下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Word文档 2021年拖欠工程款起诉书范本 拖欠工程款是我们最常见的民事纠纷之一,有的时候甚至会导致许多个家庭的日常生活陷入逆境。国家在这一方面也很重视,制订了一系列措施。那么2021年拖欠工程款起诉书范本应当如何书写呢? 一、2021年拖欠工程款起诉书范本 起诉单位:(全称) 法定代表人: 被告单位:(全称)_市职工训练培训中心 地址: 诉讼恳求: 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款_元; (二)结算零建工程款:_元减去甲方垫付的材料款_元,应付给乙方工程款_元; (三)赔偿乙方的经济损失:_年至_年度拖欠款的滞纳金_;_年_月至_月设备闲置费_元; 以
2、上三项合计,共_元 风险提示: 诉讼恳求必需详细明确,该写的肯定要写,由于其事关法院审查的范围。但千万不行不加思索地乱要求,假如无相应的证据来支持你的主见,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼恳求应提出详细的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼恳求时多多益善,比较切合实际的恳求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,削减讼累。 事实和理由: 风险提示: 诉状是个利剑,挑起战斗。假如没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼恳求
3、的合法性供应充分的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的缘由、经过和现状,特殊是双方争议的焦点,实事求是地写清晰。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 _年_月_日,_县建筑工程总公司_公司(原告,以下简称乙方)同_市职工训练培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式,也工包材料。承包额为_元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达_天之
4、内,由于甲方的缘由,造成乙方开进工地的_余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_元。甲方虽然担当了_元的误工费,但尚有_元到今有担当赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交_市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。 从_年_月开头,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房
5、、坝墙等多项零建工程。但价值_元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于_年_月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开头,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述,甲方违反合同书的商定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当担当民事责
6、任。经济合同法第三十九条其次项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定:未能根据承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法或工程价款结算方法的有关规定处理。 此致 _人民法院 起诉单位:_ 公司(盖章) _年_月_日 二、不交纳案件受理费的案件 (一)依照民事诉讼法规定的特殊程序审理的案件; (二)裁定不予受理、驳回起诉、驳回上诉的案件; (三)对不予受理、驳回起诉和管辖权异议裁定不服,提起上诉的案件; (四)行政赔偿案件。 三、非财产案件收费标准 1、离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,根据0.5%交纳。 2、侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,根据1%交纳;超过10万元的部分,根据0.5%交纳。 3、其他非财产案件每件交纳50元至100元。 无论
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年出口操作流程优化通知函3篇
- 业务合作意向书签署催办通知函4篇范文
- 终端安全实施方案范文
- 金太阳汽配行业分析报告
- 互联网医院运营模式下的远程手术技术应用与可行性研究报告
- 中学语文课程改革研究报告
- 关于2026年服务标准优化建议商洽函(5篇范文)
- 2026猪业养殖智能化升级与食品安全追溯体系研发探讨分析报告
- 2026土壤修复技术路线比较及环境效益量化评估报告
- 2026中国头颈鳞癌免疫治疗技术进展与商业化路径分析报告
- 2025年全国人大机关公开遴选公务员真题(附答案)
- 中国广电山东网络有限公司2026年度市县公司招聘145个模拟试卷附答案
- 合成生物产品质量检测工程师岗位招聘考试试卷及答案
- 重师新生入学教育考试试题及答案
- 大公司办公职场管理制度
- 【高分复习笔记】李天元《旅游学概论》(第5版)笔记和课后习题详解
- 窒息的急救与护理课件
- MOOG壁厚控制系统调整指南
评论
0/150
提交评论