2022年商品房买卖合同集锦十篇

1、第 页2022精选商品房买卖合同集锦十篇精选商品房买卖合同集锦十篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的用途越来越广泛，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我为大家整理的商品房买卖合同10篇，希望能够帮助到大家。商品房买卖合同 篇1出售人：_代理人：_(以下简称甲乙方)买受人：_双方根据?XX市优惠价房出售管理方法?的有关规定，签订本合同。1.甲方同意将坐落在XX市_区(县)_街道(镇)_路_(新村弄)_支弄_号_室计建筑面积_平方米的房屋以优惠价出售给乙方。2.上开房屋按住房综合造价的_%_年每平方米建筑面积_元计价，另计房屋地段、层次、朝向、设施因

2、素计算，每平方米建筑面积售价_元，共计售价(大写)_元。3.乙方在合同签定时交纳定金叁百元整。4.乙方在合同签订后30天内一次付清购房款，甲方给予_%优惠，乙方实付价款(大写)_元。5.乙方要求分期付款，必须征得甲方同意。首期付款占应付款_%，计(大写)_元。余额计(大写)_元，分_年付清，月利率_，余额款本息共计(大写)_，每月月底前交付(大写)_元，最后在_年_月底前全部付清。合同签订后30天内交付首期购房款。6.乙方分期付款而逾期交付，已交购房款作违约金由甲方收取，从未交款当月起向甲方缴付按公房租金标准计价的临时使用费，补交住宅建设债券。预付维修费按已支出的维修费用结算，多退少补。7.乙

3、方购房款未付清前调离本市、出国定居或去世，由其代理人或继承人付款。如乙方去世又无继承人，房屋由所在地区、县房管局根据?继承法?向法院申请按绝产接管，未付清的购房款由接管单位补交。8.甲方收到乙方购房款、维修费，在合同签订30天内交割房屋。9.甲乙双方按规定办理有关手续，交付有关手续费和产权登记费。乙方分期付款那么要购房款全部付清前方可取得房屋所有权证。10.甲乙双方在合同签订后30天内预付住房售后维修费。甲方按住房综合造价多层住宅_%(高层住宅_%)，提取维修费(大写)_元，连同乙方按住房综合造价多层住宅_%(高层住宅_%)预付维修费(大写)_元，落实维修单位，负责修理房屋的共用部位和共用设施

4、。11.上开房屋的基地和园地属国家所有，乙方不得擅自改建或搭建;公用部位设施属同幢所有权人共有，乙方保证不侵占使用。12.乙方保证遵守国家和本市有关土地、私房、建筑管理等的各项法规和规定，按时向提供售后效劳和管理的管房单位或组织交纳管理费用。13.本合同签订之日起生效。乙方履行合同，定金抵付购房款，未履行合同，定金不予返还;甲方不履行合同，定金双倍归还乙方。14.本契约一式四份。甲乙双方各执一份，房屋所在地管房部门或组织，房产交易所各执一份存证。甲方(签章)：_乙方(签章)：_代表人(签章)20 xx年_月_日立于：_商品房买卖合同 篇2一、商品房买卖合同的效力问题对商品房预售合同的效力问题，

5、最高人民法院?关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干问题的解释?及最高人民法院有关领导对该规定所作的说明已作了较明确的阐述，容易理解，操作性较强。但对于商品房现售的条件，法律和行政法规未作明确规定，对现售合同的效力问题，上述司法解释亦未作规定。实践中对此有不同认识。假设将?中华人民共和国城市房地产管理法?第三十七条规定的未依法登记领取产权证书的房地产不得转让当然包括商品房买卖作为强制性规定理解，那么商品房现售合同生效条件应为房地产依法登记领取权属证书。但上述理解显然与建设部?商品房销售管理方法?第七条规定的商品房现售条件不符。假设不作上述理解，那么违规开发的商品房，只要已竣工，只要不具备

6、导致合同无效的其它事实，买卖即为合法有效的合同而受法律保护，不利于保护消费者的权利，因为没有行政法规和法律对商品房现售条件作其出限制性规定，?商品房销售管理方法?只是部门规章。笔者认为，在商品房现售合同的效力问题上，我国法律存在漏洞，急需相关的立法和司法机构作出补充。笔者主张，在目前的法律框架内，可以将?商品房销售管理方法?第七条规定的商品房现售条件与?中华人民共和国合同法?第五十二条第四项的规定结合起来作为商品房现售合同的生效条件，如商品房不符合?商品房销售管理方法?第七条规定的条件，那么可以商品房买卖合同损害社会公共利益为由，援引?中华人民共和国合同法?第五十二条第四项的规定确认其无效。如

7、此补充现有法律的漏洞。二、商品房买卖合同的分类这是每个审判员审理商品房买卖合同案件时首先要解决的问题。关于商品房买卖合同的分类，对行政执法和司法最有影响和意义的分类是分为商品房现售和商品房预售两种。这是根据商品房开发建设过程并结合合同成立时间对商品房买卖合同进行的分类。鉴于有关法律和司法解释对上述两种合同的生效条件等分别作出了规定，上述合同分类问题的影响那么直接及于法律适用和合同效力的认定，决定着案件审理的方向。根据建设部制定的?商品房销售管理方法?第三条的规定，商品房现售，是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品房出售给买受人，并由买受人支付房价款的行为；商品房预售，是指房地产开发企业将正在建

8、设中的商品房预先出售给买受人，并由买受人支付定金或者房价款的行为。对于已竣工未验收和验收未达合格标准的商品房，其买卖合同应按预售还是按现售处理，笔者认为，将上述商品房按现房处理、归于不符合法定条件的现房更符合我国法律区分现房和预售的初衷：允许房地产开发商预售商品房是为了房地产开发企业能在工程建设过程中取得局部资金，且该资金必须用于工程建设；预售是一种特殊的销售，预售的商品房至少还在建设中。上述理解亦符合国人对现房和期房的一般理解：盖好了的房子是现房，尚未施工和正在施工的房产为期房。基于此，笔者主张将上述房产的买卖纠纷适用现售合同的相关规定调整，其结果是区分预售和现售以工程是否竣工为据。这其中实

9、际隐含着已竣工未验收或验收不合格的房产是不符合法定入市条件的现房这一观念，和合法与不合法的合同只要种类相同即适用相同的法律标准的理念。三、因房屋存在质量问题解除合同的条件房屋主体质量经鉴定不合格应解除合同，因法有明文规定，现在审判实践中已是共识。但对一般房屋质量问题到达什么程度，当事人可以请求法院解除合同，实践中却存在很大分歧。最高人民法院?关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干问题的解释?第十三条规定，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。该条显然是对?中华人民共和国合同法?第九十四条第四项规定的解除合同的条件，即“当事人一方迟延履行债务或者有其

10、他违约行为致使不能实现合同目的在商品房买卖合同中的解释和应用，但商品房质量问题到什么程度为“严重影响居住使用？该条解释的可操作性不强，依赖于法官的自由裁量。有人认为，商品房正常的“居住使用主要以平安为标准，只要房屋能平安的居住使用，其它质量问题不会严重影响居住使用；其他人认为，“居住使用不仅以平安为条件，与房屋价值相应的舒适和美观亦是正常居住使用的标准，如房屋不具备与其价值相应的舒适和美观程度，亦应认定为严重影响居住使用。笔者同意第二种观点。四、关于商品房买卖合同缔结过程中欺诈行为的认定在商品房买卖活动中进行欺诈和恶意违约的要承当最高至双倍购房款的惩罚性赔偿责任，是最高人民法院?关于审理商品房

11、买卖合同纠纷案件适用法律假设干问题的解释?规定中的亮点。上述规定是根据?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国消费者权益保护法?的相关规定确定的，明确了双倍赔偿在商品房买卖纠纷中的适用范围，防止其运用的任意性，对于正确维护开发商和消费者双方的利益起到了一定作用。实践中，因恶意违约行为客观性较强，较易审查和认定；而对于欺诈行为如何认定，实践中审判人员的认识不一。笔者认为，上述司法解释中的欺诈行为源于?中华人民共和国民法通那么?和?中华人民共和国合同法?对欺诈行为的规定。根据上述法律及相关司法解释的规定，欺诈行为主要可以划分为两类：即成心隐瞒真实情况和虚假陈述。在上述两种欺诈行为中，虚假陈述是作

12、为，客观性较强，当事人举证不易，但法院认定不难，在此不作论述。对于成心隐瞒真实情况如何理解和认定，争论很多。根据王利明教授的观点见王教授所著?违约责任论?有关内容，有义务告知对方真实情况而成心不告知，应认定为成心隐瞒，并提出认定成心隐瞒的关键是确定是否有义务向对方陈述真实事实。笔者认为，上述观点从理论上为我们确认隐瞒行为，提供了简明和可操作的规那么。但王教授未对如何认定“成心发表意见。笔者认为，按一般的理解，成心隐瞒显然不包括不知道或因过失而未告知的情况。应该成认，存在由于过失而隐瞒真实情况的可能。这就要求查明当事人的主观情况，如是否知道或应当知道真实情况，结合法律是否确定其有告知此真实情况的

13、义务，假设均是确定的，而当事人未告知，并造成对方陷入错误认识，那么可认定欺诈行为成立。欺诈行为一般较难认定，但笔者认为，有关的法条上有“成心二字，就应该如此理解和操作，查明不了，依法不予认定即可，但不能推定。五、审判实践中的几点做法：1、对开发商开发的房屋质量问题，审理时把握“是否根本违约这一关键。如果存在房屋主体结构质量不合格不能交付使用、因房屋质量严重影响正常居住使用等根本违约情形的，可以判决退房并赔偿损失。在审判实践中遇到的多数案件是开发商违约但不构成根本违约的，如一般质量问题、面积存在少量误差等，这种房屋质量问题被发现时，多数消费者已经入住，有些已经对房屋进行了装修，如果判决退房，会使

14、双方损失扩大，可判决开发商对房屋进行维修或进行赔偿，从而最大限度地维护社会稳定和秩序。2、在不能交付或不按期交付商品房纠纷的处理上，着重保护预购方的合法权益。在商品房预售合同纠纷中，预售方不能交付或不按期交付商品房的纠纷也占有相当大的比例。这种纠纷的形成原因是多方面的。有的是因为预售方的建房资金不到位而引起的，有的是因为预售方将商品房转卖给第三人引起的，等等。对于这类纠纷，较难处理的问题是判定继续履行合同还是解除合同。在预售方不能按合同交付房屋的纠纷中，多数预购方都要求预售方退还房款解除合同并承当违约责任。当然，也有的预购方要求预售方继续履行合同并承当违约责任。对于这类纠纷，在坚持合同效力的前

15、提下，切实维护预购方的合法权益。一方面，在预售方有能力继续履行合同的情况下，应当要求预售方继续履行合同并承当违约责任。否那么，如果判定解除合同，退还房款，那么可能由于预售方无力退款而使预购人的合法权益得不到保障；另一方面，在预售方没有能力继续履行合同的情况下，而预售方又有足够的资金可以退还房款的，那么可以解除合同，退还房款并承当违约责任。如果预售方既无继续履行合同的能力，又无退款的能力，那么可以采取一定的保全措施，以保护预购方的合法权益。在这种情况下，应当判决解除合同，责令预售方承当违约责任，并对预售方已建的商品房或土地使用权依法进行强制拍卖，以拍卖的价款退还预购方的房款。3、抓争议的主要焦点

16、。商品房买卖纠纷案件，当事人会有几种乃至十几种诉讼请求。在调解时，抓住主要矛盾，有的放矢地做工作，才有调解成功的可能。如我院审理的李某等商户诉黑龙江长宏房地产商品房买卖纠纷一案，原告提起的诉讼请求有十一项，但经过与合同比照分析，合法的请求只有三项，而在这三项的合法请求中最主要的是支付预期交房违约金。抓住这个主要争议焦点，法官有针对性地做双方当事人的工作，很快促成双方达成调解协议。商品房买卖合同 篇3商品房买卖合同登记的申报材料有商品房买卖合同登记申请表、双方签订的商品房买卖合同、预售商品房分层分户平面图、银行进帐凭证、开发企业法定代表人授权委托书及代理人身份证明、预购人是法人或其他组织应提交法

17、人登记证书或者授权登记文件及代理人的授权委托书和身份证明、预购人是个人的提交身份证明、所购房屋是现房的须提交?房地产权证?、预购人是境外机构组织人员的提交经重庆市涉及国家平安事项建设工程审批办公室审核同意的?审查意见通知书?原件。收费标准：住宅：转让手续费3元/平方米;非住宅：转让手续费按成交价的2%计费。(转让双方各承当50%)办理时限为10个工作日。涉外商品房买卖中登记需提供的资料：需提供的资料：(资料请自留复复印件)1、房屋所有权登记申请书;2、商品房买卖事同示范文本;3、商品房销售专用发票;4、进户通知单;5、商品房结算单;6、住宅使用说明书较验原件;7、工程质量保证书较验原件;8、单

18、户商品房销(预)售许可证;9、涉外人员公民护照较验原件提供复印件;10、涉外公证部门的公证书;11、登记机关认为必要的其他文件。假设委托办理还需提供：(1)委托人，受托人均为个人，提供委托公证书原件和受托人身份证(复印件)校验原件;(2)委托具有中介资质的房地产中介公司办理，需提供书面委托书原件。商品房买卖合同 篇4出卖人以下简称甲方_法定代表人：_ 联系 ：_注册地址：_ 邮政编码：_营业执照号码：_ 开户行：_帐号：_委托代理人房地产经纪机构_法定代表人：_ 联系 ：_注册地址：_ 邮政编码：_营业执照号码：_ 房地产经纪机构资格证书编号：_开户行：_ 帐号：_买受人以下简称乙方_国籍/法

19、定代表人：_ 身份证护照/营业执照号码：_地址：_ 邮政编码：_联系 ：_ 委托代理人：_国籍/法定代表人：_ 身份证护照/营业执照号码：_地址：_邮政编码：_ 联系 ：_根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?、?天津市商品房管理条例?、?天津市房屋权属登记条例?等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、老实信用、守法的原那么，经协商一致，达成如下条款：第一条 商品房情况该商品房销售许可证号：_商品房座落：_区、县_路、道、街_.设计用途_，建筑结构_，建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图

20、见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。商品房土地来源为：_.以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。第二条 商品房价款商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为_元币种：_ ，价款为_元币种：_，计_大写第三条 商品房交付及交付日期商品房竣工，经验收合格后，方可交付；未经验收或验收不合格的，不得交付。甲方于_年_月_日前，将符合上述条件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，按以下第_种方式处理：1. 变更合同。2. 解除合同。3. _第四条 乙方付款形式及付款时间双方约定，乙方按以下第_种形式付款：1. 一次性付款。2.分期付款。3.其他

21、方式。第五条 甲方逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在_日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方有权按照以下第_种约定，追究甲方违约责任：1.合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的_。向乙方支付违约金。解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自2.同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止

22、，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的_。向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承当赔偿责任。3._第六条 乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，逾期在_日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，甲方有权按照以下第_种约定，追究乙方违约责任：1.合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定的应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的_ 。向甲方支付违约金。2.解除合同。乙方应

23、每日按商品房价款的_。向甲方支付违约金。3._第七条 商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售建筑面积差异不超过3%包括3%的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过3%的，双方约定如下：第八条 商品房质量及保修责任甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺见附件三，未到达国家规定标准和承诺的，甲方应承当责任。在乙方正常使用情况下，甲方应按照?天津市商品住宅质量保证书?的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承当责任。第九条 商品房配套设施运行

24、的约定以下配套设施运行日期约定如下：1.上水：_2.下水：_3.供电：_4.燃气：气源种类_5.暖气：_6._上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在_日内采取补救措施，并赔偿乙方损失；超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。第十条 商品房设计变更的约定甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局见附件四确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起 日内与乙方协商。乙方同意变更的，双方订立补充合同。乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退还乙方

25、已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。第十一条 商品房交接商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，提供?天津市商品住宅质量保证书?和?天津市商品住宅使用说明书?，交接房屋钥匙。第十二条 商品房权属登记双方约定，在以下第_种期限内，办结房屋权属登记：1.自初始登记完毕之日起_日。2.订立本合同时，房屋尚未建成的，自房屋交付使用之日起90日；订立合同时，房屋已竣工的，自合同订立之日起90日。3._由于甲方的原因，未能在上述期限内办结房屋权属登记的，按以下第_种约定处理：1.合同继续履行。甲方应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。2.解除

26、合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。3._第十三条 前期物业管理甲方已向乙方明示已经备案的?天津市前期物业管理效劳合同?及?业主公约?，乙方对该合同及公约相关内容予以书面确认，并承诺遵守。第十四条 权属纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付商品房时，无权属纠纷和债权债务纠纷。如存在权属纠纷和债权债务纠纷，由甲方承当全部责任。第十五条 争议处理本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按以下第_种方式处理：1.向_仲裁委员会申请仲裁；2.向人民法院提起诉讼。

27、第十六条 合同附件本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同见附件五附件一至附件五均为本合同不可分割的局部，具有同等效力。第十七条 合同份数本合同连同附件共_页，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。第十八条 合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，从其约定。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日委托代理人：_ 委托代理人：_年_月_日 _年_月_日商品房买卖合同 篇5最高人民法院于20 xx年5月7日公布，6月1日起施行的?关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律假设干问题的解释?，对房地产交易中发生纠纷较多的一些问题如何具体适用

28、法律作了较为明确具体的规定。针对消费者的合法权益，人民法院应当如何进一步为其保护合法权益，已成为近年来日益关切的话题，该司法解释的第八条、第九条第一次明确适用惩罚性赔偿责任，从而结束了长期困扰司法实践和民法理论的商品欺诈等纠纷如何处理的争论，确保各级人民法院的审理做到法制统一适用。商品房一个是预售，一个是现售。这里面有几点比拟重要，第一个就是涉及到?合同法?第286条司法解释出台以后对于销售合同所产生的影响，就是说建筑工程的承包方依法行使优先权对开发商就会形成很大的影响，房子至少是三层抵押，就是你的房子是在建工程给了施工企业的抵押权，然后开发商又拿这个工程去银行去抵押贷款，第三个人就是买房人拿

29、房子做抵押贷款。所以假设说是商品预售房，现在开发商欠了施工企业钱，施工企业去法院打官司，把这个建筑工程卖了，然后把钱给施工企业，那我买房人怎么办？我已经和开发商签了合同了，这个商品房销售合同肯定不能履行，就是说我买房人可以认定销售方构成欺诈，要求解除合同并赔偿其损失。第二个问题是涉及到抵押。假设房地产开发商在建或者建成的商品房事先抵押出去了，但在与买房人签合同的时候，隐瞒了该房屋已予以抵押的事实，或者是商品房销售合同订立以后未办理登记备案，销售方也未告诉购置方房屋已抵押出去，最后购置方的权利没方法实现的话，可以要求销售方予以双倍赔偿。第三个就是买房人也是靠买的房子抵押出去来买房。这个商品房销售

30、合同，假设说开发商有一方要求确认这个商品房销售合同无效或者要求解除合同，人民法院应当通知银行作为第三人参加诉讼。那买房人跟开发商本身签订的商品房销售合同，然后又是以所买的房子自己抵押贷款来支付该款，那么法院也应当通知银行作为第三人参加诉讼。第四个就是对于办理房屋产权证至今没有作出明确的规定，现在很多买房人都是买了房屋后办不成房产证，原因就是房地产开发商不给资料。假设因为销售方的原因，购置方不能按照商品房销售合同约定的期限办理房屋产权证或者在预售商品房90天内，购置方还不能办理房屋产权证，销售方是否要承当违约责任。根据以上在审判中所遇到的问题，依据最高司法解释，笔者根据审判实践经验，应从以下几个

31、方面予以解决：一、销售广告应当作为合同内容，买房人应提供相关资料?解释?明确规定，商品房的销售广告和图片资料为要约邀请，只要具备以下条件，就应当视为要约：1、对商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明与允诺；2、此说明和允诺应当具体确定；3、对商品房买卖合同的订立以及房屋价格确实定有重大影响。对符合上述条件说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，即应当承当违约责任。目前开发商的销售广告或图片资料95%以上都在不显眼的角落，有一行意思大概相同的小字，“本广告的最终解释权归开发商所有，相关数据以政府最终批准文件为准，依据法律规定，此格式性善告并不能免除开发商的诚

32、信责任，只要其图片的内容符合解释中所规定的要约条件，开发商违反时，仍应当承当违约责任。二、因双方意思不一致导致签约失败，买房人交纳的定金应如数退还按?解释?的规定，将签订商品房买卖合同前所交付的定金作为立约定金。如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。但因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金如数返还买受人，这样有利于充分地保护消费者的合法权益。买房时常见的情况是双方均有诚意签订买卖合同，基于老实信用原那么进行公正谈判，但因对合同的某些条款意见不一致，最终导致签约失败。对于这种情况，不能归责于当事人的任何一方，此时出卖人不

33、得以任何借口及理由占有定金，应当将定金如数返还买受人。三、房屋质量不合格消费者可要求退房和要求开发商予以赔偿?解释?明确规定因房屋质量不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，法院应予支持，开发商交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承当修复责任；出卖人拒绝修复或者无合同期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其它损失由出卖人承当。这里，应当注意的是，在法院审理中，买受人应当提供自己自行或者委托他人修复的证据，以及出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的证据。四、开发商恶意欺诈，买受人可获得双倍赔偿?解释?明确规定，具有以下情况之一者买房人可要求双倍

34、赔偿。1、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人；2、商品房买卖合同签订后，出卖人又将该房屋出卖给第三人；3、出卖人订立商品房买卖合同时，成心隐瞒没有取得商品房预售许可证的事实或者提供虚假商品房预售许可证明；4、出卖人订立商品房预售合同时，成心隐瞒所出售的房屋已经抵押的事实；5、出卖人订立商品房买卖合同时，成心隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实。具备上述五种情形之一的，买受人可以请求解除合同，返还已付购房款及利息，赔偿所造成损失，并可以请求出卖人承当超过已付购房款一倍的赔偿责任。商品房买卖过程中，房地产开发企业恶意违约和欺诈，损害买受人权益的事件屡

35、有发生，按?解释?的规定，开发商将为此承当赔偿责任最高不超过已付购置房屋款的一倍，这一规定，将极好地遏制和制裁恶意违约，欺诈等严重损害市场交易平安的行为。五、不能如期取得房产证可要求出卖人予以赔偿?解释?规定由于出卖人的原因，在一定期限内，买受人不能如期办理房产证，出卖人应当承当违约责任。商品房买卖合同约定或者?城市房地产开发经营管理条例?第三十三条规定的办理所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理房屋所有权登记，买受人有权解除合同和赔偿损失。因开发商的原因不能如期办理房产证引发的纠纷屡见不鲜，如利用集体所有土地开发的工程，未经立项批准的工程，未取得规划审批的工程，

36、没有销售许可证的房屋，未经验收或验收不合格的工程，土地或房屋未解除抵押的，开发商未缴纳相关税费等。在这些情况下，买受人都不能办理房产证。当然，不能如期办理房产证，还可能有其它一些原因，这有待于进一步探讨，以便合理解决。但是要想解除合同或者获得赔偿，必须注意以下几点：第一，买受人不能任何过错，应及时将办理产权证要求的证件先进提供应开发商，并且让其签收，注明收到日期，以分清责任；第二，根据?合同法?第15条关于产权登记的约定，应及时向有关部门查询开发商是否按照合同约定或法律规定履行了“产权登记备案的义务；第三，如果涉及土地等被抵押，向有关部门查询抵押，是否已经解除。六、开发商“交钥匙就算房屋交付使

37、用?解释?明确规定，对房屋的转移、占有，即“交钥匙应视为对该房屋的交付使用，但如果当事人在合同中明确约定了房屋的交付使用，不仅是转移占有，而且要同时转移房屋所有权的，从其约定。关于房屋的交付使用，买卖双方的理解不一致，出卖人通常认为“交钥匙即是房屋交付使用，而买受人那么往往认为，房屋所有权转移才是房屋的交付使用，由此引发的纠纷不断。?解释?有了明确规定，对买卖双方来说都很重要，有了法律依据，双方操作起来更踏实。七、商品房买卖合同不能轻易被认定为无效合同?解释?对一些具体情形下商品房预售合同的效力作了规定，如出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效；但是在起诉前

38、开发商取得商品房预售合同证明的，可以认定有效。当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定，办理登记备案手续为由请求合同无效的，不予支持等。?解释?的这些内容从立法本意上不轻易将商品买卖合同确认无效，从而有利于交易关系的稳定和当事人合法权益的保护，也有利于商品房市场的健康开展。八、支持拆迁户优先取得补偿安置房拆迁人与被拆迁人按照所有权调换形式订立拆迁补偿安置协议，明确约定拆迁人以位置、用途特定的房屋，对被拆迁人予以补偿安置，如果拆迁人将该补偿安置房屋另行出卖给第三人，被拆迁人请求优先取得补偿安置房屋的应予支持。此规定表达了被拆迁人合法权益的保护，即法院支持被拆迁人优先取得补偿安排房屋，如果被

39、拆迁人请求解除拆迁补偿安置协议，无法取得房屋的拆迁户可以请求解除合同，返还已付购房款及利息，赔偿损失并可以请求房地产开发企业承当不超过已付购房款一倍的赔偿责任。我国传统上，不法行为所导致的损害赔偿，以被害人蒙受的损失为限，即损害赔偿不能超过实际所受的损失。?合同法?第一百一十三条关于欺诈适用消法的规定，突破了传统民法理论中合同赔偿责任只在于填补损失，而不在于惩罚的观念。司法解释的出发，是否意味着对消法第四十九条的直接适用呢？最高法院副院长已明确地予以否认问答，两者在适用前提和结果上有区别，消法的适用前提是欺诈，而司法解释规定了五种情形；在结果上，消法的标准是“双倍，而司法解释是“不超过已付购房

40、款的一倍。这一条款给予了承办人在个案中把握出卖人的情节斟酬衡量赔偿数额的空间，不是机械地一律适用“一倍的标准。惩罚性赔偿责任时适用，在司法上产生多种优势。它一方面保护了受害方的合法权益，而且额外的赔偿给予其相应程度的奖励；另一方面使加害者受到应有的惩罚，还可以阻止将来出现同样的违法行为，该制度代表了法律的前进方向。即便如此，惩罚性赔偿责任有无限制的必要呢？答案是肯定的，它是把双刃剑.因为美国实际陪审制，民众的感情或偏见很难通过陪审团带入审判中，惩罚性赔偿会带来诸多不利因素，因此许多州规定不仅适用于一定范围的案件。立法者力图通过规定适用惩罚性赔偿的限制条件和将赔偿数额控制在合理的范围以内，使惩罚

41、性赔偿的不利因素得到有效的调控。另一方面是说商品房的所有权转移消费者的时候，承包人的优先受偿权不得对抗消费者的问题。我们大家都会知道，担保物权按照目前的情况来讲是跟物的所有权的变更没有关系的。这是因为我们根据?合同法?第286条规定承包人的优先受偿权是先于工程折价的价款，就是说当商品房所有权已经转移的时候，就存在一个承包人的优先受偿权是否存在的问题。由于商品房是作为居住使用的情况下，对于消费者的特殊保护就是我们所有的工作当中一项不可缺少的原那么，也就是说任何一项工作即正当有利于维护社会稳定的需要，我们所有的工作恐怕也包括建设行为，法院的审判行为不可能不考虑到社会秩序问题的需要。我国的法律及其司

42、法解释在参考外国立法和实践的根底上，结合房地产开发的实际情况，具体而详细地规定了各项根本原那么，以在于充分地保护消费者的合法权益，既保护了作为弱势群体的消费者，又使不良开发商受到了应有的惩罚，从而在受害人和不良房产商之间得到有效平衡，使惩罚性赔偿制度与买受人利益控制在一个合理限度内，无疑会促进社会诚信和房地产市场的相对健康开展。商品房买卖合同 篇6合同编号：_合同双方当事人：_出卖人:_注册地址:_营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_联系 ：_邮政编码：_委托代理人：_联系 ：_邮政编码：_委托代理机构：_注册地址：_营业执照注册号：_法定代表人：_联系 ：_邮政编码：_买受人：

43、_姓名：_国籍：_地址：_邮政编码：_联系 ：_姓名：_国籍：_地址：_邮政编码：_联系 ：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房达成如下协议：第一条 工程建设依据出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地使用权。为_。该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，_。建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。第二条 商品房销售依据买受人购置的商品房为。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号_。第三条 买受人所购商

44、品房的根本情况买受人购置的商品房以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准为本合同第一条规定的工程中的：第_号房。该商品房阳台是。该商品房建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。_第四条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为_币每平方米_元，总金额_币_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为_币每平方米_元，总金额_币_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。3、按套单元计算，该商

45、品房总价款为_币_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。4、_。第五条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式，本条规定以本条款中均简称面积为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_种方式进行处理：1、双方自行约定：1_；2_；3_；4_；2、双方同意按以下原那么处理：1面积误差比绝对值在3%以内含3%的，据实结算房价款；2面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买卖人

46、，并按_利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内含3%局部的房价款由买受人补足；超出3%局部的房价款由出卖人承当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内含3%局部的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积合同约定面积面积误差比X100%合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第六条 付款方式及期限买受人按以下第_种方式按期付款：1、一次性付款_。2、分期付款_。3、其他方式_。第七条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款

47、，按以下第_种方法处理：1、按逾期时间，分别处理不作累加1逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_违约金，合同继续履行；2逾期超过_日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_该比率应不小于第1项中的比率的违约金。2、_。第十条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变

48、更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，也卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：1该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2_；3_；4_；5_；6_；7_；买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_。第十一条 交接商品房到达交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理

49、交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承当。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_。第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承当全部责任。_。第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定附件三的标准。达不到约定标准的，买受

50、人有权要求出卖人按照下述第_种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、_。3、_。第十四条 出卖人关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件：1、_；2、_；3、_；4、_；5、_；如果在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理：1、_；2、_；3、_。第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用后_日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按以下第_项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房

51、要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。2、买受人不退房，也卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。3、_。第十六条 保修责任买受人购置的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承当相应的保修责任。买受人购置的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承当责任，但可以协助维修，维修费用由购置人承当。_。第十七条 双方可以

52、就以下事项约定：1、该商品房所在楼宇的屋面使用权_；2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权_；3、该商品房所在楼宇的命名权_；4、该商品房所在小区的命名权_；5、_；6、_。第十八条 买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承当义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。_。第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按以下第_种方式解决：1、提交_仲裁委员

53、会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第二十条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议附件四。第二十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十二条 本合同连同附件共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人_份，买受人_份，_ _份，_ _份。第二十三条 本合同自双方签订之日起生效。第二十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人_申请登记备案。出卖人签章:_ 买受人签章：_：_ ：_：_ ：_签章 签章_年_月_日 _年_月_日签于_ 签于_商品房买卖合同 篇7甲方出售人：_地址：_ ：_乙方认购人：

54、_身份证件号码公司注册号：_地址：_ ：_丙方经纪机构：_地址：_ ：_乙方经过了解，有意向购置甲方开发建设的_物业以下简称该物业。其建筑面积_平方米，套内建筑面积_平方米，认购价￥_大写：_。?商品房预售许可证?号：_。经与甲方协商，达成以下协议：1、甲乙双方在签订本认购书时，乙方愿意支付￥_大写：_给甲方作为认购该物业的订金。2、乙方应于本认购书签订后_日内即_年_月_日起，至_年_月_日止到_签订?商品房买卖合同?。并带上如下证件和资料：1本认购书；2身份证明原件和复印件；3_；4_。3、订金退还与不退还的约定。如甲乙双方在约定的时间内签订?商品房买卖合同?，订金抵作购房价款；如甲乙双方

55、在约定签订?商品房买卖合同?的时间内，甲方已将物业另售他人，甲方应双倍返还乙方已付订金；如乙方在约定的时间内不前来协商签订?商品房买卖合同?，订金不予退还，甲方可将该物业另售他人；如甲乙双方在约定的时间内，对?商品房买卖合同?的条文未能协商一致的，甲方应将订金退还乙方，甲方可将该物业另售他人。4、甲乙双方如需变更本协议内容，应协商一致，并签订书面补充协议。5、乙方如对所购物业了解清楚，有购置意向，甲方或乙方均可要求与对方直接签订?商品房买卖合同?。6、甲方如委托房地产经纪机构销售的，经纪机构应作为丙方在本认购书上签章。本认购书一式_份，具有同等法律效力。其中甲方持_份，乙方持_份，丙方持_份。

56、甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月_日丙方签章：_年_月_日商品房买卖合同 篇8合同的效力，又称合同的法律效力，是指法律赋予依法成立的合同具有约束当事人的强制力。依法成立的合同在法律上产生既定力和约束力，无效合同不产生法律效力。?中华人民共和国合同法?(以下简称?合同法?)第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效。?民法通那么?第五十五条规定：“民事法律行为应当具备以下条件：(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律或者社会公共利益。这是?民法通那么?规定的有效合同标准。判断一个合同是否具有法律效力，应主要依据上述?民法通那么?所规定的条件，当

57、事人签订合同时同时具备上述条件，便确认合同有效。商品房买卖合同，是指当事人双方约定，一方交付商品房并移转商品房所有权于他方，他方受领商品房并支付价金的合同。其中负转移商品房所有权义务的一方当事人称为商品房出卖人，负给付价金义务的他方当事人称为商品房买受人。商品房买卖合同的订立和履行，不仅要遵守?民法通那么?、?合同法?等的规定，还应当受?城市房地产管理法?、?土地管理法?等的标准和管理。?城市房地产管理法?第五十九条规定：“国家实行土地使用权和商品房所有权登记发证制度。第六十条第三款规定：“房地产转让或者变更时，应当向县级以上地方政府房产管理部门申请房产变更登记，并凭变更后的商品房所有权证书向

58、同级政府土地管理部门申请土地使用权变更登记，经同级政府土地管理部门核实，由同级政府更换或者更改土地使用权证书。此处的“应当应理解为强制性标准，说明房地产物权的变动以登记为成立要件。实践中商品房买卖纠纷时有发生。商品房买卖纠纷涉及到产权、价款、面积、原承租户的利益等多种问题，但都离不开买卖合同的有效性问题。那么，究竟哪些商品房买卖合同属无效合同呢?归纳起来，主要有以下几种：1、房地产别离出卖，合同无效。由于商品房是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可别离性，因此，商品房的所有权通过买卖而转让时，该商品房占用范围内的土地使用权也必须同时转让或随商品房转移。如果出卖人将房产和土地使用权分别卖与不

59、同的买受人，或者出卖商品房时只转让商品房所有权而不同时转让土地使用权，买受人可以提出这种买卖合同无效。2、产权主体有问题，合同无效。出卖商品房的主体必须是该商品房的所有权人。非所有权人出卖他人商品房的，其买卖行为一般无效 。商品房的产权为数人共有的，必须征得共有人同意才能出卖。出卖共有商品房时，须提交共有人同意的证明书。局部共有人未取得其他共有人同意，擅自出卖共有商品房的，其买卖行为一般认定无效 。3、侵犯优先购置权，合同无效。商品房所有人出卖共有商品房时，在同等条件下，共有人有优先购置权。商品房所有人出卖租赁商品房的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购置的权利。

60、 商品房所有人出卖房商品房侵犯共有人、承租人优先购置权的，共有人、承租人可以请求法院宣告该房商品房卖无效。一般的商品房买卖合同的效力是存在三种情况的，包括有效、无效以及效力待定。而在上述三种情况下，商品房买卖合同那么是无效的，这将对合同的双方当事人产生不利的影响。实践中，在签订商品房买卖合同的时候，为了你的利益着想，最好还是委托网站的专业律师帮你参考一下相关合同内容，维护你的合法利益。商品房买卖合同 篇9合同编号：_出卖人：_买受人：_根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的根底上就买卖商品房达成如下协议