继续教育一级建造师职称试题360题精选题完整版试题及答案

1、继续教育一级建造师职称试题360题精选题完整版试题及答案第一部分 工程经济1、工程竣工后,组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是( )A、质量监督站B、建设单位C、监理单位D、建设行政主管部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中,不正确的是( )A、原告向人民法院起诉,

2、应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B、被告提出反诉,可以不提供证据C、当事人对自己提出的主张,有责任提供证据D、没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果参考答案：B 文字解析：根据民事诉讼法第六十四条第一款和民事诉讼证据规定第一条、第二条的规定，A、C、D选项正确，B项错，被告反诉应当提供证据，所以本题选B。 4、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行

3、合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 5、某设计单位为谋取中标,向招标人行贿,根据招标投标法的规定,除应对单位处罚外,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人处( )罚款。A、中标项目金额5%o以上10以下的罚款B、中标项目金额5%以上10%以下的罚款C、单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、单位罚款数额5以上10以下的罚款参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、根据公司法第149条还规定,项某和姜某分别作为公司的董事、经理不得行使的行

4、为有( )A、挪用公司资金的行为B、将公司资金以其他个人名义开立账户存储的行为C、公司章程的规定,经过股东会同意,以公司财产为他人提供担保的行为D、经过股东大会同意,与本公司进行交易的行为E、经股东会同意,自营与所任职公司同类业务的行为参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、甲公司出资30%,乙公司出资70%共同设立建筑工程有限责任公司丙(注册资本3000万元),双方的投资协议约定：丙公司董事会成员为三人,董事长由乙公司推荐,财务负责人由甲公司推荐。如果丙公司章程对投资协议的内容予以确认,则丙公司董事会的下列行为符合法律规定的有( )A、选举乙公司董事长王某为丙公司董事长B、任命公司监事、甲

5、公司代表刘某为财务负责人C、任命乙公司董事长王某为公司总经理D、决定斥资800万元参股某装修公司E、决定与丁公司进行合并参考答案：A、C 文字解析：本题考点是1Z301212监事的任职资格、董事会的职权范围等问题。选举乙公司董事长王某为丙公司董事长符合丙公司章程的规定,也符合法律规定,故A项正确I根据公司法第52条规定,董事、高级管理人员不得兼任监事,任命公司监事、甲公司代表刘某为财务负责人不符合法律规定,故B项错误；公司法第51条第一款规定,股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。任命王某为公司总经理符合法律规定,故C项正确；根据公司

6、法第47条规定的董事会的职权范围,D项和E项所列事项都不属于董事会的职权范围之内,应属于公司法第38条所规定的股东会的职权范围之内,故此两选项都是错误的。本题正确答案为A、C。 8、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是( )A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定B、履行费用负担不明确的,由履行义务一方负担C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行D、履行方式不明确,可以采取任何方式履行参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、某市一基础设施项目进行招标,现拟组建招标评标委员会,按评标委员会和评标方法暂行规定,下列人员中不得担任评标委员会成员的有( )A、投标人的亲属B、行政监督管理部

7、门人员C、与投标人有经济利益关系的人员D、从事相关专业领域工作满3年以上的人员E、熟悉有关招标投标的法规,并具有与招标项目相关实践经验的人员参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、当事人在合同中约定了发生争议时双方协商解决,一旦发生合同纠纷,下列处理纠纷的方法中,不能采用的是( )A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：C 文字解析：合同法第一百二十八条规定：“当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。”因此，当事人没有订立仲裁协议的，不能采用仲裁

8、方式处理争议，所以本题选C。 11、王某与原执业单位解除合同关系时,为了不影响该单位的资质等级和工作,将自己的注册证书复制了一分交给了该单位,则王某的注册证书将( )A、被吊销B、被撤销C、延续有效D、引起诉讼参考答案：A 文字解析：撤销注册是对申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册所做的处分，吊销注册证书是对当事人违规执业所做的处分。王某的注册证书属合法取得，违规使用，故选项A为正确答案，此种情形下注册证书不可能延续有效，也不至于引起诉讼。 12、根据大气污染防治法的规定,排污单位排放大气污染物的( )有重大改变的,应当及时申报。A、种类B、数量C、温度D、湿度E、浓度参考答案：A、B、E

9、文字解析：暂无解析 13、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据行政诉讼法第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事

10、机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 14、中国建造师执业划分为14个专业,下列选项中不属于这14个专业的是( )A、石油化工工程B、冶炼工程C、机械工程D、电力工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、下列关于工程文件归档的表述中正确的是( )A、归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B、勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C、施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档

11、D、凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档参考答案：D 文字解析：A选项之归档时间错误，应在单位或分部工程通过竣工验收后进行；B选项在于档案移交对象错误，即应向建设单位移交；C选项错在施工、监理单位归档时间应当在工程竣工验收前，而非竣工验收后。 16、仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后。对于国内仲裁裁决,当事人可以根据下列( )情形申请撤销仲裁裁决。A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B、裁决所根据的证据是伪造的C、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁裁决适用法律错误E、没有仲裁协议的参考答案：A、B、C、E

12、文字解析：根据仲裁法第58条的规定，选项A、选项B、选项C、选项E是正确的，而选项D是申请不予执行国内仲裁裁决的法定情形之一。 17、在我国建设工程领域,依照建筑法的规定,可以自愿投保的险种有( )A、工程设计责任险B、建筑工程一切险C、建筑意外伤害险D、安装工程一切险E、工程监理责任险参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、以下与工程建设相关的合同中,不属于建设工程合同的是( )A、施工总承包合同B、勘察设计合同C、安装工程合同D、工程监理合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、甲公司与乙建筑公司签订合同,约定由乙建筑公司承建甲公司办公楼项目。关于此合同的表述错误的是( )A

13、、如果勘察单位未按期提供工程地质资料,造成工期延误,甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任B、乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任C、甲公司可以随时解除合同,因此造成对乙建筑公司损害的,应当承担赔偿责任D、工程竣工经验收合格后,甲公司未按照约定支付价款,经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付,乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿参考答案：B 文字解析：B选项中，对于分包工程，应由总承包单位和分包单位对工程质量向发包人承担连带责任。C项建设工程施工合同不得随意解除。 20、项某已将自己的轿车

14、向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 21、下列关于商标权期限的说法正确的是( )A、注册商标的有效期为5年B、注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算C、注册商标的有效期为10年,自申请之日起计算D、注册有效期满,需要继续使用的,应当依法办理续展注册E、注

15、册有效期满.需要继续使用的,应当依法重新注册参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 22、下列合同中,不属于合同法调整的是( )A、张言与李刚签订的房屋租赁合同B、张言与李刚签订的借款合同C、张言与天山设计公司签订的劳动合同D、李刚与天山建筑公司签订的劳务合同参考答案：C 文字解析：不受合同法调整的主要关系类型有关身份关系的合同、有关政府行使行政管理权的行政合同、劳动合同和政府间协议等，所以选项C不受合同法调整，答案是C。 23、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,( )A、当事人可以选择适用违约金或者定金条款B、违约金和定金条款可以同时使用C、主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同

16、约定的定金条款D、双方商定选择适用违约金或者定金条款参考答案：A 文字解析：根据合同法第116条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”A项正确。15、15岁的王小飞订立的（D）是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同 24、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是( )A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理B、甲、乙双方因赡养问题发生纠

17、纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行参考答案：D 文字解析：暂无解析

18、 25、第二工程公司承建某市金融大厦工程,根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括( )A、工程本身受损B、施工用设施受损C、被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D、被保险人在施工现场被高空坠物砸死E、场地清理费参考答案：C、D 文字解析：本题考点为1Z301192中建筑意外伤害保险的承保范围。对于建筑意外伤害保险，在保险责任有效期间，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作，或在施工现场或施工期限指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人应当按保险合同约定给付保险金。本题C项和D项都属于意外伤害，而且符合建筑意外伤害保险所要求的意外伤害发生的时

19、间、地点和场合，因此符合题意：而A项、B项、E项皆不符合题意要求。因此，正确答案是C、D。 26、甲和乙订立合同买卖电脑,约定10月25日由甲交付电脑,10月1日甲告知乙他已经将那批电脑卖给了丙,再无货物可供应,据此,下列说法正确的是( )A、乙可以马上要求甲承担违约责任B、乙应当等到10月25日后再向甲追偿C、甲的行为构成预期违约D、乙可以解除合同E、乙可以免除甲的债务参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 27、下列合同选项中,属于债权合同的是( )A、监护合同B、遗赠抚养合同C、咨询服务合同D、行政合同E、劳务合同参考答案：C、E 文字解析：根据合同法相关规定，债权合同是指狭义合同

20、，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受合同法调整。 28、张某的住房在旧城改造中被拆迁人某房地产开发公司拆除,则张某的下列主张符合我国拆迁法律规范的有( )A、只能要求拆迁人予以货币补偿B、只能要求拆迁人给予产权调换C、可以要求拆迁人予以货币补偿D、可以要求拆迁人给予产权调换E、要求采取货币补偿和产权调换相结合参考答案：C、D 文字解析：对于普通的被拆房屋，被拆迁人可任选货币补偿和产权调换，故A、B选项错；货币补偿和产权调换相结合的方法在制定行政法规时已被取消，因而E项错误。 29、有下列( )情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。A、发包人

21、在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 30、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据安全生产法对事故报告与处理的规定,下列选项中除( )外都是违法行为。A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理B、安全事故发生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报C、安全事故发生地的地

22、方人民政府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数D、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场参考答案：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据( )A、概算定额B、预算定额C、投资估算指标D、概算指标参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、经营成果是企业在一定时期内的生产经营活动的结果,通过利润表反映。反映经营成果的会计要素是( )A、收入、费用B、收入、费用、利润C、收入、支出D、收入、费用、权益参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、下列各项中,不是会计报表比较方法的是( )A、水平分析法B、垂直分析法C、趋势分析

23、法D、比率分析法参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、采用预算单价法编制施工图预算的最后一步是填写编制说明,编制说明应写明预算所包括的工程内容范围、依据和图纸编号,以及( )A、承包方式B、套用单价需补充说明的问题C、预算总造价和单方造价D、采用的取费费事E、有关部门现行的调价文件号参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 5、应作为价值工程优先改进对象的是( )甲乙丙丁现实成本( )11002350目标成本( )10002000功能价值0.9090.8311.0890.921A、丙B、丁C、甲D、乙参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、下列各项费用中,不属于与项目建设有关的其他费中的临时设施

24、费的是( )A、供现场施工需要的未列入工程费用的供电工程费B、建设单位临时搭建的工作场所所需费用C、施工单位临时搭建的工作场所所需费用D、施工期间专用公路的加固和养护费参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、已知折现率i0,所给现金流量图表示( )A、A1为现金流出B、A2发生在第3年年初C、A3发生在第3年年末D、A4的流量大于A3的流量E、若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值相等参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 8、在建筑产品生产中应用价值工程原理时,应( )A、在分析结构、材质等问题的同时,对产品的必要功能进行定义B、首先确定建筑产品的设计方案,然后再进行功能分析和评价C、在分

25、析功能的基础上,再去研究结构、材质等问题D、在分析结构、施工工艺的基础上,确定建筑产品的功能参考答案：C 答案解析：价值工程的核心,是对产品进行功能分析。价值工程分析产品,首先不是分析它的结构,而是分析它的功能,是在分析功能的基础之上,再去研究结构、材质等问题。 9、某建设项目,建筑工程费及设备、工具购置费总计800万元,该项目建设期为2年,第一年计划投资40%,第二年计划投资60%,年价格上涨率为3%。则该项目第二年的涨价预备费为( )A、9.6万元B、29.23万元C、38.83万元D、48.83万元参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、在企业财务会计中,资产负债表和利润表是以某种原则为

26、基础的会计报表,这种原则是( )A、重要性B、配比C、权责发生制D、收付实现制参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、利率是国民经济调控的重要杠杆之一,利率提高的原因是( )A、其他条件一定,通货膨胀率下降B、其他条件一定,社会平均利润率下降C、其他条件不变,资本市场供过于求D、其他条件不变,社会平均利润率提高参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、在利润分配项目中,应优先提取的是( )A、法定盈余公积金B、任意盈余公积金C、普通股股利D、优先股股利参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、第一季度发生的利息支出属于( )A、期间费用支出B、生产成本C、营业外支出D、资产减值准备参考答案：A 答

27、案解析：暂无解析 14、建设工程项目施工阶段的工作内容及工作顺序为( )A、施工组织设计生产准备施工过程竣工验收B、施工组织设计施工过程生产准备竣工验收C、施工组织设计施工过程竣工验收生产准备D、生产准备施工组织设计施工过程竣工验收参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、价值工程中,功能定义的目的不正确的是( )A、明确对象产品和组成产品各部件承担的功能B、便于构思新方案为方案创造作准备C、便于功能评价实现价值工程的目的D、便于构建对象产品的功能系统图参考答案：D 答案解析：暂无解析 16、国家向农村集体经济组织征用耕地进行工程建设,征用耕地的补偿费用不包括( )A、土地补偿费B、安置补助费C

28、、地上附着物和青苗补偿费D、土地使用权出让金参考答案：D 答案解析：暂无解析 17、某建筑设计院持有一张票面价值为500000元的不带息商业汇票,年贴现率为10%。根据企业会计准则及其相关规定,该汇票的到期值为( )A、400000元B、450000元C、600000元D、500000元参考答案：D 答案解析：不带息商业票据的到期值等于票面价值。 18、某施工企业2009年5月购入一台施工机械,价款为100000元,增值税额为17000元,预计净残值率为8%。根据企业会计准则及其相关规定,该施工机械的净残值为( )A、9360元B、8340元C、6390元D、3960元参考答案：A 答案解析：

29、该施工机械净残值=(100000+17000)8%=9360元 19、下列各项属于企业管理费的是( )A、管理人员工资B、固定资产使用费C、危害作业意外伤害保险D、劳动保险费E、工会经费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 20、某建设项目总投资9000万元,资金来源包括亚洲开发银行贷款折合人民币2500万元、交通银行贷款3000万元、其他企业投入3500万元。根据国家现行投资管理规定,该建设项目应按照( )A、项目审批制,报批项目可行性研究报告B、项目核准制,核准项目申请报告C、项目备案制,提交项目备案文件D、项目建议制,报批项目建议书参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、采用标准

30、图设计的工程,其施工图预算的审查,宜采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、重点审查法C、标准预算审查法D、对比审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、下列不属于建筑安装工程量计算的评审内容的有( )A、审查工程量计算规则是否符合国际惯例B、审查工程量的计算是否存在重复计算现象C、审查工程量汇总计算是否正确D、审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模等现象参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、对存货采用ABC法进行控制时,企业应当重点控制( )A、价格昂贵的存货B、数量较大的存货C、占用资金多的存货D、品种多的存货参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、价值工程中,确定产品价值高的

31、标准是( )A、成本低,价格高B、成本低,功能大C、成本高,功能大D、成本高,价格高参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、采用扩大单价法编制设备安装工程概算,其适用条件是( )A、初步设计有详细设备清单B、初步设计的设备清单不完备C、有成套设备的重量D、安装预算单价不全E、具有类似设备安装工程预算参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 26、处置无形资产发生的净损失属于( )A、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、某施工企业于2006年9月1日收到投资人投入的原材料一批,合同约定该批材料的价值为300万元,则这批材料应作为企业的( )处理。A、

32、资本公积B、盈余公积C、未分配利润D、实收资本参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、某建筑工程公司为筹集资金,2006年1月1日通过银行向社会公开发售2008年12月31日到期的公司债券,这种筹资属于( )A、短期债券筹资B、银行信用筹资C、长期债券筹资D、商业信用筹资参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、在建设项目周期决策阶段中,市场研究与投资机会分析的工作内容是( )A、决策项目投资与否B、解决项目选择问题C、落实具体投资机会D、论证投资构想参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、施工企业材料处置的净损失属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：D 答案解析：暂无解析

33、第三部分 建设法规1、单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下,由直接组织施工的单位根据( )来编制。A、施工方案图B、施工计划图C、工程施工图D、施工平面图参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、下列各项工作,属于建设工程项目实施阶段的是( )A、编制可行性研究报告B、编制设计任务书C、施工图设计D、施工E、竣工验收参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、项目的信息管理,是使项目的信息能方便和有效地获取、( )、存档、处理和交流。A、分类B、存储C、编码D、打印参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、某钢结构吊装工程施工,在实施成本管理的下列措施中,属于施工成本管理技术措施的是(

34、 )A、钢结构工程管理班子的任务分工B、钢结构吊装成本目标分析C、修订钢结构吊装施工合同条款D、提出多个钢结构吊装方案参考答案：D 文字解析：提出多个钢结构吊装方案为技术措施,故选项D正确。钢结构工程管理班子的任务分工属组织措施；钢结构吊装成本目标分析属管理措施；修订钢结构吊装施工合同条款是合同措施,所以选项A、B、C均不恰当。 5、在网络计划中,若某项工作讲度发生拖延,需要重新调整原进度计划的情况有( )A、该工作进度拖延已超过其自由时差,但其后续工作可以拖延B、该工作进度拖延已超过其总时差,但其后续工作不可以拖延C、该工作进度拖延已超过其自由时差,但总工期可以拖延D、该工作进度拖延已超过其

35、总时差,但总工期不可以拖延E、该工作进度拖延已超过其总时差,但总工期可以拖延参考答案：B、D、E 文字解析：当工作进度超过总时差时,若总工期不可延长,那么就必须调整原进度计划。当工作进度超过自由时差时,只要不超过总时差,可以不对原进度计划进行调整。 6、在工程网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双代号网络计划中持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类

36、型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路。 7、当事人用来证明索赔成立的索赔有关的证明文件和资料称为( )A、索赔事实B、索赔证据C、索赔报告D、索赔理由参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、针对各种技术措施、新工艺等项目,既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的,也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查,看是否有效果的核算方法是( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、

37、成本核算参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、建设项目工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式,其基本出发点是( )A、加强项目的投资管理,实现总价包干B、减少业主对建设进度失控的压力C、引入专家管理,实现业主投资效益最大化D、实现建设生产过程的组织集成化参考答案：D 文字解析：建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。 10、工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准,质量标准的评定以( )为依据。A、建设工程主管部门质量检验评定标准B、施工企业自定质量检验评定标准C、工程所在地政

38、府质量检验评定标准D、国家或行业质量检验评定标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、某建设工程采用竣工调价系数法进行建安工程费用的动态结算,则该工程计算价差的依据有( )A、投标文件中规定的竣工调价系数B、工程造价管理部门公布的竣工调价系数C、工程造价管理部门公布的调价计算方法D、投标文件中规定的调价计算方法E、投标文件中列出的基期价格参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 12、在网络计划中,若工作还需3天完成,但该工作距离最迟完成时间点的天数为2天,那么( )A、该工作不影响总工期B、该工作可提前1天完成C、该工作会影响总工期1天D、该工作会影响总工期2天参考答案：C 文字解析：若工作能

39、在最迟完成时间之前完成,则不影响总工期；若超过最迟完成时间完成,则超过部分会拖延总工期。本题中,工作的计划完成时间超过了工作最迟完成时间1天,故影响总工期1天。 13、工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工,工程质量监督站发现后责令工程监理单位限期整改。但工程监理单位预期未整改。则应对工程监理单位( )A、责令停业整顿,罚款20万元B、降低资质等级C、追究刑事责任D、吊销资质证书参考答案：A 文字解析：引自建设工程安全生产管理条例第五十七条。 14、容易导致合同双方引发诉讼或仲裁,并最终导致其他费用增加的合同是( )A、固定单价合同B、固定总价合同C、成本加固定酬金

40、合同D、固定成本加酬金合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、项目质量控制系统涉及的工程范围,一般根据项目的定义或工程( )来确定。A、立项审批B、前期筹划C、承包合同D、采购合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在网络计划中,计算工期是根据终点节点的( )而得出的。A、最迟完成时间的最小值B、最早完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最迟完成时间的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应方参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、项目风险响应不包括(

41、)A、风险管理目标B、风险分类和风险排序要求C、风险识别报告D、相应的资源验算参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、“检查和纠正措施”属于职业健康安全管理体系的一个一级要素,它所包含的二级要素有( )A、绩效测量和监视B、应急准备和响应C、文件和资料控制D、协商和沟通参考答案：A 文字解析：职业健康安全管理体系“检查和纠正措施”一级要素包括四个二级要素,即绩效测量和监视,事故、事件、不符合、纠正和预防措施,记录和记录管理,审核。 20、对于工期较短、造价较低的工程,其工程预付款的扣回( )A、必须在施工过程中以等比率方式陆续扣回B、必须在施工过程中以等额扣款方式陆续扣回C、可以少扣或不扣D、

42、可以不用分期扣还参考答案：D 文字解析：工程预付款扣回的方式可以根据工程实际情况具体处理,不是必须分期陆续扣款,A和B错；对于工期较短、造价较低的工程,无需分期扣还,对于工期较长、预付款占用时间长的工程,才可以根据需要少扣或不扣,C错。故本题选D。 21、合同分析是从( )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。A、合同签订B、合同执行C、合同变更D、合同清算参考答案：B 文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以落实,以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务,以规避各类合同风险。 22、按照FII合同条件,承包人可以获得一笔用于动员的预付款,关于动员预付

43、款的下列说法,正确的是( )A、当承包人提交了履约保函后即可得到B、应通过付款证书中按百分比扣减的方式扣还C、是一笔按月计息的贷款D、属于工程支付的项目中工程量清单项目参考答案：B 文字解析：动员预付款属于工程量清单以外项目；是一笔无息贷款；业主应在承包人提供履约保函和动员预付款保函之后才予以支付。故选项B正确。 23、施工成本的过程控制方法中,材料费控制的原则是( )A、定量定价B、放量定价C、定量放价D、量价分离参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、成本控制过程中的动态资料有( )A、合同文件B、进度报告C、成本计划D、工程变更资料E、工程索赔资料参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析

44、 25、( )的需求和法律法规的要求,是决定建设工程项目质量目标的主要依据。A、施工企业B、业主C、政府D、操作者参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、组织与供方是相互依存的,建立双方的互利关系可以增强双方( )的能力。A、增进友谊B、相互往来C、创造价值D、再次合作参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列说法,属于项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责是( )A、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B、严格财务制度,加强财经管理C、执行业主规定的各项管理制度D、确保工程质量,尽量缩短工期E、积极推广应用新技术参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 28、将相互

45、关联的过程作为( )加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。A、程序B、系统C、驱动D、管理点参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、在某项目的施工过程中,已完工作预算费用( )、计划工作预算费用(WS)及已完工作实际费用(CWP)三条曲线的关系图预示可能发生涉及项目成败的重大问题,则该赢得值图所反映的应是( )A、WP与ACWp两条曲线越来越靠近B、三条曲线都平稳的上升CBCWP与BCWS两条曲线越来越靠近C、三条曲线离散度不断增加参考答案：C 文字解析：三条曲线若离散程度增加则表示费用偏差、进度偏差增加，预示着项目管理的失控，甚至进一步造成项目的失败。 30、某混凝土

46、工程,工程量清单的工程量为1000。合同约定的综合单价为350元,且实际工程量超过工程量清单的工程量10%时可调整单价,调整系数为09。由于设计变更,承包商实际完成工程量1200,则该混凝土工程的结算价款应为( )万元。A、378B、413C、4165D、420参考答案：C 文字解析：由于实际工程量超过了工程量清单的工程数量10,其超出部分的工程量为：1200-1000(1+10)=100,该部分的单价需要调整,故该混凝土工程的价款为：1000(1+10)350+10035009=4165万元,选项C正确。 第四部分 公路实务1、修建在岩层中的隧道通常可称为( )A、软土隧道B、岩石隧道C、山

47、岭隧道D、城市地下隧道E、水底隧道参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 2、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、先张法预制梁板时,预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时,可采

48、用( )A、沉井基础B、桩基础C、管柱D、刚性基础参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 7、对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑可采用基坑排水方法有( )A、集水坑排水法B、井点排水法C、板桩法D、沉井法E、帷幕法参考答案：C、D 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:40:58 8、对于一般质量事故,事故发生单位应在( )天内书面上报质量监督站。A、1B、2C、3D、4参考答案：C 文字解

49、析：暂无解析 9、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、施工单位安全生产管理三类人员是指( )A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员B、项目经理、包工头、农民工C、总工、技术主管、工人D、项目经理、项目副经理、总工参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、桥梁上部结构的主要施工技术有( )A、逐段悬臂平衡施工B、连续浇筑法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、下列属于安全管理中对人的管理的是( )A、气象B、现场监督检查C、安全培训D、技术交底

50、E、照明参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 13、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、隧道火灾报警系统的人工报警按钮通常是在隧道内每( )间距设一个。A、100mB、75mC、50mD、25m参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、混凝土路面养护的方法宜采用( )A、喷洒养生剂同时保湿覆盖B、围水养护C、覆盖土工布洒水湿养护D、覆盖土工毡等洒水湿养

51、护E、覆盖保湿膜湿养护参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量( )辆。A、1500030000B、2500055000C、4500080000D、60000100000参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参

52、考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 20、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 22、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工

53、组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 24、下列关于沥青路面工程施工安全要点的叙述错误的是( )A、块状沥青的搬运宜在晴天进行B、从事沥青作业人员均应进行体检C、患有皮肤病、结膜炎的人员不宜从事沥青作业D、沥青加热及混合料拌制,宜在人员较少、场地空旷的地段进行参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、填石路堤施工时石料规格不一、性质不匀或就地爆破堆积,乱石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基弹簧B、边坡坍塌C、

54、路基沉陷D、路基网裂参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 27、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析

55、 28、下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为58cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、对高速公路土方路基压实度,填方008m规定值是( )A、94B、96C、98D、99参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字

56、解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、水工建筑物对地基基础的基本要求是( )A、具有足够的强度,能够承受上部结构传递的应力B、具有足够的整体性,能够防止基础的滑动C、具有足够的抗渗性,以免发生严重的渗漏和渗透破坏D、具有足够的耐久性,以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏E、具有足够的均一性,能够防止基础的沉陷超过设计要求参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、以吹填法处理泥土,选择泥场的原则有( )A、根据挖槽的土质、数量来决定泥场范围和容量的大小B、选择有低洼、废坑、荒地等有利于容泥的地区C、附近有沟渠(河浜)相通,以便排水D、没有接力泵条件时,只能就近吹填,则需根据挖泥船扬程和排泥

57、管线长度决定泥场的数量和容量E、由泥泵吸泥浆进入泥舱内参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 3、单位工程完工验收由( )主持。A、项目法人B、监理单位C、项目法人或监理单位D、竣工验收主持单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的内部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、骨料料场规划的原则包括( )A、主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节短的料场B、选择料场附近有足够的回车和堆料场地C、选择开采准备工作量大,施工简便的料场D、选择可采率高的料

58、场E、选择天然级配与设计级配较为接近的料场参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 6、突发性水利工程建设重大质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向相关单生报告的时限是( )A、1hB、2hC、4hD、6h参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、模板具有( )混凝土表面质量的作用。A、成型B、支承C、保护D、改善E、养护参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 8、下列关于施工导流标准的说法正确的是( )A、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,其设计洪水标准相应提高B、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,但设计洪水标准不提高C、对导流建筑物

59、级别为3级且失事后果严重的工程,应提出发生超标准洪水时的预案D、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的结构设计应采用永久建筑物级别标准E、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的设计洪水标准应提高一级参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 9、下列对监理单位说法不正确的是( )A、必须参加招标工作B、参加工程质量检查C、参加工程质量事故调查处理D、参加工程验收工作参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、初步设计概算静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资l5%以上(含15%)时,必须重新编制( )A、项目建议书B、可行性研究报告C、初步设计报告D、专题分析报告

60、参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、无堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、历史最高洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区B、设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区C、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地D、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、根据工程建设项目施工招标投标办法(国家八部委局第30号令),自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于( )A、5日B、5个工作日C、7日D、7个工作日参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括( )A、紧