

下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、建设工程分包合同书第一部分协议书承包人(全称):大庆市巴裕尔建筑安装工程有限公司分包人(全称):_ _ _依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称:林甸县四季青镇启动区给排水主管网及道路工程分包工程地点:林甸县四季青镇(长青林场)分包工程承包范围:北二路二段道路、环湖路道路及给水、市政给水管网工程分包方式:包工包料二、分包合同价款金额:大写:人民币_元
2、,小写:_元。三、工期开工日期:本分包工程定于_2011_年_9_月_2_日开工;竣工日期:本分包工程定于_2012年6月30日竣工;给水管线工程2011年11月25日前完成。5页脚内容建设工程分包合同书合同工期总日历天数为:_295_天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为:交工检查验收合格为准五、双方权利及义务:甲方权利及义务:1、甲方有权要求乙方按照设计图纸、施工规范及建设单位的要求组织施工,未按要求组织施工产生的相应后果乙方自负。2、开工甲方向乙方提供施工图纸 2 套。3、甲方负责办理施工合同。4、甲方负责缴纳 30 万元保证金。乙方权利及义务:1、对本合同劳务分包范围内的工程
3、质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;5页脚内容建设工程分包合同书3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件;与现场其他单位协调配合,照顾全局;4
4、、乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。5、乙方在施工前和施工中自己协调供水、供电、施工道路、场地平整。6、组建与本工程相适应的项目管理班子,全面履行分包合同,组织实施施工管理的各项工作。7、乙方自己组织施工技术人员编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收;8、根据相应的水准点与坐标控制点位置,负责交验要求与保护责任。负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案的资料的收集整理及交工验收。9、乙方负责缴纳 60 万元保证金。六、计价方式
5、:按照本工程所含范围以投标价万元计算,甲方提取 135 万元(壹佰叁拾伍万)管理费,增加工程造价部分乙方除向甲方缴纳正常上缴的规费及税金外还需向甲方缴纳 3%的管理费。管理费 135 万元分成 65 万元和 70 万元两次扣除。七、付款方式:1、第一次工程款下拨到甲方账户后,甲方扣除将其上缴的 30 万元保证金、提取的 65 万元5页脚内容建设工程分包合同书管理费及拨款额应上缴的规费、税金,剩余款额甲方全部拨付给乙方。2、第二次工程款下拨到甲方账户后,甲方扣除提取的 70 万元管理费及拨款额应上缴的规费、税金,剩余款额甲方全部拨付给乙方。3、其他每次工程款到账后甲方正常扣除规费及税金外全部付给
6、乙方。4、每次付款乙方需向甲方提供相应数额的购货发票,如不能提供发票甲方有权拒绝付款。七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。十、双方约定,在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列方式解决争议:5页脚内容建设工程分包合同书(1)将争议提交仲裁委员会申请仲裁;(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同的生效合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同双方约定_后生效。承包人:(公章)_ 分包人:(公章
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 广西壮族自治区钦州市浦北县2024-2025学年化学九上期末教学质量检测模拟试题含答案
- 出版中级考试模拟:2025版专业基础模拟试卷(含答案)
- 肠穿孔患者护理
- 2025年中考生物遗传规律深度解析与应用题专项试卷
- 透视2025年Msoffice考试焦点试题及答案
- 2025年英语专业八级文学批评阅读理解经典案例与解析卷
- 2025年欧几里得竞赛(Euclid)解析几何与函数证明模拟试卷全析
- 大同市大同县2024-2025学年五年级数学第二学期期末达标测试试题含答案
- 2025年重庆市渝中区中学一年级上学期期中考试英语试卷(含2025年长尾词专项训练)
- A-Level数学(PureMath1)2024-2025年模拟试卷:函数与三角函数难题解析
- 舜宇校招面试题目及答案
- 2025年纺羊绒纱项目可行性研究报告
- 中国重症患者肠外营养治疗临床实践专家共识(2024)解读
- 【MOOC答案】《大学篮球(四)》(华中科技大学)章节作业期末慕课答案
- 2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷(真题)预测与解析
- 2026届新高考地理精准复习:海气相互作用
- 吉林省长春市2025届高三质量监测(四)英语试卷+答案
- 图像分割与目标检测结合的医学影像分析框架-洞察阐释
- 2024年新疆泽普县事业单位公开招聘村务工作者笔试题带答案
- 《网络素养教育》课件
- 2025年大数据分析师职业技能测试卷:数据采集与处理流程试题解析
评论
0/150
提交评论