2022年继续教育一级建造师模拟卷完整版试题及答案

1、2022年继续教育一级建造师模拟卷完整版试题及答案第一部分 工程经济1、某新设立的建筑施工总承包公司,依据建设工程安全生产管理条例规定,下列做法正确的是( )A、应当设安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B、不必设安全生产管理机构,但需配备兼职安全生产管理人员C、不必设安全生产管理机构,但需配备专职安全生产管理人员D、应当设安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款

2、,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、根据工程建设国家标准管理办法的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的有( )A、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设通用的建筑模数和制图方

3、法标准C、工程建设通用的试验、检验和评定方法等标准D、工程建设通用的信息技术标准E、工程建设通用的质量标准参考答案：A、B 文字解析：只有属于重要的相关标准才属于强制性标准，因而其他三项错误。 4、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更

4、,法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后,托运人不能再要求改变运输地点,、C项错误。 5、下列关于无效合同主要类型的表述中,正确的是( )A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B、损害国家、集体或者第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、违反地方性法规的强制性规定参考答案：C 文字解析：合同法第52条规定了合同无效的五种类型，注意以欺诈、胁迫的手段订立的合同必须是损害了国家利益才无效，而且国家利益不等同于国有企业的利

5、益。 6、某公司,因经营出现问题,股东甲提议召开董事会,做出了五项决议,其中违反公司法规定的有( )A、解除王某的公司总经理职务B、任命张某为公司的总经理C、同意石某辞去公司监事职务,改任李某为监事D、决议通过公司减少注册资本E、决定暂停支付收购乙公司资产的未付价款参考答案：C、D 文字解析：本题考点是1Z301212董事会的职权范围问题。根据公司法第47条的规定，董事会有权决定聘任或者解聘公司的经理，有权决定公司的经营计划和投资计划等，因此A、B、E项所列事项董事会依法都可以做出决定，符合公司法的规定；根据公司法第38条规定了公司股东会的职权范围，其中第二项和第七项分别为：选举和更换非由职工

6、代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；对公司增加或减少注册资本作出决议。因此C项中董事会同意甲公司代表石某辞去丙公司监事职务，改任丙公司董事，D项通过公司减少注册资本，都违反了公司法的规定。本题符合题意的正确选项是C、D。 7、下列对于强制性标准监督检查的表述,错误的是( )A、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B、应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C、应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D、工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、根据合同法第9条的规定,签订合同的当事人应当具有(

7、 )A、相应的民事权利能力B、相应的民事行为能力C、完全的民事权利能力和民事行为能力D、相应的民事权利能力和民事行为能力参考答案：D 文字解析：合同法第9条规定“当事人订立合同，应当具有相应的民事权力能力和民事行为能力”，所以选项D是正确的。 9、某工程项目施工合同中约定,如该工程质量验收合格,则发包方给承包方一辆汽车作为奖励。则下列关于该奖励条款的表述中,正确的是( )A、该奖励条款属附期限的约定B、该奖励条款不属附条件的约定C、所附期限是否到来具有可能性D、所附条件是否成就具有可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、某省人民政府所在地的市人民政府为加强对建筑业市场的管理,制定并颁布实

8、施了某市建筑业市场管理暂行办法,那么该暂行办法中可以设定( )类型的行政处罚。A、责令停业B、吊销营业执照C、一定数额的罚款D、责令停止执业参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、依照合同法的理论,下列属于狭义合同的是( )A、劳动合同B、公益性捐赠合同C、特许经营合同D、行政征用补偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、某装饰公司与姜某之间因工作待遇问题发生了劳动争议,依据劳动法的规定,双方当事人可以通过下列( )方式解决。A、申请调解B、双方协商C、投诉上访D、申请仲裁E、提起诉讼参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的

9、前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 14、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 15、根据招标投标法有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的(

10、 )A、三分之一B、三分之二C、四分之一D、四分之二参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、下列各项中,属于营业税扣缴义务人的有( )A、境外单位在境内发生的应税业务B、向境外联运企业支付运费的国内运输企业C、个人转让专利权的受让人D、某建筑公司出售自建建筑物E、个人出租自有住房取得的租金收入参考答案：A、C、D 文字解析：考点为1Z301202营业税的纳税人为在中国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，发生在中国境外的应税劳务不属于营业税的征税范围，因而国内运输企业不必扣缴营业税。E选项属于个人所得税征税范围，所以选择A、C、D 17、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘

11、后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、设备公司与开发商签订了一份电梯的供货协议,约定电梯安装完毕后开发商支付货款。在开发商出现( )情况下,设备公司可中止供货。A、经营状况恶化B、转移财产以逃避债务C、上了银行的欠款大户黑名单D、公司破产E、没有及时支付总包的工程款参考答案：A、B、D 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶

12、化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。选项C、E必然证明开发商已丧失或可能丧失履行债务的能力，所以答案是A、B、D。 19、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境

13、保护行政主管部门批准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、在建设某小区的工程中,相关人员投了保险,其中建设工程一切险的被保险人可以包括( )A、房地产商B、总承包小区项目的建筑公司C、分包小区项目的安装公司D、房地产商聘任的监理工程师E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析

14、：暂无解析 23、某工程2008年6月1日领到了施工许可证,由于周边关系协调问题一直没有开工,也未办理延期手续。同年12月7日准备开工,建设单位应当( )A、向发证机关报告B、报发证机关核验施工许可证C、重新领取施工许可证D、向发证机关备案参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、某市政府将某桥梁工程进行招标,甲公司中标承包建造。依照建筑法的规定.甲公司必须投保的险种是( )A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、工程监理责任保险D、建筑意外伤害险参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301192中关于建筑意外伤害保险的投保规定。建筑意外伤害保险，是我国建筑法和建设工程安全生产管理条例强制要求施

15、工单位必须投保的险种。因此，本题的正确选项是D。 25、合同中关于双方违约责任的承担比例和违约项目约定明显不合理,严重损害了一方的合法权益,则该合同的签订违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、乙欠甲l0万元钱将在2008年1月2日到期要偿还,乙突然在2007年12月25日在将其名下惟一的财产,一处市场价为40万元的住房以20万元的价格卖给了他人,则甲可行使( )来保护自己的利益。A、代位权B、撤销权C、提起侵权之诉D、提起违约之诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、应当先履行债务的当事人,听说对方无偿转让财产,

16、导致可能丧失履约能力,则该当事人不可以( )A、中止履行B、请求对方提供担保C、继续履行合同D、请求法院撤销该行为E、法定解除合同参考答案：A、B、D、E 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中先履行的当事人只是听说，所以其不能行使抗辩权，所以答案是A、B、D、E。 28、根据民法通则的规定,法人应当具备的条件是( )A、依法成立B、有必要的财产或

17、者经费C、具有完全民事行为能力D、有自己的名称、组织机构和场所E、能够独立承担民事责任参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 30、下列情况能发生不当得利之债的是( )A、施工单位向工人支付工资B、施工单位为工人办理工伤社

18、会保险C、施工单位为工人发放降温费D、施工单位计算错误多付给张某三天工钱参考答案：D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、当期不能完成建造合同,若在资产负债表日建造合同的结果能可靠地估计,企业确认合同收入和费用的方法是( )A、工程计划进度法B、工程实际进度法C、完工百分比法D、工程形象进度法参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、某企业资产总额年末数1163150元;流动负债年末数168150元,长期负债年末数205000元,则该企业资产负债率为( )A、14.46%B、17.62%C、32.08%D、42%参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、若将设计中苯钾酸钠生产系统的生产能力(其生

19、产能力指数为0.6)在原有基础上增加3倍,则按生产能力指数法估计其投资在原有的基础上应增加( )倍。A、0.90B、1.30C、2.30D、2.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、某工程直接工程费为10000万元,措施费为600万元,间接费率为12%,利润率为4%,计税系数为3.41%。该工程采用工料单价法计价程序,以直接费为计算基础,则该工程的含税造价为( )万元。A、10600B、12346.88C、12690.48D、12767.91参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、城市维护建设税和教育费附加的税基为( )A、销售利润B、企业所得税C、销售收入D、营业税+增值税+消费税参考答案

20、：D 答案解析：暂无解析 6、下列关于工程量清单构成的说法中,错误的是( )A、措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项B、规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的C、投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价D、对于分部分项工程量清单,投标人对清单内容不允许作任何更改变动参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、研究招标文件的合同条件方面,关于保险的研究要求不包括( )A、最低保险金额B、索赔次数要求C、最高保险金额D、保期和免赔额参考答案：C 答案解析：招标文件给出关于保险的有关规定,研究这些规定要搞清楚保险种类,各类险种的最低保险金额、保期和免赔额、索赔次数要求以及对保险公司要

21、求的限制等.但对最高保险额没有规定。 8、货币政策的工具中,不包括( )A、公开市场业务B、贴现率C、增加财政支出D、准备率参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、价值工程的价值是( )A、研究对象的价格与成本的比值B、研究对象的使用价值和交换价值C、研究对象价格的货币表现D、研究对象所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、在财务现金流量表中所列的营业税金及附加一般不包括( )A、营业税B、资源税C、消费税D、增值税参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、通风工程概算,属于( )概算。A、单项工程B、单位建筑工程C、单位安装工程D、设备购置参考答案：B 答

22、案解析：暂无解析 12、现金流量表将现金的流量划分为( )A、经营活动产生的现金流量B、捐赠活动产生的现金流量C、投资活动产生的现金流量D、分配活动产生的现金流量E、筹资活动产生的现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 13、某建设项目订购了50吨的国产非标准设备,订货价格为50000元/吨,已知设备运杂费率为8%,该项目的设备购置费概算价值(采用概算指标法编制。)为( )万元。A、250B、270C、277.5D、324参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、在选择流动资产组合策略时应注意( )A、资产与债务偿还期相匹配B、保留一定的实收资本C、净营运资本应以长期资本来源来解决D、

23、保留一定的资本盈余E、净营运资本应以短期资本来源来解决参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 15、按照相关规定,在初步可行性研究阶段编制的投资估算的误差范围( )A、不超过30%B、不超过20%C、不超过10%D、不超过5%参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、工程量清单的编制依据不包括( )A、建设工程设计文件B、地质勘察报告C、计价规范D、标准、规范、技术资料参考答案：B 答案解析：编制工程量清单应依据:计价规范;国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法;建设工程设计文件;与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;招标文件及其补充通知、答疑纪要;施工现场情况、工程特点及常规施

24、工方案;其他相关资料。地质勘察报告是工程设计的依据,不是编制工程量清单应依据。 17、在会计核算中,管理费用( )A、可直接计入当期成本B、可通过分配计入当期成本C、可按期逐月摊入成本D、不应在成本中列支参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、编制一座年产30万套汽车轮胎工厂的投资估算时,有可能影响该估算准确程度的因素有( )A、估算编制所采用的方法B、项目本身的复杂程度及对其认知程度C、某一个类似项目投资估算的准确程度D、项目所在地的自然、经济环境描述的翔实性E、对项目构思和描述的详细程度参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 19、某项目建设投资支出第一年为1300万元,其中资本金投

25、入200万元。在为考察项目的盈利能力而编制的现金流量表中,第一年的所得税前净现金流量为( )万元。A、-1300B、-1100C、-200D、200参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、某建筑安装工程公司2007年3月末施工工程各项费用余额为200万元,4月末工程竣工,竣工后一次结算工程价款。4月份发生施工费用如下：人工费20万元,机械使用费50万元,间接费用6.3万元,劳动保险费2万元,银行手续费3万元,短期借款利息5万元。则此项工程的实际成本是( )万元。A、70B、76.30C、270D、276.30参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、施工企业经营租赁设备比购买设备的优越性有( )

26、A、可以改善自身的股权结构B、可获得出租方良好的技术服务C、不必承担设备维修和管理的责任D、可避免通货膨胀和利率波动的冲击E、可提高自身资金的流动性参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 22、施工图预算的构成有( )A、成本B、利润C、税金D、预算管理费E、预算编制费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 23、对总资产周转率指标,下列说明和解释正确的有( )A、该指标是企业在一定时期内主营业务收入净额与总资产平均余额之间的比率B、该指标反映举债形成的资产的利用效率C、该指标反映企业全部资产的利用效率D、该指标反映资产总额的周转速度E、该指标计算值越高越好参考答案：A、C、D、E 答案解

27、析：暂无解析 24、若借款企业预测市场利率将下降,则应与银行签订( )A、固定利率合同B、定额利率合同C、浮动利率合同D、变动利率合同参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、根据2006年新的企业会计准则,下列营业利润计算公式正确的是( )A、主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加B、主营业务利润+其他业务利润-管理费用-财务费用C、营业利润+投资收益(或损失)+补贴收入+营业外入-营业外支出D、营业收入-营业成本(或营业费用)-营业税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益(损失为负)+投资收益(损失为负)参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、某设备目

28、前实际价值2500元,还可使用6年,且价值保持不变。该设备第一年的运行成本为2000元,以后每年增加300元。该设备的经济寿命为( )年。A、1B、25C、6D、9参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、采用实物单价法进行投标报价时,以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后汇总,得到的是( )A、分部工程直接费B、单位工程直接工程费C、单位工程直接工程费和间接费D、单位工程预算造价参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、某新建住宅的直接工程费为800万元,按照当地造价管理部门规定,土建工程措施费费率为8%,间接费费率为15%,利润率为7%,税率为3.4%。则该住宅的单位工程概算为( )万元。

29、A、1067.20B、1080.10C、1081.86D、1099.30参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还;此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为( )元。A、200B、300C、1700D、1900参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、某施工企业当期实现的主营业务收入为10000万元,主营业务成本为8000万元,主营业务税金及附加为960万元;其他业务利润为2000万元,管理费用和财务费用总计为1200万元,则该企业当期营业利润为( )

30、万元。A、1840B、2800C、3040D、4000参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有( )A、保留金B、履约担保书C、银行保函D、投标保函E、保兑支票参考答案：A、B、C 文字解析：履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的形式包括：银行履约保函；履约担保书；保留金 2、国际工程项目管理的核心是( )A、工程进度B、工程质量C、工程合同D、工程造价参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、项目建设纲要的内容包括( )A、设计要求B、设计原则C

31、、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 4、编制施工成本计划应满足的要求有( )A、组织对施工成本的管理目标B、与施工图预算对应C、合同规定的项目质量和工期D、以经济合理的项目实施方案为基础E、有关定额及市场价格参考答案：A、C、D、E 文字解析：编制施工成本计划应满足的要求包括组织对施工成本管理目标的要求、以经济合理的项目实施方案为基础的要求、有关定额及市场价格的要求及合同规定的项目质量和工期要求等,与施工图预算无直接的联系,选项A、C、D、E正确。

32、 5、在环境管理体系要求及使用指南(GT240012004)认为环境是指“组织运行活动的外部存在”,其中不包括( )A、人B、动物C、植物D、自然遗迹参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁,并最终导致其他费用增加的合同是( )A、固定单价合同B、固定总价合同C、成本加固定酬金合同D、固定成本加酬金合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出,控制目标应是( )A、成本预测B、成本计划C、成本核算D、成本分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、建设工程项目的可能的资金总供应量属于( )A、资金需求计划

33、的内容B、资源风险分析的要素C、资金供应条件的范畴D、合同条款的组成部分参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 11、在直方

34、图中质量特性数据分布偏下限,易出现( )A、不经济B、不合格C、不实用D、好品质参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( )、进入班组。A、总包单位B、分包单位C、项目D、建设单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、建造师是一种( )的名称,而项目经理是一个工作岗位的名称。A、技术职称B、工作职务C、技术岗位D、专业人士参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、( )由施工企业调查、处理结案。A、轻伤事故B、重伤事故C、死亡事故D、重大伤亡事故E、一般事故参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 15、在FII合同条件下,计算工程量清单项目中一般项目时,确

35、定工程数量的依据是( )A、工程量清单中的工程量B、承包人计量的工程量C、发包人计量的工程量D、工程师计量的工程量参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、双代号时标网络计划中代表工作的实箭线末端对应的时标值为( )A、该工作的最早完成时间B、该工作的最迟完成时间C、紧后工作最早开始时间D、紧后工作最迟开始时间参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、旁站监理“是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对( )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A、关键部位B、关键工序C、关键线路D、关键岗位E、关键工种参考答案：A、B 文字解析：引自建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行),建市20

36、02,189号。 18、在单代号搭接网络计划中,用来表示工作之间逻辑关系是( )A、箭线及其时距B、节点及其编号C、工作时差D、时间参数参考答案：A 文字解析：在单代号搭接网络图中,工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系,其表现为相邻工作间的时间间距,故答案A正确；而工作时差等时间参数、节点及其编号等都与逻辑关系无关,故B、C、D均不正确。 19、承包人在分析工程师的工作内容时,关注重点应放在( )A、是否及时给予承包人有关工程指令、答复及确认B、能否公平公正处理承包人与发包人之间的工程争议C、工程师的专业水平是否适应本工程需要D、能否及时对工程争议做出调处意见参考答案：A 文字解析：关于工

37、程师工作,承包人最为关注的应是工程师能否及时给予指令、对承包人提交的报告能否及时予以批复、确认,以保证工程顺利进展。 20、下列选项中,应编制分部(分项)工程施工组织设计的是( )A、无粘结预应力混凝土B、大量土石方工程C、特大构件的吊装D、室内抹灰E、填充墙砌筑参考答案：A、B、C 文字解析：分部(分项)22程施工组织设计(也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计)针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基坑、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体、详细,可操作性强,是直接指导分部

38、(分项)工程施工的依据。 21、项目的信息管理,是使项目的信息能方便和有效地获取、( )、存档、处理和交流。A、分类B、存储C、编码D、打印参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、已知下列双代号网络图,通过工作间的逻辑关系分析可知,工作A、的紧后工作有()A工作IB、工作BC、工作CD、工作DE、工作G参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、在长期的生产实践过程和理论研究中形成的PDCA循环,是确立质量管理和建立( )的基本原理。A、质量体系B、施工方案C、过程监控D、质量检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、实现全员安全控制需要对建设工程项目的目标在以项目经理为首的项目管理系统

39、内进行分解,分解的过程需要按照( )的方法进行。A、目标管理B、过程管理C、总体规划D、体系管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括( )A、审核概算B、审核施工图预算C、定期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E 文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告；参加评标及合同谈判。 26、实践证明,( )是设计质量控制的重要环节。A、设计任务的组织B、投资的组织C、

40、规划单位D、政府行政主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、设计任务的委托主要有( )模式。A、业主方平行委托多个设计单位进行设计B、业主方既委托设计总负责单位,同时又委托若干个设计单位C、业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计D、业主方自行完成设计E、业主方委托一个设计总负责单位,设计总负责单位自行完成全部设计任务参考答案：A、C、E 文字解析：设计任务的委托主要有两种模式,即：(1)业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再

41、委托其他设计单位配合设计。(2)业主方不委托设计总负责单位,而平行委托多个设计单位进行设计。此题注意第一种模式中,“设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计”的含义包括由设计总负责单位自行完成全部设计任务。 28、施工单位应当具备安全生产的资质条件,建设工程实行总承包的,总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程( )施工。A、主体结构B、装修C、土方D、二次结构参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、某化工建设工程在项目决策阶段,需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是( )A、施工单位B、建设单位C、地方政府D、施工承包商参考答案：B 文字解析：暂无解析

42、30、在城市旧城改造拆迁过程中,施工场界内的污染防治属于( )A、职业健康问题B、安全生产问题C、环境保护问题D、环境治理问题参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据安全生产违法行为处罚办法

43、的规定,各级政府安全生产监管部门可以实施( )处罚行为。A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令改正E、责令停产停业整顿参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、根据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 5、施工平面布置图包含的内容一般不包括( )A、原有地形地物B、距离施工现场较远的城镇C、安全消防设施D、施工防排水临时设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、遇有( )级以上大风、大浪等恶劣天气

44、时,应停止水上作业。A、五B、六C、七D、八参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的

45、运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 9、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分

46、参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 13、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 14、公路工程质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报

47、、故意拖延报告期限的,故意破坏现场等行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究( )A、刑事责任B、行政责任C、民事责任D、经济责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E

48、文字解析：暂无解析 18、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人( )A、处三年以下有期徒刑或者拘役B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金C、处五年以下有期徒刑或者拘役D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、应急救援预案按类别分有( )几种。A、综合应急预案B、企业级应急预案C、专项应急预案D、项目级应急预案E、现场处置方案参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解

49、析 21、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、滑坡体土方的正确开挖方法是( )A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。

50、主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、大体积混凝土的浇注的特点有( )A、用水化热高,初凝时间短的水泥B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰C、砂选用中、粗砂,石子选用0532cm的碎石和卵石D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以25m左右为宜E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 26、背景

51、材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C

52、、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、国家对水资源的管理体制是实行( )A、国务院水行政主管部门统一管理B、流域管理机构统一管理C、国家和地方水行政主管部门分级管理D、流域管理与行政区域管理相结合参考答案：D

53、 文字解析：暂无解析 2、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定,下列关于分包单位管理职责叙述正确的是( )A、分包单位应持有营业执照和具备与分包工程专业等级相应的资质等级证书,并具备完成分包工程所必需的技术人员、管理人员和必要的机械设备B、分包单位应严格履行分包合同中的职责C、分包单位应接受承包单位的管理,并对承包单位负责D、分包单位只须对承包单位负责,无须接受项目法人(监理单位)、质量监督机构的监督和管理E、分包单位须接受项目法人(监理单位)、质量监督机构的

54、监督和管理参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、水电站的典型布置形式有( )A、引水式电站B、河床式电站C、坝内式电站D、坝式电站E、贯流式电站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 5、水利部门进行河道整治,涉及航道的,应事先征求( )对有关设计和计划的意见。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、交通部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、下列适用铲运机开挖的岩层有( )A、砂土B、黏土C、砂砾石D、风化岩石E、爆破块石参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、防洪规划是指为防治某河流或某沿河地区的洪水灾害而制定的( )A、具体措施B、总体计划C、防洪方案D、

55、减灾措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员,应当( )A、有5年以上的工作经验B、有10年以上的工作经验C、通过水行政主管部门批准D、通过国家考试,取得相应的资格参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、锚固按结构形式分为( )A、抗滑桩B、抗压桩C、锚洞D、喷锚支护E、预应力锚固(锚索)参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例规定,大中型水利水电工程建设临时用地,至少应由( )批准。A、乡(镇)级以上人民政府土地主管部门B、县级以上人民政府土地主管部门C、市级以上人民政府水行政主管部门

56、D、流域管理机构水行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时,超欠比应控制在( )A、115B、120C、1520D、1525参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过( )度。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、面板堆石坝垫层料的施工质量控制需检查的项目包括( )：A、颗分B、过渡性C、密度D、渗透

57、性E、内部渗透稳定性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 15、在确定土石坝土料压实参数的碾压试验中,以单位压实遍数的压实厚度( )者为最经济合理。A、最大B、最小C、等于零D、无穷小参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、水工大坝工程专业承包三级企业可以承担( )A、单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类坝型的坝基处理施工B、单项合同额不超过企业注册资本金5倍、50m及以下各类坝型

58、坝基处理施工C、单项合同额不超过企业注册资本金4倍、60m及以下各类坝型坝基处理施工D、单项合同额不超过企业注册资本金3倍、70m及以下各类坝型坝基处理施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：

59、暂无解析 19、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),5级土石围堰边坡稳定安全系数不小于( )A、12B、115C、11D、105参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、水电工程安全鉴定是水电工程蓄水验收和枢纽工程专项验收的重要条件,也是确保工程安全的重要措施。工程安全鉴定由( )指定有资质单位负责。A、项目法人B、项目审批部门C、质量监督单位D、省级政府部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、根据水工碾压混凝土施工规范(SL5394),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是( )A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数B、每层碾压作

60、业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重C、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内D、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土终凝时间以内E、施工缝及冷绛必须讲行层面处理,处理合格后方能继续施工参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括( )A、组织措施B、安全措施C、技术措施D、经济措施E、合同措施参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、混凝土骨料中的( )对混凝土抗冻性影响较大。A、含泥量B、坚固性C、吸水率D、针、片状颗粒含量参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、施工导流的