2022年最新继续教育一级建造师职称习题360题精选(试题+答案)

1、2022年最新继续教育一级建造师职称习题360题精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、某施工单位中标后与招标单位签订了施工合同,并按照招标文件要求提交了履约保证金。后因多种原因,施工单位拒绝履行合同,给招标单位造成一定损失,下列关于施工单位法律责任说法中错误的是( )A、履约保证金不予退还B、损失超过履约保证金的,对超过的部分不予赔偿C、损失超过履约保证金的,对超过的部分予以赔偿D、若情节严重,施工单位可能被取消25年的投标资格参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、施工单位试验员在混凝土浇筑现场对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块时,监督此过程的应当是( )A、施工单位项目经理B、混凝

2、土生产厂质监人员C、监理工程师D、施工单位施工员参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、在下列表述中,当事人应承担违约责任的是( )A、甲、乙约定,若乙打赌输了,乙应帮助甲打丙一顿,乙输后没有按约履行B、发包人与承包人约定,承包人严格执行发包人的工程指令。施工中发包人要求承包人使用不合格材料,承包人拒绝C、甲骑车时不慎将乙撞伤,乙花费了大量医疗费用D、甲、乙约定由乙在年底供货,而乙在年初时明确表示自己年底不会供货参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、按照解释的规定,延期支付工程款的,工程款利息从应付工程款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下( )时间作为应付款时间。

3、A、建设工程实际交付的,为交付之日B、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件的之日C、建设工程未交付、工程价款也未结算的,为当事人起诉之日D、建设工程合同中约定了竣工日期的,为约定竣工之日E、建设工程有质量验收合格的,为验收合格之日参考答案：A、B、C 文字解析：根据解释第18条规定，A、B、C项正确。 5、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标

4、代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 6、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 7、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施,不含下列选项中的( )A、查询、冻结、划

5、拨被执行人的存款B、扣留、提取被执行人的收入C、查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D、与被执行人订立执行和解协议参考答案：D 文字解析：前三项措施见民事诉讼法第二百一十八条、第二百一十条九、第二百二十条的规定，第二百零七条规定的执行和解，不属于执行措施，所以本题选D。 8、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是( )A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任D、孙某以其

6、个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、民事诉讼法的回避制度是为了保证案件的公正审判,下列人员中,( )不适用回避的规定。A、书记员B、证人C、鉴定人D、勘验人参考答案：B 文字解析：民事诉讼中的证人，是指了解案件情况并向法院或当事人提供证词的人，不属于民事诉讼法第四十五条规定适用回避的人员，所以本题选B。 10、李某发起成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其基本存款账户D、应

7、将全部账号向税务机关报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、在担保的法律规定中,有关最高额担保制度,下列说法正确的是( )A、可以设立最高额保证B、可以设立最高额抵押C、可以设立最高额质押D、可以设立最高额留置E、可以设立最高额定金参考答案：A、B、C 文字解析：法律没有规定最高额留置和最高额定金制度。 12、下列原则中,属于合同法基本原则的是( )A、均等原则B、等价有偿原则C、诚实原则D、不损害社会公共利益原则参考答案：D 文字解析：合同法第3条至7条，规定了合同法的五个原则：平等原则、自愿原则、公平原则和诚实信用原则和不得损害社会公共利益原则。所以A、C不符合法律规定；B是民法原则不

8、是合同法原则，正确答案是D。 13、张某是甲有限责任公司的董事,该公司以销售电脑为主要业务。张某在任职期间利用业余时间代理乙公司销售了一批电脑并收取高额报酬。甲公司得知后表示异议,认为张某的行为侵害了本公司的利益,而张某认为其并未利用工作时间代理乙公司销售,甲公、司无权干涉。下列说法正确的是( )A、张某违反竞业禁止义务,其代理乙公司进行的销售无效B、张某的行为与甲公司无关,甲公司无权提出异议C、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬系劳动所得受法律保护,但甲公司有权解聘张某D、张某违反竞业禁止义务,但其代理乙公司进行的销售有效,张某所得报酬应当归甲公司所有,而且甲公

9、司可根据内部章程对其进行处分参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301213公司董事、高级管理人员的义务。根据公司法第149条第一款第五项规定，董事、高级管理人员不得未经股东会、股东大会同意利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；同条第二款规定，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。在本题中，张某作为公司的董事未经股东会同意进行了竞业禁止的行为，所得收入应归公司所有，故D是正确的答案。 14、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕

10、之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、依据不同的标准,可以将合同划分为不同种类。下列分类中,建设工程合同所属的分类包括( )A、有名合同B、双务合同C、单务合同D、无偿合同E、有偿合同参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 16、在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体,下列主体之中,可能为同一人的有( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益

11、人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根据保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D。 17、按照标准的级别,把标准分为( )A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准E、推荐性标准参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中,( )不正确。A、两审终审制度是指一个民事诉讼案件经过两审法院审判后即告终结的制度B、民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C、对于一般民事诉讼案件,当事人不服一审法院的判决或裁定,可以上诉

12、至上一级法院D、超过上诉期的判决、裁定,为生效判决、裁定,当事人不得再上诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、取得建造师资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是按规定( )A、向主管部门备案B、受聘并注册于具有相应资质的单位C、由主管部门审批D、与受聘单位签约参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、甲、乙双方签订一份买卖合同,该合同标的物的价格执行政府指导价,于1990年6月1日前交付完毕,6月1日的政府指导价是35元/吨,但甲方直至1991年8月1日才交货,此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨,市场价是45元/吨,则结算时乙应按照( )计算付款。A、35元/吨B、30元/吨C、45元

13、/吨D、40元/吨参考答案：B 文字解析：合同法第63条规定，执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。总体原则是适用的价格不利于违约方。所以答案是B。 21、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是( )A、2021年3月5日B、2021年3月15日C、2021年5月15日D、2023年2月13日参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、下列选项中,注册建造师

14、享有的权利包括( )A、使用注册建造师名称B、保管和使用本人注册证书、执业印章C、在执业范围外从事相关专业的执业活动D、对侵犯本人权利的行为进行申述E、介入与自己有利害关系的商务参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 23、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是( )A、中标通知书就是合同B、合同的生效时间是2007年3月4日C、中标通知书的法律性质属于承诺D、双方应在2007年4月2日前订立书面合同E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告参考

15、答案：C、D 文字解析：暂无解析 24、在工程建设领域的下列情形中,可以因法定抵消而使合同权利义务终止的是( )A、施工单位欠材料商5万元货款,材料商的经理个人欠施工单位5万元借款B、设计合同中约定设计方应提供5名一级建筑师负责项目设计,设计单位为节约成本,提出只提供2名设计师但以少收取部分设计费用冲抵C、建设单位欠施工单位工程款20万元,施工单位讨要过程中将建设单位的办公器材打烂,需维修费20万元D、建设单位拖欠工程款20万元,施工单位工程质量不符合约定应承担的违约金20万元参考答案：D 文字解析：A项中，两个债务分属不同的债权人，不能产生法定抵消；B项中，属于不同种类的债务不得法定抵消；C

16、项中，违约债务与侵权债务不得法定抵消；D项正确。 25、以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述,正确的是( )A、经过公证的书证的证明力一般大于其他书证B、物证的证明力一般小于其他书证C、鉴定结论的证明力一般大于其他书证D、直接证据的证明力一般大于间接证据E、证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力和其他证人相等参考答案：A、C、D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，物证的证明力一般大于其他书证；证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。所以B、E项错，本题选A、C、D。 26、根据建设工程安全生产管理

17、条例的规定,下列关于安全生产要求的表述正确的有( )A、登高架设作业人员须取得特种作业操作资格证书后,方可上岗B、登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后,即可上岗C、脚手架工程应编制专项施工方案,并附具安全验算D、脚手架工程的施工方案必须经专家论证E、脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字后方可实施参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 27、按照建设工程质量管理条例的规定,建设单位应当依法进行招标采购的有:工程建设项目的( )A、监督B、勘察C、监理D、施工E、设计参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 28、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项

18、目负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时,发现施工图及说明不符合档案规范要求,遂提出了整改意见,要求项目( )于项目竣工验收前对存在的问题进行整改,并进行复查。A、建设单位(法人)B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、某工程项目,由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合同无效,则该合同中的条款(

19、)A、都无效B、争议解决条款有效C、价款条款有效D、违约责任条款有效参考答案：B 文字解析：根据合同法第98条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。 第二部分 项目管理1、价值工程是就某个具体对象开展的有针对性地分析评价和改进,可作为价值工程对象的是( )A、为获取销售利润而增加成本的B、为改善性能而进行各种研究的C、为获得功能而发生各种费用的D、为扩大市场销售份额而进行的各种投入参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、经股东大会或类似机构批准按照规定的比例从净利润中提取的是( )A、任意盈余公积B、未分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：A 答

20、案解析：暂无解析 3、下列属于指定用途的留存收益有( )A、接受无偿捐赠B、未分配利润C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 4、在建设项目设计工作阶段,与投资准备工作紧邻的前项工作是( )A、编制项目建议书B、编制项目可行性研究报告C、进行初步设计D、进行施工图设计参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、对于施工过程中必须发生,但是在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目,可以采取( )计价。A、分包法B、实物量法C、参数法D、测定法参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、会计主体可以是( )A、一个营利性组织B、具有法人资格的实体C

21、、不具备法人资格的实体D、不进行独立核算的企业参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 7、下列费用中包含在可行性研究费内的有( )A、编制项目可行性研究报告的费用B、为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用C、概预算编制费用D、编制项目建议书费用E、进行工程现场钻探的费用参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 8、某企业存货期初、期末余额分别为286000元和312500元,主营业务成本为600000元,则存货周转率是( )A、1.805B、1.905C、2.005D、2.105参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、某设备的原始成本(实际价值)为4000元,残值固定为400元,

22、每年设备的劣化增量是均等的,年低劣化值为200元,不计利息。设备的经济寿命为( )年。A、2.45B、6C、6.32D、6.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、作为施工单位组织施工的基本依据,施工图设计是初步设计和技术设计的( )A、前提条件B、具体化C、优化实施D、深化参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、下列属于间接费用的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 12、在项目生产经营阶段,贷款对项目发起人有如下性质( )A、无追索B、有限追索C、完全追索D、有限追索或无追索参考答案：D 答案解析：暂无

23、解析 13、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按平均年限法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、19.60%B、20%C、39.20%D、40%参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、根据我国企业会计准则,利润总额的计算公式为( )A、营业利润+营业外收入-营业外支出B、营业收入-营业成本+营业外收支净额C、营业利润+投资收益+营业外收支净额D、营业利润+投资收益参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、现场勘察一般是标前会议的一部分,投标人应积极参加并准备好( )A、施工方案B、工程地质资料C、相关技术文件D、现场勘察提纲参考答案：D 答案解析：暂

24、无解析 16、下列对建设工程项目可行性研究的表述,错误的是( )A、可行性研究是决定项目投资与否的最重要的一个环节B、对各种可能拟定的建设方案和技术方案进行技术经济分析和比较论证C、在投资决策后,对项目有关的社会、经济和技术等方面进行细致的调查研究D、确定该项目是否投资和如何投资,或是就此终止不投资参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和( )两大部分。A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、下列费用中能列入建筑安装工程直接工程费中的人工费的有( )A、生产工人劳动保护费B、生产工人探亲假期的工资C、生产工

25、人退休工资D、生产工人福利费E、生产职工教育经费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 19、在项目财务评价中合理计算各种税费,是正确计算项目效益与费用的重要基础建设投资估算表中涉及的主要税费包括( )A、消费税B、关税C、营业税D、资源税E、增值税参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 20、下列属于企业临时设施的有( )A、筹建期间发生的印刷费B、日常办公费C、筹建期间发生的人工费D、现场临时办公室E、临时搭建的食堂参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 21、商业银行体系能够创造出来的货币的多少,取决于( )的大小。A、存款利率B、贴现率C、法定准备金D、贷款利率参考答案：C 答案解析

26、：暂无解析 22、某企业欲投资一项目,预计2年后项目投入运营并获利,项目运营期为10年,各年净收益为500万元,每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%,复利计息,借款期限为6年。如运营期各年年末还款,该企业期初最大贷款额度为( )万元。A、1234B、1308C、1499D、1589参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、下列费用中,属于建筑安装工程间接费的有( )A、承包商为筹集资金而发生的各项费用支出B、承包商工会经费C、承包商的劳动保险费D、建筑工程一切险的保险费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 24、风险费的确定通常由投标人通过分析具体工程项目

27、的风险因素后,确定一个比较合理的费用项目的百分数作为风险费率,这个费用项目是( )A、工程总价B、直接费C、待摊费D、间接费参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、建设工程项目的特征有( )A、一次性B、目标性C、周期性D、限定性E、重复性参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 26、在承包工程中的保险项目中,保险费已分别计入相应的单价,在其他待摊费中不再考虑的保险类型是( )A、工程保险B、雇员的人身意外险C、施工机械设备保险D、材料设备运输保险E、第三方责任险参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 27、项目融资的特点有,项目融资( )A、是以项目本身为主体安排的融资B、可实现项目

28、发起人公司负债型融资的要求C、融资成本相对较低D、对项目发起人无追索权或只有有限追索权E、以项目友起人自身的资信作为贷款的首要条件参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 28、概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的,其作用主要有( )A、用于工程的施工管理B、编制扩大初步设计概算C、编制概算指标D、确定建设项目投资额E、编制预算定额参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 29、国家向农村集体经济组织征用耕地进行工程建设,征用耕地的补偿费用不包括( )A、土地补偿费B、安置补助费C、地上附着物和青苗补偿费D、土地使用权出让金参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、某机电安装公司2009年10

29、月发生施工材料费用60万元,人工费25万元,机械使用费用5万元,财产保险费5万元。根据企业会计准则及其相关规定,则此项工程的生产成本是( )A、30万元B、65万元C、90万元D、95万元参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括( )A、审核概算B、审核施工图预算C、定期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E 文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告

30、；参加评标及合同谈判。 2、运用比较法分析施工成本时,可以采用的形式有( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平、先进水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比E、将预算指标与目标指标对比参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 3、设计任务的委托主要有( )模式。A、业主方平行委托多个设计单位进行设计B、业主方既委托设计总负责单位,同时又委托若干个设计单位C、业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计D、业主方自行完成设计E、业主方委托一个设计总负责单

31、位,设计总负责单位自行完成全部设计任务参考答案：A、C、E 文字解析：设计任务的委托主要有两种模式,即：(1)业主方委托一个设计单位或由多个设计单位组成的设计联合体或设计合作体作为设计总负责单位,设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计。(2)业主方不委托设计总负责单位,而平行委托多个设计单位进行设计。此题注意第一种模式中,“设计总负责单位视需要再委托其他设计单位配合设计”的含义包括由设计总负责单位自行完成全部设计任务。 4、基工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2008年1月签合同时该主要材料综合价格指数为102%,2009年1月结算时,综合价格指数为115

32、%,则该主要材料的计算款为( )万元。A、71800B、101471C、103000D、152000参考答案：B 文字解析：主要材料计算款=150060115102=101471万元 5、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,一个建设项目可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、月度计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、双代号网络图的基本构成要素有( )A、箭线B、节点C、虚工作D、线路E、编号参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( )项目管理的范畴。A、业主方B、

33、施工方C、设计方D、供应方参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、下列选项属于第一类危险源的有( )A、锅炉爆炸产生的冲击波B、吊起重物的势能C、电缆绝缘层破裂D、脚手架扣件质量低劣E、噪声的声能参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 9、下列建设工程项目管理任务中,属于业主方项目管理职能的有( )A、投资目标分解B、确定施工发包模式C、设计阶段的质量控制D、施工成本控制E、选择劳务分包参考答案：A、B、C 文字解析：A、B、C所列的项目管理工作任务是属于业主方项目管理职能范畴的,D、E是属于施工方项目管理范畴的。 10、某工程合同价款为1000万元,2009年1月签订合同并开工,2009年1

34、0月竣工。2009年1月的工程造价指数为108%,2009年10月的工程造价指数为112%,则该工程价差调整额应为( )万元。A、103798B、96489C、3704D、4008参考答案：C 文字解析：工程结算款=(1000112108)-1000=3704万元 11、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件。在正式投标需要注意的事项包括( )A、在投标截止日期之前提交投标书B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、如有正当理由,投标人可在招标范围以外提出新的要求D、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件E、投标书正本和副本的内容允许

35、有差别参考答案：A、B、D 文字解析：投标人应该按招标文件的要求编制投标文件。投标人在招标文件范围以外提出新的要求,将被视为对招标文件的否定,不会被招标所接受。 12、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化,施工作业技术交底的内容必须具有可行性和( )A、宏观指引性B、可操作性C、前瞻性D、宏观调控性参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、项目管理目标责任书应在( ),由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。A、项目投标之前B、项目实施之前C、项目实施之后D、项目结束之后参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、施工成本预测是在工程的施工以前,运用一定的方法( )A、对成本因素进行分析B、分

36、析可能的影响程度C、估算计划与实际成本之间的可能差异D、对成本进行估算参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、当初步验收检查结果符合竣工验收要求时,监理工程师应将施工单位的竣工申请报告报送建设单位着手组织( )等单位和其他方面的专家组成竣工验收小组并制定验收方案。A、物业B、勘察C、设计D、施工E、监理参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、施工组织设计是对施工活动实行( )的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。A、严格控制B、优化设计C、合理安排D、科学管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、下列关于工程预付款的额度的说法,正确的有( )A、对于复杂工程项目。根据承

37、包人的资质等级确定B、包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的10,不高于合同金额的30C、对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付D、实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例(或金额)E、实行项目总承包的工程,按总承包隶属关系分阶段预付参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 18、FII简明合同格式适用于( )项目。A、投资较低不需要分包的建筑工程B、需要进行分包的建筑工程C、工作内容简单但建设周期较长的工程D、适合采用总价合同的建筑工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、建设工程索赔是一项正当的权利要求,从本质上讲索赔是( )A、发包人与承

38、包人之间的一种对立B、发包人与承包人之间普遍存在的合同管理业务活动C、发包人或承包人各自向对方提出一种权利要求D、现代工程承包的一大特点参考答案：B 文字解析：建设工程索赔从本质上讲是当事人(发包人与承包人)之间正常的而且普遍存在着的一项合同管理业务。 20、声音、文字、( )和图像都是信息的表达形式。A、数据B、数字C、情报D、新闻参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、政府建设工程质量监督部门,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将( )方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。A、施工B、规划C、设计D、监理E

39、、建设参考答案：A、C、D、E 文字解析：政府建设工程质量监督部门,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将施工方、设计方、监理方和建设方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。故选项B不正确。 22、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 23、工程质量监督报告作为

40、( )的组成部分提交竣工验收备案部门。A、竣工验收工作会B、竣工验收资料C、工程结算依据D、工程施工总结参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、综合成本的分析方法中,可进行施工项目定期的、经常性的中间成本分析的是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括( )A、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调C、投资控制D、质量控制E、信息管理参考答案：A、B、D、E 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管

41、理、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。 26、在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,目的有( )A、发现成本是否超支B、确定纠偏的主要对象C、确定偏差的严重性D、找出产生偏差的原因E、检查纠偏措施的执行情况参考答案：C、D 文字解析：施工成本控制的步骤包括比较、分析、预测、纠偏和检查。其中,分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因,所以选C、D。发现成本是否超支是成本比较阶段的工作；确定纠偏的主要对象是成本纠偏阶段

42、的工作；检查纠偏措施的执行情况是成本检查阶段的工作,故选项A、B、E均不符合题意。 27、建筑材料采购合同中应该明确货物的验收依据。验收依据包括( )A、采购合同B、供货方提供的发货单、计量单及其他有关凭证C、合同约定的质量标准和要求D、施工技术规范E、双方封存的样品参考答案：A、B、C、E 文字解析：施工技术规范用于指导具体施工,不作为材料验收的规范。 28、下列事件中,属于承包人可以向发包人提起索赔的有( )A、发包人在合同中对承包人提出保密要求B、工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复C、地质勘探机构出具的地质情况报告不准确D、发包人不按合同约定时限支付工程款E、承包人认为工程师指令不

43、正确而拒绝执行导致的损失参考答案：A、B、C、D 文字解析：如发包人对承包人提出有关工程的保密要求,则承包人采取相关保密措施的费用由发包人承担。任何情况下承包人必须执行工程师就工程下发的指令,因拒不执行工程师指令而造成的损失由承包人负责。 29、工程施工成本计划可以按施工成本组成、项目组成或工程进度等进行编制,三种编制方法( )A、只能各自独立使用B、形式是相同的C、可以结合起来使用D、用途是相同的参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据横道图计划使用者的要求,工作可按照( )等进行排序。A、逻辑关系B、责任C、项目对象D、时间先后E、同类资源参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析

44、第四部分 公路实务1、质量事故书面报告的内容包括( )A、工程项目名称B、事故简要经过C、责任人处理情况D、事故控制情况E、事故报告单位参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 2、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、在开挖土方过程中,开挖深度超过( )时,其边缘上面作业同样应视为高处作业。A、2mB、3mC、4mD、5m参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案

45、：A、B、C 文字解析：暂无解析 5、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、按照测量管理制度

46、的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 10、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有( )A、集水坑排水法B、井点排水法C、板桩法D、沉井法E、帷幕法参考答案：C、D 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58 11、属于压缩关键

47、工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、下列属于收费车道计算机系统的设备是( )A、服务器B、路由器C、雨篷信号灯D、彩色喷墨打印机参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相

48、应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 15、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、

49、D 文字解析：暂无解析 17、供衬砌用的临时中线点,必须用( )测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、测距仪参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列不属于桥梁基础的是( )A、刚性基础B、承台C、沉井

50、D、盖梁E、地下连续墙参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 21、溶剂型路面标线涂料分为普通型和( )A、可水洗型B、反光型C、突起型D、人工加速耐候性型参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的( )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E

51、、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、可用于二级公路路面的有( )A、砂石路面B、水泥混凝土C、沥青混凝土D、沥青表面处冶E、沥青碎石参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、在梁段顶推施工中,当水平千斤顶顶推一个行程后,应用竖向千斤顶将梁顶高,以便拉回滑块,其最大顶升高度不得超过设计规定。如设计无规定时不超过( )A、510m

52、mB、813mmC、1015mmD、1520mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、填石路堤施工时石料规格不一、性质不匀或就地爆破堆积,乱石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基弹簧B、边坡坍塌C、路基沉陷D、路基网裂参考答案

53、：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、下列关于使用汽车、马车运输爆破器材的说法正确的是( )A、在汽车驾驶室外面两边靠近车厢的地方,应配挂两只泡沫灭火器和其他必要的灭火工具B、汽车行驶在视线良好的情况下,时速不得超过20kmh(工区内不得超过15kmh)C、途中遇雷雨停车时,应停在距树林、住宅或建筑设施lOOm以外的空旷地方D、单套马车运输硝铵类炸药,导火索不得超过800kg,双套马车不得超过l000kg

54、E、汽车、马车车厢的底板、侧板和尾板均不得有空隙,所有空隙应予以严密堵塞参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、下列关于爆破器材装卸的说法正确的是( )A、严禁夜间装卸雷管B、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mC、人力装卸和搬运爆破器材时,搬运者相距不得少于3mD、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理E、在雷电时间,装卸和运输爆破器材必须采取严格的预防措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、某水轮机型号为HL220一LJ一200,其中220表示( )A、转轮标称直径B、转轮型号C、主轴型号D、工作水头参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、国

55、家对建筑业企业的管理方式是实行( )A、资质管理B、等级管理C、行业管理D、注册管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、下列关于勘察设计单位的安全生产责任说法正确的有( )A、勘察(测)单位和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责B、勘察(测)单位领导和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责C、设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责D、设计单位领导和有关设计人员应当对其设计成果负责E、设计单位应当参与与设计有关的生产

56、安全事故分析,并承担相应的责任参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),5级土石围堰边坡稳定安全系数不小于( )A、12B、115C、11D、105参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A、国务院副秘书长B、国家改革与发展委员会负责人C、国务院副总理D、国务院水行政主管部门负责人参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、在下列天气中,不得进行露天爆破作业的有( )A、无照明的夜间B、中大雨C、浓雾天D、雷电E、四级以上风(含四级)参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析

57、11、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 12、下列关于碾压式土石坝防渗体与岸坡结合部位的施工错误的是( )A、填筑土料宜选用黏性土B、填筑土料含水率应调整至施工含水率上限C、应采用轻型机械压实D、填筑分层厚度应较坝体大参

58、考答案：D 文字解析：暂无解析 13、在国家规定可以流放竹木的河流和重要的渔业水域进行河道、航道整治,建设单位应当兼顾( )的需要。A、旅游发展B、水产养殖C、竹木水运D、渔业发展E、综合利用参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 14、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面E、相距1

59、5m时,应停止一方工作单项开挖贯通参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 15、混凝土坝表面裂缝可用( )抹浆。A、水泥B、化学剂C、黏土D、水泥砂浆参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是( )A、一般质量事故B、较

60、大质量事故C、重大质理事故D、特大质量事故参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、在坝址处于峡谷地区,岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便时,可采用( )A、投块料截流B、水力冲填法截流C、定向爆破截流D、下闸截流参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、土地管理法规定,征收耕地的补偿费用包括( )A、复建补偿费B、地上附着物和青苗补偿费C、土地补偿费D、专项设施迁建费E、安置补助费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 21、重大质量事故由( )组织进行调查。A、项目法人B、项目主管部门C、省级以上水行政主管部门D、水利部参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、在工程地质及水文地质勘察工作的几个阶段