2022年建设工程合同范本_第1页
2022年建设工程合同范本_第2页
2022年建设工程合同范本_第3页
2022年建设工程合同范本_第4页
2022年建设工程合同范本_第5页
已阅读5页,还剩88页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第 页2022建设工程合同范本建设工程合同范本随着时间的推移,合同的地位越来越不容无视,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我整理的建设工程合同范本,仅供参考,欢送大家阅读。建设工程合同范本1施工单位:_以下简称甲方承包单位:_以下简称乙方经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总那么:1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:根据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合

2、物水泥基防水涂膜1.5c厚,屋面防水工程采用“_聚氨酯防水涂膜找平层上作基层处理。二、承包方式: 乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价: 厨卫间聚合物防水每平米_元;屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准: 乙方应确保公司生产基地_楼防水工程到达优良标准,严格参照_有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,到达设计厚度等质量要求。五、双方责任:1、甲方责任:1应提前提出施工方案,并将工作面整理到达防水施工标准提交乙方施工。2应提出工期方案,但应考虑到天气及人力等不可防止的因素,工期

3、顺延。3配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。4甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。2、乙方责任:1听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_检验合格后使用。2配合xx公司_基地整体进度,按甲方提出的施工方案施工,除不可防止的因素外,不得人为拖延。3应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否那么接受甲方各种形式的处分。4应严格按防水工程标准标准施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量到达优良标准,并对工程保修_年。六、付款方式: 本工

4、程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方,留5的工程款作保修金,_年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待_年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。甲方盖章:_乙方盖章:_甲方代表签字:_乙方代表签字:_年_月_日_年_月_日建设工程合同范本2甲方:乙方:监证方:根据水利建设投资方案和农村生产生活需要,拟在村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施,确保工期和建设质量,经甲方、乙方及监证方共同协商,形成如下合同:一、工程名称:二、工程位置:三、建设

5、内容:1、采用 钻机新打 米机井1眼,并负责井孔的电测工作;2、安装井壁管 米,滤水管 米及滤料回填;3、配套安装 型潜水电泵一台;4、3X4米井房一座;5、设低压线路 米。四、承包方式及合同价:实行总价承包方式。合同总价 。五、各方职责:一甲方职责1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案;2、负责工程监督检查及有关协调工作;3、负责组织工程的验收工作;4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作;二乙方职责:1、负责施工机械的调运,设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成,保质保量,到达验收标准;2、按照有关工程建设技术标准要求,认真做好工程施工,高标准完成建设任务;3、认真遵守

6、平安生产管理规定,负责施工现场的全部平安工作;4、认真做好施工记录,及时分析有关情况,确保工程经济、平安、合理、高效;5、工程竣工后,向甲方提供单井技术资料两份。三监证方职责:1、负责落实井位,并提供有关的电测资料和参考资料;2、负责做好“三通一平、泥浆排放及其它施工环境协调工作;3、负责为施工人员提供食宿条件,在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作;4、负责施工现场的质量监督检查工作;5、负责落实自筹资金 万元。六、工程质量:1、质量检查验收:由甲方组织有关部门进行检查验收;2、质量标准要求:到达合格标准,争创优良工程;3、验收依据:钻井工程以国家凿井工程验收标准为依据进行验收,以井管

7、顺利下入井孔、水泵及设备平安运转,出水量到达预定目标为合格;因自然条件因素而引起水质、水量问题,乙方不承当责任;井房以建筑工程验收标准为依据进行验收。七、工程结算与资金拨付一工程结算:依据预算方案,结合实际完成情况及合同约定进行结算。1、实际钻井深度与方案深度差值,增减费用按每米 元计算;2、实际用井管长度与方案差值,按预算单价计算;3、合同总价中施工用水由村组提供,用电按每度 元计算,超过局部另行计算;4、工程结算后,村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组,缺乏局部由村组迅速筹集交到甲方。二资金拨付:1、自筹资金由受益村组筹集,交甲方管理,视工程进度向乙方分期拨付;2、国家投资:按县财政局报帐管

8、理方法进行拨付;八、建设工期与时限总工期为 天。从受益村组足额交纳自筹资金后,三日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成,每延期一日,扣减工程合同总价的2。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工,按期顺延。九、其它未尽事宜可根据施工情况再行商定。十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份,从自筹资金到位后生效。附件:承包总价清单甲方: 代表:乙方: 代表:监证方: 乡镇政府代表:村委会代表:年 月 日建设工程合同范本3合同编号:_发包方甲方:_承包方乙方:_根据?中华人民共和国合同法?及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以

9、资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称:_2.工程地点:_3.工程范围和内容:_第二条 甲方权利和义务1.组织工程建设工程的技术交底,向乙方明确施工任务;2.提供必要的施工条件;3.负责主材的供给,详见发包人供给材料、设备一览表;4.指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查;5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6.按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业或公司施工资质证书、企业根本情况等相关资料;2.应编制?工程施工概、预算

10、?,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何局部分包;5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案,并在施工前送甲方备案;7.严格按设计文件及?gb/t50312-XX?、?本地网通信线路工程验收标准yd5051-97?等标准要求施工;8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材

11、料设备须经甲方书面认可前方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承当由此发生的费用及延误工期的责任;9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否那么,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承当返工费用及延误工期的责任;10.线路工程的施工,乙方同时承当 机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半

12、年内,乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的 机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11.施工过程中必须严格遵守平安操作规程,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患,切实做好平安生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承当,并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件。2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会

13、同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据。3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1.保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2.保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承当整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金,甲方

14、有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承当,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3.不服从甲方指挥,拒绝或延误 机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4.未按期按铁通网建32号关于?工程竣工文件编制规定?的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1.本工程采用包工局部包料方式,根据

15、乙方编制的施工预算,合同价暂定为_。2.工程竣工后,由乙方按照邮电部1995626号文件?通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额?的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服262号文件执行。3.工程最终结算款确实定:工程最终结算款由以下两局部组成,1审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;2审计审定价款中的建筑安装工程费局部扣除材料费以外的局部,乙方同意按浙铁通计建303号文的规定调整相关费率后下浮_ %。4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%甲方有权在该款项中扣

16、除乙方应支付的违约金,待十二个月保修期满后,假设无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1.双方协商同意可解除本合同。2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何局部分包给他人的,甲方有权解除本合同。3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4. 有以下情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:1因不可抗力致使合同无法履行;2因一方严重违约致使合同无法履行。5. 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机

17、械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方盖章_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:_帐号:_ :_邮政编码:_乙方盖章_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:_帐号:_ :_邮政编码:_签约日期:_签约地点:_建设工程合同范本4发包方: (以下简称

18、甲方)承包方: (以下简称乙方)根据?中华人民共和国合同法?和?建筑工程承包合同条例?的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本工程的 工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、 工程名称与地点:该工程为 工程,地点在 。二、 承包方式与要求:该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容:劳务承包合同范本经双方协商,该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供

19、的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理等内容。甲方付款前,乙方应提前向甲方提供相应发票。四、工程质量与平安:根据甲要求,该工程质量要求到达优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承当,并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守?平安操作规程?,为使工人增强平安意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行平安 交底教育,强调平安操作,带好平安帽,装好平安网系好平安带,做好各项平安防护工作,杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责,甲方不承当任何经

20、济、法律责任。五、文明施工与奖罚:乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。六、付款方式与工期:本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括,不再另立工程,假设有,现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,工程开始前付劳务费的 %.工程竣工付劳务费的 %.办完工程结算付至劳务费的 %.留 %待保修期满后一个月内付清。乙方工期时间为: 年 月 日起至 年 月 日止。七、双

21、方权力与义务(一) 甲方:1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处分,经济赔偿及辞退的权力。2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。(二)乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承当合同内容的全部工作,确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程,对于违反平安操作规程出现的人身伤害及死亡

22、事故,乙方必须承当全部责任,甲方概不负责。3、乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务

23、费中扣除。3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承当。4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。5、因本合同产生纠纷双方协商解决,解决不成时,交人民法院管辖。甲方:负责人:授权代表:签约日期:乙方:负责人:授权代表:签约日期:建设工程合同范本5建设单位:_,以下简称甲方;咨询单位:_,以下简称乙方。为使_建筑安装工程设想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,供双方遵守执行。第一条 甲方应于_年_月_日以前将规划局红线图、

24、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程建筑面积、安装工程、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。第二条 乙方根据甲方要求,对_建筑安装工程地形、地质条件、建筑安装设想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于_年_月_日以前交付甲方。第三条 甲方根据国家计委颁发试行?工程设计收费标准?,承付乙方咨询费_元。自本合同签订之日起_日内,甲方先付给乙方_元,待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后_日内,再付给乙方_元。第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员差旅费,由甲方负担。第五条 甲方违约责任1.甲方如不按本合同规定时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误时间顺延交付设计任

25、务书及匡算表时间。2.甲方如不按本合同规定时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额数罚款_。3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费_%收费。第六条 乙方违约责任1.乙方如不按本合同规定时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额数罚款_。2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向乙方交付罚款。3.乙方所提供技术咨询效劳,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果,还应追究其主要负责人行政责任或刑事责任。建设工程技术咨询合同范本第七条 其他约定条款_。第八条 本合同自签订之日起,甲乙

26、双方不得随意更改。如有未尽事宜,需经双方协商解决。本合同正本一式两_,甲乙双方各执_份。合同副本一式_份,分别交_各一份。建设单位(甲方)(盖章):_ 咨询单位(乙方)(盖章):_地址:_ 地址:_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ :_ :_建设工程合同范本6甲方:_乙方:_甲方将甲方独立开发的位于_智能化系统工程包括采购、施工、安装、维修交由乙方完成,双方就相关事宜达成如下合同:第一条 工程内容 _小区的全部智能化系统工程以下简称“智能化工程,具体包括以下内容:1.1 智能系统管道预埋;1.2 小区闭路电视监控系统;1.3 可视对讲系统带c卡门禁、带安防;1.4 住户室内安防系

27、统;1.5 小区周边防范系统;1.6 公共播送及背景音乐系统;1.7 停车场安防系统。第二条 工程款造价2.1 甲、乙双方同意按以下公式计算工程总造价: 工程总造价每户的平均造价215;小区总户数。2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同,故乙方向甲方提交设计方案时,须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择,以确定造价。但无论如何,甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_元_元,以下货币计算单位均为人民币,不高于_元_元;2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价、“小区总户数均指小区住宅户数,不包括商铺;2.4 本合同签订后,甲方根据_建设进度,及时将小区的设计图纸、小

28、区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后_日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容,双方签署的相关文件为本合同附件;2.5 施工过程中,因工程个别工程需要调整而引起工程量之增减,双方确认后,在工程总造价中作相应调整,但该调整不得违反本条2.2款的约定。第三条 工程造价包含的费用 甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价中已包含以下费用: 乙方为智能化工程购置的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。第四条 工程款的支付4.1 乙方进场施工后,乙方完成小区管道线路工程后_

29、日内,甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_%;4.2 智能化工程设备进场前,甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_%;4.3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_日内,甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.4 智能化工程完工、双方验收后_日内,甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.5 保修期满后_日内,甲方向乙方支付工程总造价的_%。第五条 进场时间 甲方已完成_小区的供水、供电设施且封顶后_日内,甲方通知乙方进场施工。第六条 工期 甲方向业主正式交楼前,乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。第七条 竣工及验收 智能化工程竣工后,乙方

30、应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书并在_日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。第八条 保修 智能化工程保修期为_年,自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内,乙方承当因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用,但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。第九条 甲方义务 除本合同约定的甲方义务外,甲方还需履行以下义务:9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电;9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件;9.3 甲方把所有施工平安守那么或其他特殊的现场工作考前

31、须知告知乙方。第十条 乙方义务 除本合同约定的乙方义务外,乙方还需履行以下义务:10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的,未使用过的;10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工,平安施工。加强防火、防盗、防破坏等平安措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承当;10.4 保修期内,乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。第十一条 甲方的违约责任11.1 甲方完成_小区的供水、供电设施、封顶时,甲方仍未向乙方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同,均视为甲方单方解除本合1

32、同,甲方应向乙方支付_元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.2 甲方逾期支付工程款,甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达_日,乙方有权解除本合同,甲方除支付逾期付款违约金外,还应向乙方支付_元违约金,并赔偿乙方的实际损失,包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.3 甲方不按时与乙方组织验收,视为验收合格,即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承当任何保修责任。第十二条 乙方的违约责任12.1 乙方收到甲方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料,未在_日内向甲方提交设计方案,或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行

33、本合同,视为乙方单方解除本合同,乙方应向甲方支付_元违约金并赔偿甲方的实际损失。12.2 乙方逾期完成智能化工程,乙方向甲方支付的违约金为:_。 逾期达_日,甲方有权解除本合同,乙方除支付上述违约金外,还应向甲方支付_元违约金,并赔偿甲方的实际损失。12.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用,包括本合同第八条约定乙方应承当的费用,乙方应自甲方垫付之日起_日内向甲方支付相应费用。否那么,按日万分之五计算逾期付款违约金。第十三条 工地代表 双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准,工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。第十四条 不可抗力 任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影

34、响而不能履行义务时,不视为违约,履行合同的期限应予以适当延长。第十五条 争议解决 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的,任何一方有权提交_仲裁委员会申请仲裁解决,败诉方除承当仲裁费外,还应承当胜诉方为本案支付的律师费。第十六条 生效 本合同一式肆份,双方各执贰份,本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方盖章:_ 乙方盖章:_代表人签字:_ 代表人签字:_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_建设工程合同范本7建设单位:以下简称甲方承建单位:(以下简称乙方)经甲乙双方充分协商,甲方将以下景观工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方职责,特制定

35、本合同,希共同遵守。一、工程名称及建设地点:1、工程名称:xxxxxxx2、建设地点:xxxxxxx二、工程范围:按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程三、工程总造价:合同总价含费用确定合同价款为人民币人民币¥元,大写:佰拾万佰拾元角分。四、工期:年月日至年月日,共计叁年五、承包方式:包工包料。六、甲乙双方负责完成的工作:a)甲方负责完成的工作:i。在开工前三天内完成“三通一平包括进场道路接通水、电,带给材料和工具存放仓库,然后为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。ii。甲方委派许志敏同志为工地代表,对工程进度、工程质量进行监理、催促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。b

36、)乙方负责完成的工作:i。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工方案,然后并送交甲方,经甲方确认后,作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。ii。保质、保量,按时完成所承包的工程工程,服从甲方现场人员及监理的指导。iii。自觉遵守甲方的有关规定,保护公物,不损坏甲方设施。七、乙方务必严格按照设计施工图纸,施工技术标准进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。八、工程验收:a)工程竣工后,甲方根据双方确认工程预算,设计施工图纸及国家相关施工技术标准进行验收,然后如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到贴合要求为止。b)工

37、程竣工验收透过后,双方在竣工工程验收证明书上盖章,同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。c)该工程养护期为三年,如在养护期内出现质量问题,然后甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。d)本工程至年月日,苗木成活率为100%。期间,乙方应对死亡的苗木进行补植。九、其他事项:a)在施工中,乙方应建立平安防护措施,平安施工、礼貌施工,否那么,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。b)乙方负责办理进出的一切手续,其他对外手续由甲乙方共同办理。十、本合同和施工设计图、工程工程预算以及共同认可的附件共同组合文件,并具有同等的法律效力,乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后,方能正

38、式开始施工。十一、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。十二、本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。本合同正本一式两份,双方各执一份,副本二份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:xxxxxxx乙方:xxxxxxx代表:_代表:_签约地点:_签约时间:_年_月_日建设工程合同范本8工程名称:_工程地点:_合同编号:_由勘察人编填勘察证书等级:_发包人:_勘察人:_签订日期:_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人_勘察人_发包人委托勘察人承当_任务。根据?中华人民共和

39、国合同法?及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条 工程概况11 工程名称:_12 工程建设地点:_13 工程规模、特征:_14 工程勘察任务委托文号、日期:_15 工程勘察任务内容与技术要求:_16 承接方式:_17 预计勘察工作量:_第二条 发包人应及时向勘察人提供以下文件资料,并对其准确性、可靠性负责。21 提供本工程批准文件复印件,以及用地附红线范围、施工、勘察许可等批件复印件。22 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。23 提供勘察工作范围已有的技术资料及

40、工程所需的坐标与标高资料。24 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及具体位置分布图。25 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式41 开工及提交勘察成果资料的时间411 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_ 年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。412 勘察工作有效期限

41、以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时,工期顺延。42 收费标准及付费方式421 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干、“中标价加签证、“实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程,由发包人、勘察人另行议定。422 本工程勘察费预算为_元大写_,合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_元本合同履行后,定金抵作勘察费;勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_%时,向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款

42、,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_%,计_元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任51 发包人责任511 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。512 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区段,发包人应负责查清地下埋藏物,假设因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承当民事责任。513 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如:落实土地征用、青苗树木

43、赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等,并承当其费用。514 假设勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承当费用。515 工程勘察前,假设发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料方案,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。516 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。517 为勘察人的工作人员提供

44、必要的生产、生活条件,并承当费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。518 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费计算方法见6。1;发包人假设要求在合同规定时间内提前完工或提交勘察成果资料时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。519 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺方法、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。5110 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其

45、他责任。52 勘察人责任521 勘察人应按国家标准、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。522 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;假设勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损局部的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。523 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。524

46、勘察过程中,根据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术标准要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。525 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度,承当其有关资料保密义务。526 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条 违约责任61 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费金额按预算的平均工日产值计算,工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。62 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工

47、勘察费用由勘察人承当。63 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费_计_元;完成的工作量超过50%时,那么应向勘察人支付预算额100%的勘察费。64 发包人未按合同规定时间日期拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。65 由于勘察人原因未按合同规定时间日期提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。66 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜

48、,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其他约定事项:_第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按以下第_种方式解决:一提交_仲裁委员会仲裁;二依法向人民法院起诉。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。发包人名称:_ 勘察人名称:_盖章 盖章法定代表人:签字_ 法定代表人:签字_委托代理人:签字_ 委托代理人:签字_

49、住所:_ 住所:_邮政编码:_ 邮政编码:_ :_ :_ :_ :_开户银行:_ 开户银行:_银行帐号:_ 银行帐号:_建设行政主管部门备案:_ 鉴证意见:_盖章 盖章备案号:_ 经办人:_备案日期:_年_月_日 鉴证日期:_年_月_日建设工程合同范本9工程级别:_立合同单位:_(简称借款方)_银行_行(简称贷款方)借款方在_年为进行根本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_号临时借款协议外,特签订本年度合同。第一条 借款方根据批准的年度根本建设方案,向贷款方借款人民币(大写)_元,用于_建设工程,不得挪作他用。预计分季用款:一季_元;二季_元

50、;三季_元;四季_元。第二条 贷款利率为年息_%,计算复利。第三条 年度中间,国家调整基建投资方案和利率等,本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或工程竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后,本合同同时失效。第五条 本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_份,报主管部门,总、分行各1份。借款方(盖章):_ 贷款方(盖章):_地址:_ 地址:_法定代表(签字):_ 法定代表(签字):_开户银行及帐户:_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_建设工程合同范本10发包方:_承包方:_上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:第一章合同一般标准第1

51、条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件以下简称合同条件和建设工程施工合同协议条款以下简称协议条款组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。1发包方简称甲方:协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2甲方驻工地代表简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。3承包方简称乙方:协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。4乙方驻工地代表简称乙方代表:乙方在协议条款中指定的代表人。5社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7设计单位:甲方委托的具备相应资质

52、等级的设计单位。8工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。9工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。10工程:协议条款约定具体内容的永久工程。11合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。12经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。13费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。14工期:协议条款约定的合同工期。15开工日期:协议条款约定的工程开工日期。16竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。17图

53、纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸包括配套说明和有关资料。18施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。19书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等20不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。21协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下:1协议条款;2合同条件;3洽商、变更等明确

54、双方权利义务的纪要、协议;4招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6标准、标准和其它有关技术资料、技术要求。7经双方确认的信函、 、电子邮件等,将作为本合同的组成局部,具有合同的效力。当合同文件出现模糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的方法解决。第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、标准;国家没有相应标准、标准时,可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、标准。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、标准。国内

55、没有相应标准、标准时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、标准的,应负责提供中文译本。本条所发生购置、翻译和制定标准、标准的费用,均由甲方承当。第4条图纸。甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承当。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承当。第二章双方一般责任第5条甲方代表。甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:1甲方代表可委派有关具体管理人员,承当自己局部权力和职责,并可在任何

56、时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。2甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合一,应在收到指令后24小时内提出书面电告,甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或

57、乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承当,延误的工期相应顺延。3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否那么乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承当由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程,甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,局部或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师

58、易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承当前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第6条乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承当由此发生的经济支出,相应顺延工期,责任在乙方,由乙方承当费用。乙方代表

59、易人应提前7天通知甲方,后任继续承当前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第7条甲方工作。甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:1办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,去除地面、架空和地下障碍等工作,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;3开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5办理施工所需各种证件、批件和

60、临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续证明乙方自身资质的证件除外;6将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承当有关费用。甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承当由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。第8条乙方工作。乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:1在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。2向甲方代表提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表和工程事故报告。3按工程需要提供

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论