发包人答案：AA解析析：P144 在国外外，建筑工工程一切险险投保人一一般是承包包人。我国国的建设设工程施工工合同（示示范文本）规定，工工程开工前前，发包人人应当为建建设工程办办理保险，支支付保险费费用。3建建设工程合合同的公证证和鉴证，在在法律上的的相同之处处是（ ）。A性质质相同，都都是国家行行政机关对对工程合同同按照法定定程序进行行审查B效力力相同，即即经过法定定程序公证证和鉴证的的合同可以以作为人民民法院认定定事实的依依据CC适用范范围相同，即即在国内国国外均可采采用

3、鉴证和和公证任何何一种合同同审查方式式D申请原则则相同，都都是合同当当事人自愿愿决定是否否进行合同同的鉴证和和公证答案：DD解析析：P200 合同公公证与鉴证证的相同点点：合同公公证与鉴证证，除另有有规定外，都都实行自愿愿申请原则则。故选项项D正确。选项项A错误，合合同公证与与鉴证的性性质不同：合同鉴证证是工商行行政管理机机关依据合同鉴证证办法行行使的行政政管理行为为。而合同同公证则是是司法行政政管理机关关领导下的的公证机关关依据公公证暂行条条例行使使公证权所所作出的司司法行政行行为。选项B错错误，合同同公证与鉴鉴证的效力力不同：经经过公证的的合同其法法律效力高高于经过鉴鉴证的合同同。选选项C

4、错误误，合同公公证与鉴证证的法律效效力的适用用范围不同同：公证作作为司法行行政行为，按按照国际惯惯例，在我我国域内和和域外都有有法律效力力。而鉴证证作为行政政管理行为为，其效力力只能限于于我国国内内。4某某小型施工工项目，甲甲乙双方只只订立了口口头合同。工程完工工后，因甲甲方拖欠乙乙方工程款款而发生纠纠纷，应当当认定该合合同（ ）。A未成成立BB补签后后成立C成立立D备案登记记后成立答案：C解解析：P225 合合同法规规定的合同同形式的不不要式原则则的一个重重要体现在在于，即使使法律、行行政法规规规定或当事事人约定采采用书面形形式订立合合同，当事事人未采用用书面形式式，但一方方已经履行行了主要

5、义义务，对方方接受的，该该合同成立立。5依依据合同同法的规规定，下列列文件中，属属于要约的的是（ ）。A招标标公告B投标标书CC寄送的的价目表D招招股说明书书答案案：B解析：PP27 要要约是希望望和他人订订立合同的的意思表示示。要约必必须是对相相对人发出出的行为，必必须由相对对人承诺，虽虽然相对人人的人数可可能为不特特定的多数数人。另外外，要约必必须具备合合同的一般般条款。要约邀邀请是希望望他人向自自己发出要要约的意思思表示。要要约邀请并并不是合同同成立过程程中的必经经过程，它它是当事人人订立合同同的预备行行为，在法法律上无须须承担责任任。这种意意思表示的的内容往往往不确定，不不含有合同同得

6、以成立立的主要内内容也不不含相对人人同意后受受其约束的的表示。比比如价目表表的寄送、招标公告告、商业广广告、招股股说明书等等，即是要要约邀请。6甲甲将工程机机械借给乙乙使用，乙乙却将该工工程机械卖卖给丙。依依据我国合同法的规定，乙乙丙之间买买卖工程机机械合同的的效力是（ ）。A有有效BB无效C效效力待定D可可变更或撤撤销答答案：C解析：P33 该题情况况属于无处处分权人处处分他人财财产订立的的合同，属属于效力待待定的合同同的一种，一一般情况下下是无效的的。但是，在在下列两种种情况下合合同有效：（1）无无处分权人人处分他人人财产，经经权利人追追认，订立立的合同有有效；（22）无处分分权人通过过订

7、立合同同取得处分分权的合同同有效。7下下列有关合合同履行中中行使代位位权的说法法，正确的的是（ ）。A债权权人必须以以债务人的的名义行使使代位权B债债权人代位位权的行使使必须取得得债务人的的同意C代位位权行使的的费用由债债权人自行行承担D债权权人代位权权的行使必必须通过诉诉讼程序，且且范围以其其债权为限限答案案：D解析：PP39 代代位权是合合同不当履履行中的保保全措施中中的一种，是是指因债务务人怠于行行使其到期期债权，对对债权人造造成损害，债债权人可以以向人民法法院请求以以自己的名名义（选项项A错误）代代位行使债债务人的债债权（选项项B错误）。但该债权权专属于债债务人时不不能行使代代位权。代

8、代位权的行行使范围以以债权人债债权为限（选选项D正确确），其发发生的费用用由债务人人承担（选选项C错误误）。8乙乙订立合同同，规定甲甲应于20007年88月1日交交货，乙应应于同年88月7日付付款。月底底，甲发现现乙财产状状况恶化，已已没有支付付货款的能能力，并有有确切证据据，遂提出出终止合同同，但乙未未允。基于于上述情况况，甲于88月1日未未按约定交交货。依照照合同法法的原则则，下列关关于甲行为为的论述中中，正确的的是（ ）。A甲必必须按合同同约定交货货，但可以以要求乙提提供相应的的担保B甲有有权不按合合同约定交交货，除非非乙提供了了相应的担担保CC甲必须须按合同约约定交货，但但可以仅先先交

9、付部分分货物D甲应应按合同约约定交货，如如乙不支付付货款可追追究其违约约责任答案：BB解析析：P399 本题中中甲的做法法属于的范范畴。先履履行抗辩权权又称不安安抗辩权，是是指合同中中约定了履履行的顺序序，合同成成立后发生生了应当后后履行合同同一方财务务状况恶化化的情况，应应当先履行行合同一方方在对方未未履行或者者提供担保保前权拒绝绝先为履行行。本题甲甲属于应当当先履行合合同一方，其其发现乙财财产状况恶恶化，已没没有支付货货款的能力力，并有确确切证据，因因此甲在乙乙未履行或或者提供担担保前权拒拒绝先为履履行。9某某工程施工工合同的发发包人拖欠欠工程进度度款，承包包人按照合合同的约定定及时调整整

10、了施进度度，放慢施施工速度。依照合合同法的的规定，承承包人行使使的是（ ）。A不不安抗辩权权B先履行抗抗辩权C同时时履行抗辩辩权DD后履行行抗辩权答案：C解解析：P338 本题题属于同时时履行抗辩辩权的使用用。同时履履行抗辩权权是指当事事人互负债债务，没有有先后履行行顺序的，应应当同时履履行。同时时履行抗辩辩权包括：一方在对对方履行之之前有权拒拒绝其履行行要求；一方在对对方履行债债务不符合合约定时，有有权拒绝其其相应的履履行要求。该题中发发包人拖欠欠工程进度度款，承包包人可以放放慢施工速速度，甚至至停止施工工。所产生生的后果，由由违约方承承担。10某工程招招标中，投投标文件的的内容未完完全响应

11、招招标文件，但但仍属于有有效投标文文件的情况况是（ ）。A联合合体投标没没有提交联联合体协议议书BB投标工工期长于招招标文件中中要求的工工期CC投标保保函金额少少于招标文文件的要求求D未详细说说明使用专专利施工的的技术细节节答案案：D解析：PP58-559 在开开标时，如如果发现投投标文件出出现下列情情形之一，应应当作为无无效投标文文件，不再再进入评标标：（11）投标文文件未按照照招标文件件的要求予予以密封；（22）投标文文件中的投投标函未加加盖投标人人的企业及及企业法定定代表人印印章，或者者企业法定定代表人委委托代理人人没有合法法、有效的的委托书（原原件）及委委托代理人人印章；（3）投投标文

12、件的的关键内容容字迹模糊糊、无法辨辨认；（4）投投标人未按按照招标文文件的要求求提供投标标保证金或或者投标保保函；（选选项C）（5）组组成联合体体投标的，投投标文件未未附联合体体各方共同同投标协议议。（选项项A）因此此，选项AA、C属于于在开标时时就视为无无效的投标标。在在评标时，所所有存在重重大偏差的的投标文件件都属于初初评阶段应应该淘汰的的投标书。未作实质质性响应的的重大偏差差包括：（1）没没有按照招招标文件要要求提供投投标担保或或者所提供供的投标担担保有瑕疵疵；（22）没有按按照招标文文件要求由由投标人授授权代表签签字并加盖盖公章；（3）投投标文件记记载的招标标项目完成成期限超过过招标文

13、件件规定的完完成期限；（选项BB）（44）明显不不符合技术术规格、技技术标准的的要求；（5）投投标文件记记载的货物物包装方式式、检验标标准和方法法等不符合合招标文件件的要求；（66）投标附附有招标人人不能接受受的条件；（77）不符合合招标文件件中规定的的其他实质质性要求。因此，选选项B属于于在初评时时视为无效效的投标。来_源111根据合同法对违约责责任的规定定，既具有有对合同守守约方给予予补偿，又又具有对违违约方实行行制裁双重重性质的承承担违约责责任的方式式是（ ）。A罚金金B利息C赔偿偿金DD违约金金答案案：D解析：PP46 承承担违约责责任的方式式包括继续续履行、采采取补救措措施、赔偿偿损

14、失、支支付违约金金、定金罚罚则五种。本题中AA、B、CC选项的提提法均不属属于合同同法对违违约责任的的规定中承承担违约责责任的方式式。（注：本题在22004年年曾经考过过。）12甲公司与与乙公司订订立了一份份总货款额额为20万万元的设备备供货合同同。合同约约定的违约约金为货款款总值的110。同同时，甲公公司向乙公公司给付定定金50000元，后后乙公司违违约，给甲甲公司造成成损失2万万元。乙公公司应依法法向甲公司司支付（ ）。A22万元B2.5万元C33万元D3.5万元答案：A解解析：P446 合同同法规定承承担违约责责任的方式式包括继续续履行、采采取补救措措施、赔偿偿损失、支支付违约金金、定金

15、罚罚则五种。本题实际际考核应采采取赔偿损损失、支付付违约金、定金罚则则三种中的的哪一种。在赔赔偿损失方方式中规定定，损失赔赔偿额应当当相当于因因违约所造造成的损失失，这种方方式是承担担违约责任任的主要方方式。（根根据此种方方式本题应应赔偿2万万元）在支付违违约金方式式中规定，违违约金与赔赔偿损失不不能同时采采用，如果果当事人约约定了违约约金，则应应当按照支支付违约金金承担违约约责任。（根根据此种方方式本题应应赔偿20010%=2万元元）在在定金罚则则中规定，当当事人既约约定违约金金，又约定定定金的，一一方违约时时，对方可可以选择适适用违约金金或定金条条款。但是是，这两种种责任不能能合并使用用。

16、（本题题定金50000元少少于造成损损失）综上，本本题应采取取支付违约约金方式承承担违约责责任，乙公公司应依法法向甲公司司支付违约约金2万元元。13建设工程程施工合同同纠纷第一一审案件的的管辖地为为（ ）。A工程项目目投资人所所在地B工程程项目承包包人所在地地C工程项目目发包方所所在地D工程程项目所在在地答答案：D解析：P50 建设工工程合同纠纠纷的管辖辖，既涉及及地域管辖辖，也涉及及级别管辖辖。地域管管辖是指同同级人民法法院在受理理第一审建建设工程合合同纠纷的的权限分工工。对于建建设工程合合同一般都都适用不动动产所在地地的专属管管辖，由工工程所在地地人民法院院管辖。14依据招招标投标法法，项

17、目目公开招标标的资格预预审阶段，在在“资格预预审须知”文件中，可可以（ ）。A要求求投标人必必须组成联联合体投标标B要求严格格的专业资资质等级C要要求必须使使用某种品品牌的建筑筑材料D对本行业业外的投标标人提出特特别要求答答案：B解析：P54 在对投标标人资格审审查文件的的核查中：（11）不得以以不合理条条件限制或或排斥潜在在投标人；（22）不得对对潜在投标标人实行歧歧视待遇；（33）不得强强制投标人人组成联合合体投标。因此选项项A、C、D均错误误。PP57 在在资格预审审须知中明明确列出投投标人必需需满足的最最基本条件件，可分为为必要合格格条件和附附加合格条条件两类。其中附加加合格条件件中，

18、招标标人可以针针对工程所所需的特别别措施或工工艺的专长长；专业工工程施工资资质；环境境保护方针针和保证体体系；同类类工程施工工经历；项项目经理资资质要求；安全文明明施工要求求等方面设设立附加合合格条件。因此选项项B正确。15与邀请招招标相比，公公开招标的的特点是（ ）。A竞竞争程度低低B评标量小小C招标时间间长DD费用低低答案案：C解析：PP55 公公开招标的的优点是招招标人可以以在较广的的范围内选选择中标人人，投标竞竞争激烈（选选项A错误误），有利利于将工程程项目的建建设交予可可靠的中标标人实施并并取得有竞竞争性的报报价。其缺缺点是由于于申请投标标人较多，一一般要设置置资格预审审程序，而而且

19、评标的的工作量也也较大（选选项B错误误），所需需招标时间间长（选项项C正确）、费用高（选选项D错误误）。16某工程项项目招标过过程中，甲甲投标人研研究招标文文件后，以以书面形式式提出质疑疑问题。招招标人对此此问题给予予了书面解解答，则该该解答（ ）。A只只对甲投标标人有效B对对全体投标标人有效，但但无须发送送给其他投投标人C应发发送给全体体投标人，并并说明问题题来源DD应发送送给全体投投标人，但但不说明问问题来源答案：D解解析：P558 招标标人对任何何一位投标标人所提问问题的回答答，必须发发送给每一一位投标人人，保证招招标的公开开和公平，但但不必说明明问题的来来源。17在评标委委员会成员员中

20、，不能能包括（ ）。A招招标人代表表B招招标人上级级主管代表表C技技术专家D经济济专家答案：BB解析析：P588-59 评标委员员会由招标标人的代表表和有关技技术、经济济等方面的的专家组成成，成员人人数为5人人以上单数数，其中招招标人以外外的专家不不得少于成成员总数的的23。不能包括括招标人上上级主管代代表。18某建设项项目开标后后，评标委委员会发现现某投标人人的工程量量清单中，总总价金额和和单价与工工程量乘积积之和的金金额不一致致。请该投投标人澄清清时，投标标授权人经经核算后，认认为总价、单价都有有错误，遂遂提出新的的单价和总总价。该投投标书的报报价应以（ ）为准准。AA原总价价B原单价与与

21、工程量乘乘积之和C新总总价D新单价与与工程量乘乘积之和答案：D解解析：P559 投标标文体中总总价金额与与单价金额额不一致的的，以单价价金额为准准，属于细细微偏差，由由评标委员员会对投标标书中的错错误加以修修正后请该该标书的投投标授权人人予以签字字确认，作作为详评比比较的依据据。19招标过程程中，由于于招标人原原因在投标标文件规定定的投标有有效期内未未能确定中中标人。下下列对投标标保函的处处理，正确确的是（ ）。A返返还所有投投标人的投投标保函B要要求所有投投标人延长长投标保函函有效期C要要求评标报报告推荐的的候选中标标人延长投投标保函有有效期D要求求评标报告告中推荐候候选中标人人之外的投投标

22、人延长长投标保函函有效期答案：B解解析：由于于招标人原原因在投标标文件规定定的投标有有效期内未未能确定中中标人，说说明在原定定投标有效效期内未能能完成评标标工作，显显然投标有有效期未到到，而有可可能银行的的投标保证证有效期已已到，招标标人可以要要求投标人人延长投标标保函有效效期，投标标人根据具具体情况有有三种选择择：其一拒拒绝延长，收收回保函，放放弃投标；其二，同同意延长，到到银行办理理延期手续续，交纳手手续费；其其三，同意意延长，并并办理了延延期手续，但但同时致函函业主保留留调整投标标报价的权权利。20下列招标标项目中，不不能采用评评标价法评评标的是（ ）。A施施工招标B材材料招标C设设备招

23、标D设设计招标答案：D解解析：P666 设计计招标与施施工、材料料、设备招招标等不同同，其特点点表现为承承包任务是是投标人通通过自己的的智力劳动动将招标人人对建设项项目的设想想变为可实实施的蓝图图。设计招招标文件对对投标人所所提出的要要求不那么么明确具体体，只是简简单介绍工工程项目的的实施条件件、预期达达到的技术术经济指标标、投资限限额、进度度要求等。投标人按按规定分别别报出工程程项目的构构思方案、实施计划划和报价。鉴于设计计任务本身身的特点，设设计招标应应采用设计计方案竞选选的方式招招标。评标标时不过分分追求投标标价的高低低，评标委委员更多关关注于所提提供方案的的技术先进进性、所达达到的技术

24、术指标、方方案的合理理性以及对对工程项目目投资效益益的影响。 来_源源:考试大大_ HYPERLINK /jianli/ 注册监监理工程师师考试_考考试大 _ HYPERLINK /jianli/ t _self 注册211某工程程项目开发发商委托工工程监理公公司进行项项目实施方方案的成本本效益分折折、确定建建筑设计标标准、选择择适用的技技术规范、提出质量量保障措施施。从委托托工作的范范围来看，工工程监理公公司承担的的服务属于于（ ）。A项目前期期立项咨询询B设计阶段段监理CC工程技技术咨询服服务D施工阶段段监理答案：CC解析析：P822 监理合合同的范围围是监理工工程师为委委托人提供供服务的

25、范范围和工作作量。委托托人委托监监理业务的的范围可以以非常广泛泛。从工程程建设各阶阶段来说，可可以包括项项目前期立立项咨询、设计阶段段、实施阶阶段、保修修阶段的全全部监理工工作或某一一阶段的监监理工作。如进行工工程技术咨咨询服务，工工作范围可可确定为进进行可行性性研究，各各种方案的的成本效益益分析，建建筑设计标标准、技术术规范准备备，提出质质量保证措措施等等。22依据委托托监理合同同示范文本本的规定，监监理人可以以单方面提提出终止合合同的情况况是（ ）。A委托托人未能为为监理人提提供与监理理有关的工工程资料B非非监理人原原因暂停监监理业务超超过6个月月C委托人无无正当理由由拖欠监理理酬金超过过

26、3周D委托托人拒付合合理化建议议奖答答案：B解析：P84 如果由于于委托人违违约严重拖拖欠应付监监理人的酬酬金，或由由于非监理理人责任而而使监理暂暂停的期限限超过半年年以上，监监理人可按按照终止合合同规定程程序，单方方面提出终终止合同，以以保护自己己的合法权权益。选项项C没有时时间上的约约定。23监理合同同的有效期期是指（ ）。A监监理合同中中书面约定定的履行期期间B从从签订监理理合同起，至至工程竣工工移交及监监理人获得得报酬尾款款止CC监理人人完成正常常工作和附附加工作时时间之和D监监理人完成成正常工作作、附加工工作、额外外工作时间间之和答案：BB解析析：P866 尽管双双方签订建设工程程委

27、托监理理合同中中注明“本本合同自年月日开始实实施，至年月日完成”，但此期期限仅指完完成正常监监理工作预预定的时间间，并不就就一定是监监理合同的的有效期。监理合同同的有效期期即监理人人的责任期期，不是用用约定的日日历天数为为准，而是是以监理人人是否完成成了包括附附加和额外外工作的义义务来判定定。因此通通用条款规规定，监理理合同的有有效期为双双方签订合合同后，工工程准备工工作开始，到到监理人向向委托人办办理完竣工工验收或工工程移交手手续，承包包人和委托托人已签订订工程保修修责任书，监监理收到监监理报酬尾尾款，监理理合同才终终止。24某工程项项目的监理理合同约定定，监理人人负责该工工程自开工工建设到

28、竣竣工验收移移交为止的的全部监理理任务，则则下列情况况中，损失失应由监理理人承担赔赔偿责任的的是（ ）。A监理理人在建筑筑石材进场场单上签署署了验收合合格意见后后，供货商商又擅自调调换了部分分材料，导导致工程质质量不合格格返工造成成的损失B承承包人向监监理人提交交索赔报告告，监理人人在规定时时间内没有有做出审核核意见，导导致承包人人的部分不不合理索赔赔成立，造造成委托人人的经济损损失CC施工现现场发生火火灾。监理理人发出了了停工令，该该事件造成成的停工损损失DD在工程程保修阶段段，委托人人通知监理理人到场监监督承包人人保修，监监理人未到到场造成的的委托人损损失答答案：B解析：P87-88 合合

29、同履行过过程中，由由于当事人人一方的过过错，造成成合同不能能履行或者者不能完全全履行，由由有过错的的一方承担担违约责任任；如属双双方的过错错，根据实实际情况，由由双方分别别承担各自自的违约责责任。在委托监理理合同示范范文本中中，制定了了约束双方方行为的条条款。其中中关于监理理人的责任任限度规定定，监理人人在责任期期内，如果果因过失而而造成经济济损失，要要负监理失失职的责任任；监理人人不对责任任期以外发发生的任何何事情所引引起的损失失或损害负负责，也不不对第三方方违反合同同规定的质质量要求和和完工（交交图、交货货）时限承承担责任。选项A、C不属于于监理人的的过失，选选项D属于于责任期以以外发生的

30、的事情，均均不能由监监理人承担担赔偿责任任。25依据委托托监理合同同示范文本本的规定，当当委托人认认为监理人人无正当理理由而又未未履行监理理义务时，委委托人可以以（ ）。A发出终止止合同通知知，终止监监理合同B发发出指明其其未履行义义务的通知知后21天天内未收到到答复，即即终止监理理合同C发出出指明其未未履行义务务的通知后后21天内内未收到答答复，可在在第一个通通知发出后后35天内内，终止监监理合同D发发出指明其其未履行义义务的通知知后21天天内未收到到答复，可可在第一个个通知发出出后42天天内，终止止监理合同同答案案：C解析：PP90 如如果委托人人认为监理理人无正当当理由而又又未履行监监理

31、义务时时，可向监监理人发出出指明其未未履行义务务的通知。若委托人人在2l天天内没收到到答复，可可在第一个个通知发出出后35日日内发出终终止监理合合同的通知知，合同即即行终止。26某工程项项目施工阶阶段，发包包人与某科科研机构的的试验室签签订了委托托试验合同同，约定该该试验室完完成监理工工程师指示示的材料和和工艺质量量的检测试试验。以下下有关检测测试验的说说法中，正正确的是（ ）。A试试验室只接接受发包人人指示的试试验项目B试试验室应完完成承包人人要求的试试验项目C监监理工程师师有权指示示试验室完完成某项试试验，但不不对检测数数据的正确确性负责D监监理工程师师应对依据据错误检测测数据作出出的指示

32、承承担责任答案：C解解析：P887 在监监理合同中中规定的委委托人义务务有人员服服务一项，当当涉及监理理服务工作作时，委托托人所提供供的职员只只应从监理理工程师处处接受指示示。监理人人应与这些些提供服务务人员密切切合作，但但不对他们们的失职行行为负责。如委托人人选定某一一科研机构构的实验室室负责对材材料和工艺艺质量的检检测试验，并并与其签订订委托合同同。试验机机构的人员员应接受监监理工程师师的指示完完成相应的的试验工作作，但监理理人既不对对检测试验验数据的错错误负责，也也不对由此此而导致的的判断失误误负责。27在监理合合同履行期期间，监理理人可行使使的权力包包括（ ）。A对设设计、施工工承包单

33、位位的选定权权B对承包人人报送的施施工组织设设计和技术术方案的审审查认定权权C对工程设设计变更的的审批权D对对工程规模模、规划设设计等要求求的认定权权答案案：B解析：PP84 监监理合同中中涉及到监监理人权利利的条款可可分为两大大类，一类类是监理人人在委托合合同中应享享有的权利利，另一类类是监理人人履行委托托人与第三三方签订的的承包合同同的监理任任务时可行行使的权利利。监理人人执行监理理业务可以以行使的权权力中包括括对承包人人报送的施施工组织设设计和技术术方案的审审查认定权权，但是不不包括对设设计、施工工承包单位位的选定权权；对工程程设计变更更的审批权权；对工程程规模、规规划设计等等要求的认认

34、定权。以以上权力是是业主方的的权力。28勘察合同同履行中，为为了保证勘勘察工作顺顺利开展，下下列准备工工作中属于于勘察人的的工作是（ ）。A现现场地上障障碍物的拆拆除工作B勘勘察现场设设备机具的的布置和架架设CC完成通通水、通电电及道路平平整作业D提提供水上作作业用船答案：B解解析：P995-966 在勘察察合同履行行管理中，发发包人的责责任中包括括为勘察人人的工作人人员提供必必要的生产产、生活条条件，并承承担费用；如不能提提供时，应应一次性付付给勘察人人临时设施施费。因此此，本题中中A、C、D均为发发包人应完完成的工作作。而勘察察现场设备备机具的布布置和架设设应由施工工单位，即即勘察单位位负

35、责。29工程项目目的设计成成果完成后后，由（ ）负责责组织鉴定定、验收和和向设计审审批部门报报批。A设计计人BB监理人人C审图机构构D发包人答案：D解解析：P998 设计计合同履行行管理中，发发包人应承承担一定的的外部协调调工作，就就包括设计计的阶段成成果（初步步设计、技技术设计、施工图设设计）完成成后，应由由发包人组组织鉴定和和验收，并并负责向发发包人的上上级或有管管理资质的的设计审批批部门完成成报批手续续。30某工程项项目的设计计合同，设设计人提交交了初步设设计文件并并完成了部部分施工图图设计任务务。由于环环境影响评评价未获得得批准，该该项目被迫迫暂停，此此时设计合合同履行的的时间接近近合

36、同约定定期限的一一半，设计计工作已完完成全部任任务的600。若合合同终止，发发包人应向向设计人支支付（ ）。A合同同约定设计计费的600BB双倍定定金作为赔赔偿CC合同约约定设计费费的一半D合合同约定的的全部设计计费答答案：D解析：P1022 环境影影响评价未未获得批准准导致项目目暂停属于于发包人的的责任，若若合同终止止，发包人人应承担因因发包人原原因要求解解除合同的的违约责任任，即在合合同履行期期间，发包包人要求终终止或解除除合同，设设计人未开开始设计工工作的，不不退还发包包人已付的的定金；已已开始设计计工作的，发发包人应根根据设计人人已进行的的实际工作作量，不足足一半时，按按该阶段设设计费

37、的一一半支付；超过一半半时，按该该阶段设计计费的全部部支付。因因此本题不不应按照合合同的期限限考虑，应应按照设计计人完成的的工作量考考虑，由于于工作量已已经超过一一半，故应应支付合同同约定的全全部设计费费。 来_源:考试试大_ HYPERLINK /jianli/ 注册册监理工程程师考试_考试大 监理工程331某施施工合同履履行中，发发包人派驻驻施工现场场的代表甲甲平时很少少参与管理理，都由发发包人的员员工乙对承承包人完成成的工程量量确认并以以甲的名义义签字后支支付工程款款，但乙并并未获得发发包人法定定代表人的的书面授权权。工程竣竣工结算时时，甲对乙乙确认的其其中几项进进度款提出出异议。此此时

38、，对已已支付的工工程款（ ）。A经经乙签字的的均无效，全全部由甲重重新确认B经经甲确认的的有效，甲甲不予确认认的无效C经经乙签字的的全部有效效D需委托造造价管理部部门确定答案：B解解析：P88 根据题题意，乙的的行为属于于无权代理理行为，即即乙的行为为没有代理理权而以甲甲的名义进进行民事、经济活动动。无权代代理包括以以下几种情情况：（11）没有代代理权而为为代理行为为；（2）超超越代理权权限为代理理行为；（33）代理权权终止为代代理行为。乙属于超超越代理权权限为代理理行为。对对于无权代代理行为，被被代理人可可以根据无无权代理行行为的后果果对自己有有利或不利利的原则，行行使“追认认权”或“拒绝权

39、”。行使追追认权后将无权代代理行为转转化为合法法的代理行行为。32下列施工工合同文件件中，解释释顺序优先先的是（ ）。A中中标通知书书B投标书C施施工合同专专用条款D规规范答答案：A解析：P1100 在协议议书和通用用条款中规规定，对合合同当事人人双方有约约束力的合合同文件包包括签订合合同时已形形成的文件件和履行过过程中构成成对双方有有约束力的的文件两大大部分。其其中订立合合同时已形形成的文件件包括：（11）施工合合同协议书书；（2）中中标通知书书；（3）投投标书及其其附件：（44）施工合合同专用条条款；（55）施工合合同通用条条款；（66）标准、规范及有有关技术文文件；（77）图纸；（8）工

40、工程量清单单；（9）工工程报价单单或预算书书。通用条条款规定，上上述合同文文件原则上上应能够互互相解释、互相说明明。但当合合同文件中中出现含糊糊不清或不不一致时，上上面各文件件的序号就就是合同的的优先解释释顺序。因因此本题解解释顺序最最优先的应应是中标通通知书。33某施工合合同履行过过程中，承承包人发现现由于公路路管理部门门的责任，连连接施工场场地与国道道之间的道道路不符合合招标文件件中说明的的条件，则则承包人由由此增加的的费用应由由（ ）承承担。A公路路管理部门门B承包人C发发包人D承包包人与发包包人共同答案：C解解析：P1111 通通用条款规规定开通施施工场地与与城乡公共共道路的通通道，以

41、及及专用条款款约定的施施工场地内内的主要交交通干道，保保证施工期期间的畅通通，满足施施工运输的的需要属于于发包人应应完成的工工作。因此此本题属于于发包人义义务没有做做到，应由由发包人承承担相应费费用。34某施工合合同履行过过程中，由由承包人负负责设计的的图纸，经经工程师审审核签认后后使用。一一旦由于设设计质量缺缺陷给工程程造成损失失，则该损损失应由（ ）承担担。AA发包人人B工程师C承承包人D发包包人与承包包人共同答案：C解解析：P1113 对对于由承包包人设计的的图纸，包包括部分由由承包人负负责设计的的图纸，应应在合同约约定的时间间内将按规规定的审查查程序批准准的设计文文件提交工工程师审核核

42、，经过工工程师签认认后才可以以使用。但但工程师对对承包人设设计的认可可，不能解解除承包人人的设计责责任。因此此，造成损损失应由承承包人承担担。35施工合同同履行过程程中，由承承包人采购购的材料，使使用前已按按工程师的的要求进行行了抽检试试验并表明明质量合格格。投入使使用后，工工程师发现现由于材料料原因已完完工程的质质量不符合合标准要求求，工程师师要求拆除除重做。则则下列关于于损失承担担的表述中中，正确的的是（ ）。A费用用由承包人人承担，由由此延误的的工期不予予顺延BB费用由由承包人承承担，由此此延误的工工期可以顺顺延CC费用由由发包人承承担，由此此延误的工工期不予顺顺延D费用由发发包人承担担

43、，由此延延误的工期期可以顺延延答案案：A解析：PP116 在材料和和设备的使使用前检验验中，对于于承包人负负责采购的的材料和设设备在使用用前，承包包人应按工工程师的要要求进行检检验或试验验，不合格格的不得使使用，检验验或试验费费用由承包包人承担。但不论何何时，工程程师一经发发现质量达达不到约定定标准的工工程部分，均均可要求承承包人返工工。因承包包人的原因因达不到约约定标准，由由承包人承承担返工费费用，工期期不予顺延延。36某建设项项目施工过过程中，现现场有甲、乙两个分分别承包的的施工单位位同时进行行施工。当当甲受到乙乙施工干扰扰时，甲受受到的损失失应（ ）。A向发发包人索赔赔B向乙施工工单位索

44、赔赔C向监理单单位索赔D自自行承担答案：A解解析：P1119 同同时在现场场的几个独独立承包人人之间出现现施工交叉叉干扰属于于协调管理理的原因，应应由发包人人承担责任任。同时，由由于索赔关关系是建立立在合同关关系的基础础之上的，承承包人只与与发包人有有合同关系系，因此甲甲承包人应应向发包人人索赔。37某施工合合同履行过过程中，经经工程师确确认质量合合格后已隐隐蔽的工程程，工程师师又要求剥剥露重新检检验。重新新检验的结结果表明质质量合格，则则下列关于于损失承担担的表述中中，正确的的是（ ）。A发包包人支付发发生的全部部费用，工工期不予顺顺延BB发包人人支付发生生的全部费费用，工期期给予顺延延C承

45、包人承承担发生的的全部费用用，工期给给予顺延D承承包人承担担发生的全全部费用，工工期不予顺顺延答答案：B解析：P1188 无论工工程师是否否参加了验验收，当其其对某部分分的工程质质量有怀疑疑，均可要要求承包人人对已经隐隐蔽的工程程进行重新新检验。承承包人接到到通知后，应应按要求进进行剥离或或开孔，并并在检验后后重新覆盖盖或修复。重新检验验表明质量量合格，发发包人承担担由此发生生的全部追追加合同价价款，赔偿偿承包人损损失，并相相应顺延工工期；检验验不合格，承承包人承担担发生的全全部费用，工工期不予顺顺延。38施工合同同履行过程程中，因工工程所在地地发生洪灾灾所造成的的损失中，应应由承包人人承担的

46、是是（ ）。A工程本身身的损害B因因工程损害害导致的第第三方财产产损失C承包包人的施工工机械损坏坏D工程所需需清理费用用答案案：解解析：P1124 洪洪灾属于不不可抗力，施施工合同范范本通用条条款规定，合合同约定工工期内发生生的不可抗抗力，因不不可抗力事事件导致的的费用及延延误的工期期由双方按按以下方法法分别承担担：（1）工工程本身的的损害、因因工程损害害导致第三三方人员伤伤亡和财产产损失以及及运至施工工场地用于于施工的材材料和待安安装的设备备的损害，由由发包人承承担；（选选项A、BB）（2）承承发包双方方人员的伤伤亡损失，分分别由各自自负责；（33）承包人人机械设备备损坏及停停工损失，由由承

47、包人承承担；（选选项C）（44）停工期期间，承包包人应工程程师要求留留在施工场场地的必要要的管理人人员及保卫卫人员的费费用由发包包人承担； （5）工工程所需清清理、修复复费用，由由发包人承承担；（选选项D）（66）延误的的工期相应应顺延。因因此本题选选择C。39某施工合合同履行过过程中，承承包人提出出使用专利利技术，工工程师同意意。则下列列关于申报报手续和费费用承担的的表述中，正正确的是（ ）。A发发包人办理理申报手续续并承担费费用BB发包人人办理申报报手续，承承包人承担担费用C承包包人办理申申报手续，发发包人承担担费用D承包包人办理申申报手续并并承担费用用答案案：D解析：PP117 在施工合

48、合同履行过过程中，若若承包人提提出使用专专利技术或或特殊工艺艺施工，应应首先取得得工程师认认可，然后后由承包人人负责办理理申报手续续并承担有有关费用。如果发包包人要求承承包人使用用专利技术术或特殊工工艺施工，应应负责办理理相应的申申报手续，承承担申报、试验、使使用等费用用。40施工合同同履行过程程中，发现现在有放射射、毒害性性环境中施施工时，承承包人准备备采取的相相应安全防防护措施（ ）。A需需经工程师师认可，费费用由承包包人承担B需需经工程师师认可，费费用由发包包人承担C不不需工程师师认可，费费用由承包包人承担D不不需工程师师认可，费费用由发包包人承担答案：B解解析：P1125 对对于实施爆

49、爆破作业，在在放射、毒毒害性环境境中施工，及及使用毒害害性、腐蚀蚀性物品施施工时，承承包人应在在施工前114天内以以书面形式式通知工程程师，并提提出相应的的防护措施施。经工程程师认可后后实施，由由发包人承承担安全防防护措施费费用。 来来_源:师考41某工程竣竣工验收阶阶段，承包包人于3月月1日向工工程师送交交了竣工验验收报告，发发包人于33月15日日组织生产产设备启动动试车检验验，3月118日试车车完毕后发发包人、承承包人、工工程师和设设计代表在在试车记录录上签字确确认质量合合格，工程程师于3月月20日签签发工程移移交证书。则承包商商的实际竣竣工日应为为（ ）。A3月1日日B3月155日CC3

50、月118日D3月月20日答案：A解解析：P1127 在在竣工时间间的确定中中，工程竣竣工验收通通过，承包包人送交竣竣工验收报报告的日期期为实际竣竣工日期。工程按发发包人要求求修改后通通过竣工验验收的，实实际竣工日日期为承包包人修改后后提请发包包人验收的的日期。这这个日期的的重要作用用是用于计计算承包人人的实际施施工期限，与与合同约定定的工期比比较是提前前竣工还是是延误竣工工。42某材料采采购合同中中，双方约约定的违约约金是100万元。由由于供货方方违约不能能交货，采采购方为避避免停工待待料，不得得不以较高高价格紧急急采购，为为此多付价价款20万万元（无其其他损失），若若停工待料料采购方的的损失

51、为550万元。供货方应应支付的违违约金额为为（ ）。A10万元元B20万元元C30万元元D50万元元答案案：B解析：PP135 本题属于于供货方的的违约责任任，因供货货方的原因因导致不能能全部或部部分交货，应应按合同约约定的违约约金比例乘乘以不能交交货部分货货款计算违违约金。若若违约金不不足以偿付付采购方所所受到的实实际损失时时，可以修修改违约金金的计算方方法，使实实际受到的的损害能够够得到合理理的补偿。如施工承承包人为了了避免停工工待料，不不得不以较较高价格紧紧急采购不不能供应部部分的货物物而受到的的价差损失失等。43在FIDDIC的施工合同同条件中中，合同协协议书应当当在（ ）后签订订。A

52、A开标B发发出中标函函C提交履约约保证D开工工答案案：C解析：PP145 FIDIIC的施施工合同条条件通用用条件中规规定，业主主发出中标标函的288天内，接接到承包商商提交的有有效履约保保证后，双双方签署的的法律性标标准化格式式文件，即即协议书。44在FIDDIC的施工合同同条件中中，合同有有效期是指指（ ）。A合同约定定的工期加加经批准顺顺延的工期期之和B合同同签字之日日起至竣工工之日止的的期间C开工工之日起至至结清单生生效之日止止的期间D合合同签字之之日起至结结清单生效效之日止的的期间答案：DD解析析：P1447 合同同有效期是是指自合同同签字日起起至承包商商提交给业业主的“结结清单”生

53、生效日止的的这段时间间，在该段段时间里施施工承包合合同对业主主和承包商商均具有法法律约束力力。结清单单生效指业业主已按工工程师签发发的最终支支付证书中中的金额付付款，并退退还承包商商的履约保保函。结清清单一经生生效，承包包商在合同同内享有的的索赔权利利也自行终终止。45在FIDDIC的施工合同同条件中中，争端裁裁决委员会会的成员在在与本工程程有关的其其他工作中中（ ）。A不得担任任业主咨询询顾问，但但提交仲裁裁时可任仲仲裁员B不得得担任业主主咨询顾问问，提交仲仲裁对也不不得任仲裁裁员CC可以担担任业主咨咨询顾问，但但提交仲裁裁时不得任任仲裁员D可可以担任业业主咨询顾顾问，提交交仲裁时也也可担任

54、仲仲裁员答案：BB解析析：P1551 FIIDIC的的施工合合同条件中规定：（1）在在业主与承承包商双方方同意的任任何时候，他他们可以共共同将事宜宜提交给争争端裁决委委员会，请请他们提出出意见。没没有另一方方的同意，任任一方不得得就任何事事宜向争端端裁决委员员会征求建建议；（22）裁决委委员会或其其中的任何何成员不应应从业主、承包商或或工程师处处单方获得得任何经济济利益或其其他利益；（3）不不得在业主主、承包商商或工程师师处担任咨咨询顾问或或其他职务务；（4）合合同争议提提交仲裁时时，不能被被任命为仲仲裁人，只只能作为证证人向仲裁裁提供争端端证据。46按照FIIDIC施施工合同通通用条款的的规

55、定，如如果由于承承包商的故故意违约行行为给业主主造成损失失，则承包包商的赔偿偿应（ ）。A以履履约保函金金额为限B以以中标的合合同金额为为限CC为业主主的全部损损失DD包括业业主的全部部损失加违违约金答案：BB解析析：P1553 按照照FIDIIC施工合合同通用条条款的规定定，在施工工现场属于于不包括在在保险范围围内的，由由于承包商商的施工管管理等失误误或违约行行为，导致致工程、业业主人员的的伤害及财财产损失，应应承担责任任。依据合合同通用条条款的规定定，承包商商对业主的的全部责任任不应超过过专用条款款约定的赔赔偿最高限限额，若未未约定，则则不应超过过中标的合合同金额。47某采用FFIDICC

56、施工合合同条件的合同，工工程师审查查承包商提提交的施工工组织设计计和进度计计划时，认认为承包商商使用的施施工设备数数量不够而而不能保证证工程进度度，则工程程师（ ）。A有权权要求增加加施工设备备，增加的的费用由承承包商承担担B有权要求求增加施工工设备，增增加的费用用由业主承承担CC无权要要求增加施施工设备，但但有权要求求加快施工工进度D无权权要求增加加施工设各各，也无权权要求加快快施工进度度答案案：A解析：PP156 FIDIIC施工工合同条件件中关于于对承包商商设备的控控制规定，若若工程师发发现承包商商使用的施施工设备影影响了工程程进度或施施工质量时时，有权要要求承包商商增加或更更换施工设设

57、备，由此此增加的费费用和工期期延误责任任由承包商商承担。48在FIDDIC的施工合同同条件中中，工程师师颁发履约约证书即表表明双方剩剩余义务仅仅限于（ ）。A工工程维修B清清理施工现现场CC报送竣竣工报表D财财务结算答案：D解解析：P1165 履履约证书是是承包商已已按合同规规定完成全全部施工义义务的证明明，因此该该证书颁发发后工程师师就无权再再指示承包包商进行任任何施工工工作，承包包商即可办办理最终结结算手续。但此时仅仅意味承包包商与合同同有关的实实际义务已已经完成，而而合同尚未未终止，剩剩余的双方方合同义务务只限于财财务和管理理方面的内内容。49建设工工程施工合合同（示范范文本）规定，工工

58、程索赔事事件发生后后的28天天内，承包包人应向工工程师递交交（ ）。A索赔事件件发生的原原因和证据据资料BB索赔的的依据CC索赔意意向通知D索赔赔报告答案：CC解析析：P1880 索赔赔事件发生生后，承包包人应在索索赔事件发发生后的228天内向向工程师递递交索赔意意向通知，声声明将对此此事件提出出索赔。该该意向通知知是承包人人就具体的的索赔事件件向工程师师和发包人人表示的索索赔愿望和和要求。如如果超过这这个期限，工工程师和发发包人有权权拒绝承包包人的索赔赔要求。50建设工工程施工合合同（示范范文本）规定，工工程师对承承包人索赔赔的处理决决定，在法法律上的效效力（ ）。A是终终局的，对对发包人具

59、具有强制约约束力B不是是终局的，但但对发包人人具有强制制约束力C是是终局的，仅仅对承包人人具有强制制约束力D不不是终局的的，对发包包人和承包包人均没有有强制约束束力答答案：D解析：P1833 工程师师对索赔的的处理决定定不是终局局性的，对对发包人和和承包人都都不具有强强制性的约约束力。承承包人对工工程师的决决定不满意意，可以按按合同中的的争议条款款提交约定定的仲裁机机构仲裁或或诉讼。 来_源:考试大_ HYPERLINK /jianli/ 注册监理理工程师考考试_考试试大 试_考试二二、多项选选择题（共共30题，每每题2分。每题的备备选项中，有有2个或22个以上符符合题意，至至少有1个个错项。

60、错错选，本题题不得分，少少选，所选选的每个选选项得0.5分）51建设工程程项目实施施过程中，下下列行为属属于委托代代理的有（ ）。A项项目法人授授权工程招招标机构为为其办理招招标事宜B施施工企业法法定代表人人代表企业业参加施工工投标C监理理公司的总总监理工程程师代表公公司执行工工程监理任任务DD项目经经理代表施施工企业负负责具体工工程项目的的施工管理理E设计单位位的设计负负责人向施施工单位和和监理单位位进行设计计交底答案：AACDE解析：P7委托托代理，是是基于被代代理人对代代理人的委委托授权行行为而产生生的代理。委托代理理关系的产产生，需要要在代理人人与被代理理人之间存存在基础法法律关系，授