陈印XXXX5月一级建设工程法规真题解析

1、建设工程法规与与相关知识2012 年 5 月版（历年真题精讲讲）1建造师考试命题题基本规律及有效的学习路路径陈 印全国一级建造师师执业资格考考试，自 22004 年年举办至今，已已历经七届。考考试范围及考考查重点已日渐清晰。结结合考试的具具体情况，提提出如下学习习路径，考生生可根据自身身情况取舍：（一）严肃的执执业资格考试试，尤其是标标准化考试，为为确保命题客客观、答案确确定唯一，每每一道题必定应以指定定教材上的具具体论述为依依据，努力避避免超出大纲纲和指定教材材的范围，这这是命题的根本原则，只只有掌握这一一原则才可能能防止命题人人和答题人各各自自由发挥挥、才可能存存在没有争议的“标准答答案”

2、。因此，学学习自始至终终应围绕指定定教材进行，答答题也必须始始终根据指定教材上的具体体论述来作答答。看到一道道题，首先要要坚信它是在在考你书上某某个角落里的的某句话，而不是在考你的的工作经验和和生活经验，如如果想不起来来它是在考书书上哪一句话话，这道题做做对的可能性基本上就就很小了。（二）考试四门门课，指定教教材自 3000 到 4000 多页不等等。即使按 3 个月时时间准备，每每天 2 小时，总共 180 小时，分到到每门课 445 小时，共共 27000 分钟。如如果书有 4400 页，则则每页教材 7 分钟左左右必须消化。读读完都费劲，何何况还必须对对相关考点透透彻理解，各各种题型都已

3、已熟悉。显然然，如果把每一句话都都当作重点来来学习，是不不可能完成上上述任务的，也也没有必要 。（三）因此，学学习的首要任任务是把书读读薄，在第一一时间找到重重点章节，和和各章节的复复习重点，即“考点”。从从历年真题来来看，也存在在着“重者恒重，轻轻者恒轻”的规律，各各门课程的考考核重点虽不是一成成不变，但也也是相对稳定定的。以法规规为例，需要要重点学习的的考点约有 2、300个，其中许多考考点往往又有有多种考核角角度，称之为为“题型”。学习备考考的全部核心心内容就是：对重要的点，要要从考点出发发熟悉所有相相关题型，从从题型反过来来更深刻地理理解考点，反反复进行，不断深化。而而在此范围外外的点

4、，则大大可以一眼带带过。（四）对各门课课程的重点每每个人可能都都有自己的理理解。但我的的理解不重要要，你的理解解也不重要，只有一个人人的理解才是是真正重要的的，即命题人人认为哪里是是重点？因此此，必须让自自己找到的重点尽量客观观，或者说尽尽可能真正接接近考试的重重点。这就是是决定整个复复习成败的关关键环节：真题研究。常常常有人认为为，真题没有有价值，已经经考过的题目目不会再考，错错！理由是：（1）许多重要要的点往往是是年年考次次次考、一级考考二级考、翻翻来覆去地考考、换汤不换换药地考。几年来，真题涉涉及的考点重重复率至少高高达 80%，从这个意意义来说，做做真题就是在在做未来的考题。2（2）和

5、市面上上、网络上各各种模拟题相相比，真题水水平最高，对对考点的把握握最透。或者者换一个角度来理解，历历年真题是命命题人本人出出的模拟题，是是最权威的模模拟题；而市市面上的模拟拟题却一定不是命题题人本人出的的题。因此，考考生万不可本本末倒置，缘缘木求鱼。（五）真题研究究采用如下步步骤：（1）找出历年年真题，尤其其是 20006 年以来的 55 套真题。（2）一门课听听完后，立即即开始做一到到两遍历年真真题，不要求求闭卷，开卷卷做就很好。但但是务必要强迫自己己把每一道题题考的是哪一一页里的哪一一句话搞清楚楚，即答题依依据要找到。(3) 把这句句话划出来，边边上做记号，如如：一级 006 年单选 3

6、77 题，二级 005 年多选 655 题，一句一句划好。（4）参考本书书中分值分布布表，熟悉各各章节分值比比重，找到重重点章节，合合理分配复习习时间。真题研究做好，相相当于是请命命题人本人为为自己在书上上划了一遍重重点。 这一步工作作做的越早，走的弯路路就越短，否否则时间全消消耗在瞎猫抓抓死老鼠上。大大家学习的目目的就是为了了应付考试，所以在第第一时间围绕绕着考题来复复习，比什么么都重要。这这是完全自主主的学习，有有没有老师，老师好不好好，已经变得得不重要。比比如实务，已已经有六七套套卷子了，几几十道案例题题看下来，你还不知道考试试重点在哪里里吗？（六）研究分值值分布，还有有一个重要战战略意

7、义，就就是可以减负负。应始终遵遵循“先易后难、抓抓大放小”的原则则。先学分数数多的章节，后后学分数少的的章节；先学学三门课相通通的章节，后后学本科目独有的章章节。做真题题可以将一本本书的内容拆拆开成一个一一个的考点，踩踩点复习。其其中有些内容，可能怎怎么听都听不不懂，别慌，先先找找往年卷卷子考几分，如如果只是考 1 分、2 分，或者 5 分、88 分，那就全全部丢掉又如如何？与其把把半个月时间间花在怎么都都搞不懂的东东西上，不如如花在其他考点上上，确保有把把握的地方多多得分。（七）重点找到到后全面复习习，并通过做做题熟悉各种种可能的题型型。这时候再再看书就省事事了，重点全标在书上，一一目了然：

8、每每一章，每年年考几分；这这几分都出在在哪一节，而而其他几节从从来都不考；重点章节节里，有哪句句话是每年都都考，哪几句句话跳着考，命命题的趋势是是什么，题型型有哪些变化。70%的题目一定定都是考以前前考过的点，只只不过命题的的角度和方式式不同而已。（八）教材大约约每三年修订订一次，每次次新增的章节节是命题重点点。需要结合合分值分布情情况，全面学习。（九）做错的题题目应当随时时做好记号。记记住：（1）通过真题题划出考点是是确保把书读读薄，（2）针对考点做题熟熟悉各种题型型是把书读厚厚，（3）把错题整整理出来反复复练习，是确确保将最后的的精力集中在薄弱弱环节。某种种意义上说，临临考前两天最最有价值

9、的复复习资料也许许就是你从前前做错过的题目。3（十）对大多数数考生，我的的建议是集中中复习，不要要一天看一点点。集中两三三天看完一本本书，比零零碎碎看一个个月才看完一一遍书要强无无数倍。当然然对自控能力力非常强，学学习很有规律律的人来说也许这个建议议不重要。（完）42004 年全全国一级建造造师执业资格格考试建设工程法规与与相关知识（参参考答案及解解析）2004 年建建造师考试的的难度和命题题质量显然是是历年中最低低的。第 11 题就是超纲题，还有 44 道重复题，还还有若干错题题和粗制滥造造的题。由于于是第一次举举办考试，命题人对考生复复习质量心中中无底，所以以本卷中绝大大多数题目没没有题型

10、可言言，均直接考核法条原文文，未设置任任何陷阱，干干扰项也没有有花时间推敲敲。同时，因因为没有经验，一些题目目也完全没有有抓住相应法法律、法规的的重点，给人人感觉会比较较偏。今天研究这套试试卷的意义在在于：作为后后来考试的雏雏形，本卷部部分题目已经经体现出了各个命命题人的思维维方式和特点点，已经隐含含了后来几年年的命题趋势势。其次，命题人对各法的的重点已经有有初步认识，因因此，学习本本卷，对于把把握各大法的的重点仍有重要参考意意义。后来几几年本卷中许许多考点均受受到了命题人人的青睐而反反复考核，当然，随着着研究的深入入，题型越来来越丰富。（1）如第 116、35、52、55 题，通过案案例形式

11、，考考核分析将法法条应用于工工程实践的能力；尤其是第 16、55 题，大部分分人在第一次次做到这种题题时，根本想想不起来它是在考考哪个点，慌慌了手脚，只只好一气瞎答答。这几道题题充分说明了了有的命题人不是纸老虎虎，没时间发发威而已。（2）第 522 题值得注意意，题目本身身不难，但需需要仔细看清清甲、乙、丙丙究竟谁是谁。在后来来的 20006、2007 年均有类似似题目出现，做做这类题最好好边看题边在在草稿纸上划个关关系图。（3）第 3、6、12、19、21、42 题，考点对对第一届的考考生来说，都都属于比较冷僻的点。而而这些题目，一一定要在复习习中踩到点才才可能做对，否否则无从下手手。道德良

12、心的判断断起不了任何何作用。（4）踩到的点点务必要精确确掌握，否则则一样得不到到分。如第 4 题，第一届届考生多数都分不清清时效中止和和中断的区别别。第 133 题，加个似似是而非的议议标，把有着丰富实践经验验的老法师们们集体套进去去。第 177 题开标时间间和投标截止止时间的关系。第 25 题，两个证证件的名称。（5）合同法命命题人是高手手，如 511、57 题，题目本本身不难，但但是精巧细腻腻，值得玩味。此人人第一年还是是听领导的话话，出的简单单（当然都出出在重点上）。后后来几年水平就完全全发挥出来了了。（6）第 5、20、29、38、61 题，同时横横跨几个考点点进行命题，要要求考生能总

13、结、归纳、对对比相关内容容。（7）也有极个个别为避免出出现满分卷而而故意刁难、堕堕入魔道的题题，如多选题题76、97。好好在这种题目目纯属天灾人人祸，你不会会人家也不会会。好，让我们开始始愉快的真题题研究之旅。一、单项选择题题（共 700 题，每题 11 分。每题的的备选项中，只只有一个最符符合题意）1国家级建造师师执业资格的的注册管理机机构是（ ）A. 省级建设设行政主管部部门C. 建设行业业协会B. 人事部或或其授权机构构D. 建设部或或其授权机构构【答案】D【解析】P722 下面（一）。一一级建造师注注册，由省级级建设主管部部门初审，并并报建5设部或其授权机机构审批。二二级建造师，由由省

14、级建设主主管部门审批批，并报建设设部或其授权机构备案案。需要掌握握：一级建造造师注册机关关是建设部，二二级建造师备备案机关是建设部。在在当年的教材材和大纲里没没有本考点，因因此本题作为为第一次考试试的第1 题居然是个个超纲题。后后来 05 年第一次考考二级第 11 题居然还是是超纲题！呵呵呵。2国家一级建造师师的主要执业业范围是（ ）A. 担任建设设工程项目施施工的项目经经理C. 从事建设设工程项目咨咨询工作B. 担任建设设工程项目评评估人员D. 从事建设设工程项目预预算工作【答案】A【解析】P755 第一段,注册建造造师执业资格格制度暂行规规定中，规规定建造师的的执业范围是：（1）担任建设工

15、程项目施工的项目经理；（2）从事其他施工活动的管理工作；（33）法律、行行政法规或国国务院建设主主管部门规定定的其他业务务。由上述规定，可以合理理推断，A 属于建造师师的主要执业业范围。3民事活动中，当当事人意思表表示真实是指指行为人（）A. 言行要有有法律根据C. 语言规范范B. 作出承诺诺D. 表现于外外部的表示与与其内在的真真实意志相一一致【答案】D【解析】本题考考点为 “三、民事法法律行为的成成立要件“（二）。当当事人意思表表示真实是指其“表表现于外部的的表示与其内内在的真实意意志相一致”，即“效果意思与与表示意思相一致致”。4以下关于时效中中止的正确表表述是（）A. 因法定事事由的出

16、现，权权利人不能行行使请求权的的，诉讼时效效中止B. 因原告起起诉，诉讼时时效中止C. 因被告应应诉，诉讼时时效中止 DD.因证人要要求，诉讼时时效中止【答案】A【解析】P3115。在诉讼讼时效的最后后 6 个月内，因因不可抗力力或其他障障碍不能行使请求权的，诉诉讼时效中止止。诉讼时效效因提起诉诉讼、债权权人要求履行行或债务人同意履行而而中断。所以以 A 正确。B 属于中断的的情形。C、D 均不符合法法律规定。5大中型建设工程程项目立项批批准后，建设设单位应按（）顺序办理相应应手续。A. 工程发包包报建登记记签订施工工承包合同申领施工工许可证B. 报建登记记申领施工工许可证工程发包签订施工承承

17、包合同C. 申领施工工许可证工程发包签订施工承承包合同报建登记D. 报建登记记工程发包包签订施工工承包合同申领施工工许可证【答案】D【解析】本考点点中报建登记记已从新大纲纲中删除，其其余三项的顺顺序可以从教教材中相关内容推断，要要求了解。6.A.B.C.从事建筑活动的的经济组织应应当具备的条条件是符合国国家规定的（）注册资本、专业业技术人员和和技术装备流动资金、专业业技术人员和和突出业绩注册资本、专业业管理人员并并依法设立6D. 流动资金金、专业管理理人员和资格格证书【答案】A【解析】P577 第 1 段：“从事建筑活活动的建筑施施工企业、勘勘察单位、设设计单位和工程监理单位，按按照其拥有的的

18、注册资本本、专业技技术人员、技术装备和和已完工程业绩等资资质条件，划划分为不同的的资质等级。”要求掌握。7施工总承包包单位与分包包单位依法签签订了“幕墙工程分分包协议”，在建设单单位组织竣工验收时发发现幕墙工程程质量不合格格。下列表述述正确的是（）。A分包单位就就全部工程对对建设单位承承担法律责任任B分包单位可可以不承担法法律责任C总包单位应应就分包工程程对建设单位位承担全部法法律责任D 总包单位和和分包单位就就分包工程对对建设单位承承担连带责任任【答案】D【解析】总分包包就分包工程程对建设单位位承担连带责责任，属于必必考内容。8下列各项，符符合建筑法法建设工程程监理规定的的是（ ）。A工程监

19、理单单位代理建设设单位利益执执行监理任务务B工程监理人人员发现工程程施工不符合合工程建设强强制性标准的的，有权要求求施工单位整改C工程监理人人员发现工程程设计不符合合工程建设强强制性标准的的，有权要求求设计单位整改D工程监理单单位可以转让让工程监理业业务【答案】B【解析】A 错错，建筑法规规定，“工程监理单单位代表建设设单位执行监监理业务”。监理和建设单位的关关系是委托关关系（委托合合同关系）。委委托代理必定定有委托合同同，但委托合同未必一一定是委托代代理。教材在在编写中，对对该关系理解解错误，上课课时候已经着重指出。BB、C 是后来几年年反复加以考考察的命题热热点。B 正确，C 错误，此时时

20、监理单位应当报报告建设单位位要求设计单单位修改设计计。9建设工程实实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理理的建筑施工工企业。A. 建设行政政主管部门 B行业协协会 C监理单单位 D建设单单位【答案】D【解析】本题主主要考察对工工程监理的正正确理解。建建设工程监理理是建设单位位委托监理，而不是政府府或行业协会会委托监理。本本题已经考核核过二次，谁谁通知？通知知什么内容？将来再考考，必定是考考核通知谁？例：建设工程实施监监理前，建设设单位应当将将委托的工程程监理单位、监监理权限等事事项，书面通知（C）。A. 建设行政政主管部门C被监理项目目的施工单位位B质量监督

21、机机构D被监理项目目的施工单位位和设备供应应单位10依据工工程建设项目目招标范围和和规模标准规规定，施工工单项合同估估算价（ ）万元人民币以上上的工程建设设项目，必须须进行招标。A. 50B100C200D5007【答案】C【解析】工程建建设项目招标标范围和规模模标准，七句句话，每年至至少一题。11招标投标标活动应当遵遵循的原则是是（ ）。A. 公开、公公平、公正和和最低价中标标C公开、公平平、公正和诚诚实信用B. 自愿、公公平、公正和和等价有偿D自愿、公平平、等价有偿偿和诚实信用用【答案】C12招标代理理机构应当在在招标人委托托的范围内办办理招标事宜宜，并遵守招招标投标法关于（ ）的的规定。

22、A招标人 BB投标人 CC评标人 DD招标人和和投标人【答案】A【解析】本题知知识点已删除除。13招标投投标法规定定的招标方式式是（ ）。A公开招标、邀邀请招标和议议标C邀请招标和和议标B公开招标和和议标D公开招标和和邀请招标【答案】D【解析】发包方方式分为直接接发包和招标标发包。招标标方式又分为为公开招标和和邀请招标。议标实际上上是直接发包包方式，不属属于招标方式式。14投标人应应当具备（）的能力。A. 编制标底底 B组织评评标 C承担招招标项目 DD融资【答案】C【解析】投标人人应当具备承承担招标项目目的能力，即即履约能力。招招标人自行招招标的，应当具备编制标标底和组织评评标的能力。本本题

23、要求精确确区分两个易易混淆考点。15同一专业业的单位组成成联合体投标标，按照（）单位确定资质质等级。A. 资质等级级较高的C联合体主办办者的B资质等级较较低的D承担主要任任务的【答案】B【解析】本题考考点为高频考考点，务必掌掌握。16某投标人人在提交投标标文件时，挟挟带了一封修修改投标报价价的函件，但但开标时该函件没有当众拆拆封宣读，只只宣读了修改改前的报价单单上填报的投投标价格，该该投标人当时没有异议。这这份修改投标标报价的函件件应视为（）。A有效B无效C. 经澄清说说明后有效 D. 在招标人同同意接受的情情况下有效【答案】A【解析】本题迷迷惑性较强，难难度较高。很很多人做不来来是因为一时时

24、反应不过来来是考哪个考点。考点点为投标文件件的补充、修修改和撤回。由由于该投标文文件的修改是是在投标截止日前，因因此无条件地地属于有效。如如理解困难，不不妨设想该投投标人如果未未参加开标会议，则则不可能当场场提出异议，是是否会影响到到其修改报价价函件的效力力？显然 B、C、DD 错。8C 似是而非，“评标委员会会可以要求投投标人就投标标文件中含义义不明确的内内容作必要的澄清或或说明”，可见投标标文件的澄清清只适用于“含义不明确确的内容”，而该修改报价函件件显然并不属属于这一法定定范围。本题告诉大家一一个技巧，可可以用排除法法和诚实信用用原则做这种种头昏脑胀的的题，你如果打算算选 C 或 D，一

25、定要要先问问自己己有书上的答答题依据没有有？如果想不不起来，OK，CC 或 D 的分不是你你该拿的，你你只老老实实实在 A 或 B 里选。（类类似的题目有：20077 年单选题 112 题）17.开标应当当在招标文件件确定的提交交投标文件截截止时间的（ ）进行。A当天公开 B当天不不公开C同时间公公开 D同一时时间不公开【答案】C18安全生产产“三同时”制度是指建建设项目的安安全设施，必必须与主体工工程（ ）。A同时设计，同同时施工，同同时竣工验收收B同时设计，同同时施工，同同时投入使用用C同时论证，同同时评价，同同时投资D同时投资，同同时施工，同同时评价【答案】B19生产经营营单位使用涉涉及

26、生命安全全、危险性较较大的特种设设备，必须按按照国家有关规定，由专业业生产单位生生产，（），方可投入使使用。A. 专业检测测机构检测合合格，取得安安全标志B. 专业检测测机构检测合合格，报安全全生产监督管管理部门批准准C专业检验机机构检验合格格，申请安全全使用证D建立专门安安全管理制度度，定期检测测评估【答案】A【解析】考核特特种设备的管管理程序。AA、C 的关键区别别是“取得”和“申请”。本题已可窥探出后后来建造师法法规考试的命命题特点和趋趋势，只考法法条、不考道道德良心。如果没复习到这这个点，那么么 ABCDD 一眼看上去去全都对。20安全生产产监督检查人人员的职权之之一是（ ）。A财务报

27、表审审查权C现场调解裁裁决权B责令紧急避避险权D设备物资检检验权【答案】B【解析】本题较较难，要求对对安全生产法法中 P2660 内容比较熟熟悉。本题的的意义在于，考生应当通过对对照复习原文文，仔细揣摩摩命题人对于于这些“小章节”（每年只考考一道题的章节）的的命题思维。21建筑施工工单位生产经经营规模较小小的，可以不不建立应急救救援组织，但但应当指定（ ）的应急救救援人员。A专职 B兼职 C专职和和兼职相结合合 D消防单单位【答案】B【解析】本题不不偏，但命题题的角度很怪怪异。考核的的是书上的原原话，本考点点在后来成为命题热点，但但命题的角度度转换了，变变得有意义多多了。922建设工工程安全生

28、产产管理条例规规定，不属于于监理单位安安全生产管理理责任和义务的是（ ）。A. 编制安全全技术措施及及专项施工方方案B审查安全技技术措施及专专项施工方案案C报告安全生生产事故隐患患D承担建设工工程安全生产产监理责任【答案】A【解析】监理单单位安全生产产责任和义务务三个考点，每每年一道。请请仔细复习讲讲义中相关内容。23建设工工程安全生产产管理条例规规定，施工单单位应当将施施工现场的（ ）分开设置，并保持安安全距离。A办公区与生生活区C办公、生活活区与备料区区B备料区与作作业区D办公、生活活区与作业区区【答案】D【解析】本题考考核的是施工工现场的总平平面布置。施施工现场，办办公、生活区区与作业区

29、要分开。24施工单位位应当对管理理人员和作业业人员每年至至少进行（ ）安全生产产教育培训,其教育培训情况况记入个人工工作档案。Al 次B2 次C3 次D. 4 次【答案】A25建设工程程安全生产管管理条例规规定，施工单单位采购的施施工机具及配配件，应当具有（ ），并并在进入施工工现场前进行行查验。A使用许可证证和产品合格格证C生产许可证证B产品许可证证D生产许可证证和产品合格格证【答案】D26建设工程程质量，（ ）实行政府府监督管理。A可以B.必须C不必要D不需要【答案】B27建设工程程承包单位在在向建设单位位提交竣工验验收报告时,应当向建设设单位出具（ ）。A质量保证书书 B.咨询评评估书C

30、使用说明书书 D质量保保修书【答案】D【解析】从 118-30 题爱钻牛角角尖的特点，看看的出来是一一个人出的。除除了 20、29题出的比较好之之外，其余几几道纯粹是凑凑数，完全没没抓住安全生生产法、安全全条例和质量条例的重点点。不过第一一年命题，都都没有经验。28建设工工程质量管理理条例规定定，（ ）对分包工工程的质量承承担连带责任任。A监理单位与与分包单位C总承包单位位与分包单位位B建设单位与与分包单位D设计单位与与分包单位【答案】C10【解析】在同一一张卷子里，本本题居然会与与第 7 题出重，真真是令人匪夷夷所思。书上共有六个连连带。因代理理发生的连带带责任；联合合体成员之间间的连带责任

31、任；总分包之间的质量连连带、安全连连带责任；转转包方和接受受转包方的连连带责任（挂挂靠方与被挂靠方之间的的连带责任）；监理公司与与施工单位、供供应单位恶意意串通而引起起的连带责任；公司司分立后各方方之间的连带带责任。个个个都是考察重重点，务必准准确掌握。29建设工工程质量管理理条例规定定，建设工程程质量保修期期限应当由（ ）。A法律直接规规定C法律规定和和发承包人双双方约定B发包人与承承包人自主决决定D发包人规定定【答案】C【解析】好题。我我国对建设工工程实行强制制保修制度。质质量保修期由由双方自主约约定，但该约定不得违违反法定最低低保修期的规规定。30建设工工程质量管理理条例规定定，装修工程

32、程和主体结构构工程的最低低保修期限为（ ）。A2 年和 3 年C2 年和 5 年B5 年和合合理使用年限限D2 年和合合理使用年限限【答案】D【解析】建设工工程强制保修修范围和强制制保修期限，务务必准确掌握握，每年必考考一道。31工程建设设标准是指建建设工程设计计、施工方法法和安全保护护的（ ）。A常用的技术术规定C统的技术术要求B特殊的技术术要求D强制的技术术要求【答案】C32涉及保障障人体健康、人人身财产安全全的标准应当当是（ ）。A国家标准 B行业标标准 C强制性性标准 D推荐性性标准【答案】C【解析】“涉涉及保障人体体健康、人身身财产安全的的标准，和法律、行政政法规规定强制执行的标标准

33、，是强制制性标准”。33环境影影响评价法规规定，建设项项目的环境影影响评价文件件自批准之日日起超过（），方决定该项项目开工建设设的，其环境境影响评价文文件应当报原原审批部门重重新审核。A.2 年B3 年 CC4 年D5 年【答案】D【解析】重点。本本题为了降低低难度，直接接考核书上的的原话，未设设置任何陷阱阱。34环境保护护设施验收，应应当与主体工工程竣工验收收（ ）进行。A分别 B同时 C交叉D顺序【答案】B【解析】本知识识点也是环境境影响评价法法重点。本题题考核的角度度比较新颖。人人人都去背“主体工程程”，万万没料料到命题人把把题目出在“同时”。1135建设工程程一切险保险险合同于 220

34、04 年 3 月 1 日签订，建建设工程承包包合同约定工程开工日期期为 20004 年 3 月 20 日。为保证证工程如期开开工，承包人人于 20004年 3 月 110 日将建筑材材料运至工地地，一切准备备就绪，承包包人提前两天天正式开工。建筑工程一切险险的保险责任任开始时间为为（ ）。A. 20044 年 3 月 1 日C2004 年 3 月 10 日B. 20044 年 3 月 20 日D2004 年 3 月 18 日【答案】C【解析】P422 最上面（六六）36下列各项项，属安装工工程一切险除除外责任的是是（ ）造成损失失。A电路短路、过过电压C结构缺陷及及合同罚款B离心力引起起的结构

35、断裂裂D一般性盗窃窃【答案】错题【解析】P422 中间（二），我我个人意见是是 ABCDD 均属于除外外责任，即保保险公司不承承担保险责任的事事件。这里关关键是掌握一一切险的原理理是：保一切切天灾人祸即即被保险人“无法预料且且无法控制、无无法避免”的偶发因素素；为了防范范被保险人的的“道德风险”，对被保保险人怠于管管理而发生的的事件，保险险公司拒绝理理赔。37某甲与用用人单位签订订了劳动合同同，合同尚未未期满，某甲甲拟解除劳动动合同，某甲应当提前（ ）通知用人人单位。A10 日 B20 日 C. 115 日以书面形形式 D30 日以书面形形式【答案】D【解析】本题不不严密。首先先，某甲提出出解

36、除劳动合合同可能有两两种情况 （1）单位有过错；（2）单单位无过错。如如单位存在胁胁迫劳动或违违章指挥、强强令冒险，则则某甲任何时候均可以以提出解除劳劳动合同且无无须提前书面面通知。其次，合同尚未未期满有两种种情况：（11）试用期内内；（2）试用期已已满而合同期期未满。如属于后者，显显然应选 DD；如属于前前者，依照 2008 年 1 月 1 日起施行的的劳动合同法，某甲在试试用期内解除除劳动合同，应应当提前 33 日通知用人人单位（无须须以书面形式）。P1441(一)38安全及劳劳动卫生规程程未对用人单单位提出严格格要求的是（ ）。A. 执行国家家劳动安全卫卫生规程和标标准B为劳动者办办理意

37、外伤害害保险C对劳动者进进行劳动安全全卫生教育D对从事有职职业危害作业业的劳动者应应当定期进行行健康检查【答案】B【解析】本题 ACD 出在 P1449 中间“三、劳动安安全卫生制度度”的部分内容容，B 出在安全生产条例例中施工单位位的安全责任任与义务一节节，强调施工工单位仅有义义务为“现场从事危险险作业人员”办理意外伤伤害险。题目目综合性较强强，但本身不不难，A、C 看的出来是是凑数的选项项。第一年命命题人已经体体谅到复习的的困难，因此此没有把题目出在劳动保护护中“女职工和未未成年工的特特殊保护”一节。39对环境境保护法关关于污染者付付费的不正确确理解是（ ）。A. 谁污染，谁谁治理C谁开发

38、，谁谁保护B付费即可免免责D. 污染者必必须承担治理理污染、保护护环境的责任任1240下列各项项，水污染染防治法未未作禁止规定定的是（ ）。A. 向水体排排放和倾倒工工业废渣、城城市垃圾和其其他废弃物B向水体排放放油类、酸液液、碱液或者者剧毒废物C向水体排放放热水D向水体排放放、倾倒放射射性固体废物物【答案】C【解析】本题考考核 P1889（二）第第 2,3 段。41下列各项项，固体废废物污染环境境防治法未未作禁止规定定的是（ ）。A境外废物进进境倾倒、堆堆放、处置C进口可以用用做原料的废废物B进口不能用用做原料的固固体废物D经中国境内内转移危险废废物【答案】C【解析】本题考考核固体废物物法的

39、（6）。42在城市市市区噪声敏感感区域内，禁禁止夜间进行行产生噪声污污染的施工作作业，因特殊需要必须连续续作业的，必必须（A经附近居民民所在单位的的同意C公告附近居居民）。B在居民小区区代表监视下下施工D经居民小区区业主委员会会同意【答案】C【解析】40-42 题是古董级级题型。当时时是没有经验验，为了让题题目覆盖面广广，所以一个法出 1 题，今后不不会再这么出出题了。环境境保护方面最最多一个单选选，一个多选选，然后在设置的选选项中注意把把各个法的重重点覆盖全面面。学习法律，也是是个学习语文文的过程。有有几个小公式式希望大家掌掌握，例如：可以罚款意味着也可以以不罚款；应应予支持意味味着不能不支

40、支持；应当通通知（或应当当公告）意味着无须同意意；备案意味味着无须审批批。43消防法法未作持证证上岗要求的的人员是（）。A电焊作业人人员C. 消防器材材经销人员B. 气焊作业业人员D自动消防系系统操作人员员【答案】C44.消防法法未作禁止止性规定的是是（ ）。A. 携带火种种进人生产、储储存易燃易爆爆危险物品的的场所B使用明火作作业C销售未经合合法检验机构构检验的消防防产品D. 使用不符符合标准的消消防器材【答案】B【解析】消防法法出题的人比比较重视几个个禁止，但历历年考核的重重点都是：“在什么场合”才禁止。45建设工工程勘察设计计管理条例规规定，（ ）未经县级级以上建设行行政主管部门门或者交

41、通、水利利等有关部门门审查批准的的，不得使用用。A. 勘察文件件C. 施工图设设计文件B. 设计方案案D施工组织设设计文件【答案】C13【解析】好题，P2779“四”。上课强调调过审批和备备案的区别。政政府审批事项项必须严格控制，由法法律和行政法法规规定，不不是什么都需需要审批、能能够审批的。46企业的设设立、变更和和终止应当向向登记机关办办理相应登记记，以下不属属于办理登记的是（ ）。A 企业分立 B. 法定代表人人更换 C对外投投资 D公司破破产【答案】C【解析】企业分分立、法定代代表人更换，应应当办理变更更登记；公司司破产关闭应应当办理注销登记。47.有限责任任公司经营规规模较大的，设设

42、立监事会，其其成员最低为为（ ）。A. 3 人B5 人C7 人D9 人【答案】A【解析】有限责责任公司设立立监事会，成成员最少为 3 人；规模较较小的，可以以不设监事会，只设 11-2 名监事。48纳税人未未按照规定期期限缴纳税款款的，扣缴义义务人未按照照规定期限解解缴税款的，税务机关除责令令限期缴纳外外。从滞纳税税款之日起，按按日加收滞纳纳税款（ ）的滞纳金。A千分之三 B千分之之五C万分之三 D万分之之五【答案】D【解析】税法内内容就那么几几句，每年都都要出一个单单选题。这句句话是隔三岔岔五要考到的。49承诺对要要约内容的非非实质性变更更指的是（ ）。A受要约人对对合同条款中中违约责任和和

43、解决争议方方法的变更B. 承诺中增增加的建议性性条款C承诺中要求求增加价款D. 受要约人人对合同履行行方式提出独独立的主张【答案】B50合同法法规定，因因债务人怠于于行使到期债债权，对债权权人造成损害害的，债权人（ ）。A可以向人民民法院请求以以自己的名义义代位行使债债务人的债权权B. 可以向人人民法院请求求以债务人的的名义行使债债务人的债权权C. 可以向仲仲裁机构以债债务人的名义义行使债务人人的债权D行使代位权权的必要费用用，由债权人人负担【答案】A【解析】本题直直接考核代位位权的定义。51合同法法规定，先先履行一方行行使抗辩权的的做法是（）。A. 有权中止止合同的履行行C. 无权中止止履行

44、合同B有权终止合合同的履行D有权变更合合同的履行【答案】A【解析】好题。不不安抗辩是“中止”履行，解除除合同才是“终止”履行。命题题抓14住了要点。52甲承包人人施工过程中中，由于自身身管理原因，未未经监理工程程师同意改变变了己被批准的施工组织织设计，导致致同时在现场场施工的乙承承包人受到损损失。按照合合同法的违约责任原则则，乙承包人人的损失应（）。A视为发包人人的主观过错错，要求发包包人赔偿B. 视为发包包人的合同责责任，要求发发包人赔偿C视为监理工工程师协调不不力，要求监监理人赔偿D. 直接要求求甲承包人赔赔偿【答案】B【解析】题目强强调了是依据据合同法的的违约责任原原则，追究违违约责任的

45、前前提是“有约可违”，也也就是合同相相对性原理。合合同相对性原原理每年必考考 1-2 题，得分容易，务必要掌掌握。其次，很多人不不仔细看题，会会不自觉地把把甲公司当成成总包，乙公公司当成分包包，然后选 D。其实实这里甲乙是是业主平行发发包的。在后后面几次考试试中这种伎俩俩越来越多越来越隐蔽，所所以今后题目目中只要有甲甲、乙、丙字字样，一定要要看仔细他们们之间的关系，最好边读读题边画个草草图，否则分分丢的太冤枉枉了。53.合同法法规定，违违约责任除另另有规定外，实实行（ ）原则。A. 过错责任任 B严格责责任 C损害赔赔偿 D公平合合理【答案】B【解析】违约责责任的构成要要件是：有有违约行为；无

46、免责事事由。由此可可以看出：守约 一方追究究 违约一方 的违约责 任不以 己方是否 有损失、 对方是否 有过错 为条件。因此，违约约责任实行的的是无过错责责任原则，这这也称为“严格责任原原则”。54.当事人双双方既约定违违约金，又约约定定金的合合同，一方当当事人违约时时，对违约行为的赔偿处理理原则是（ ）。A只能采用违违约金B由违约一方方选择采用违违约金或定金金C由非违约一一方选择采用用违约金或定定金D同时采用违违约金和定金金【答案】C【解析】5 种种违约责任类类型的相互适适用问题课堂堂上会精讲。这这其中，违约约金和定金不能相互适用用，是重中之之重，是必考考点。55一方当事事人的违约行行为导致

47、工程程受到 5 万元的损失失时，对方及及时地采取了了减损措施，支出的的费用为 11 万元，但仍仍未能终止损损害，工程实实际损害费用用为 7 万元。依据合同法的的违约责任规规定，违约方方应承担的赔赔偿额为（）万万元。A. 5B. 6C. 7D. 8【答案】D【解析】难题。考考核的点有两两个，一个是是“赔偿损失”指的的是赔赔偿直接损失失+可得利益；直接接损失就是实实际损失。另另一个点是“当事人一方方违约后，对对方应当采取适当措施防防止损失的扩扩大；因防止止损失扩大而而支出的合理理费用，由违违约方承担”。考生对 1 万元止损支支出没有异议议，争议大的的是损失部分分究竟赔 55 万还是 7万，这里请注

48、意意到：只要守守约方采取的的止损措施并并无不当，违违约方应当赔赔偿的当15然是最终实际损损失。56依据合合同法的违违约责任承担担原则，发包包人可以不赔赔偿承包人损损失的情况是（ ）。A. 建设资金金未能按计划划到位的施工工暂停B发包人改变变项目建设方方案的工程停停建C传染病流行行导致施工暂暂停D征地拆迁工工作不顺利导导致施工现场场移交延误【答案】C【解析】考核不不可抗力的定定义。不可抗抗力的定义是是：不能预预见不能避避免不能克服的客观事事件。这里，有有两个要点：（1）三个“不能”要同时具备备；（2）必须是客观的、外外界的、与当当事人无关的的事实。只有有 C 符合该定义义。57合同被仲仲裁机构裁

49、决决撤销后，追追究合同相对对人应承担责责任的起始时时间是从（ ）之日开始。A合同订立B合同开始履履行C一方向仲裁裁机构申请撤撤销合同D仲裁机构裁裁定为可撤销销合同【答案】A【解析】本题命命题技巧高超超。题目难在在考核的点是是缔约过失责责任，但题目目中没有直接出现缔约过过失的字样。合合同被撤消以以后，双方“无约可违”，因此不可可能追究违约责任，只只能追究缔约约过失责任（实实质上是一种种特殊的侵权权责任）。缔缔约过失责任只可能发发生在合同订订立过程中，而而违约责任只只可能发生在在合同履行过过程中。本题需要考生进进一步深刻理理解的是：合合同订立不等等于合同成立立。合同订立立过程有要约，有承诺（有有些

50、合同还可可能存在要约约邀请）。因因此，某甲 3 月 1 日发出要约约，某乙 3 月 5 日做出承诺诺，双方 33 月 7 日签订合同同书。显然，合合同在 3 月 1 日起就开始订立，但 3 月 7 日才成立。追追究缔约过失失责任的起点点应当是 33 月 1 日而不是3 月 7 日日。写了这么多，索索性再写一点点：合同不成成立、合同无无效、合同被被撤消，三者者的共同点是当事人双方方之间不存在在“有效的”合同关系，我我们把这个一一律通俗地称称为无“约”可违。例例如上述案件件中，某甲和和某乙订立的的是工程施工工合同。施工工到一半，某甲发现某乙是是挂靠的，质质量也不符合合要求，于是是请求法院裁裁定，法

51、院 10 月 1日裁定合同无效效。那么，注注意：3 月 7 日至 10 月 1 日期间，某某甲付款和某某乙做工程都不属于“合同履行”，法律不承承认其履行。因因此，自始至至终双方因该该无效合同而取得的财财或物，都属属于不当得利利，应予相互互返还。某乙乙工程不合格格，某甲赖帐，也不存在在谁违约的问问题，当事一一方需要返还还对方的利益益以实际取得得的为准。58担保方式式中，必须由由第三人为一一方当事人提提供担保的是是（ ）。A保证 B抵押 C留置D定金【答案】A【解析】好题。要要求大家在看看书时候能够够归纳。法定定的担保方式式有五种：保保证、抵押、质押、留留置、定金。其其中，保证只只可能由第三三人（

52、保证人人）提供；抵抵押和质押可以由债务务人提供，也也可以由第三三人提供；留留置和定金只只可能由债务务人本人16提供。59甲乙双方方签订合同时时，丙方向甲甲方提供合同同担保。履行行过程中，甲甲乙双方通过协商对合同作作了重要变更更，但甲方未未将变更事项项通知丙方。合合同部分履行行后，甲方的严重违约约行为导致与与乙方解除合合同。则对变变更事项中损损失部分的处处理原则是由于（ ）。A甲方未将变变更事项通知知动，损失由由甲乙双方承承担B甲方未将变变更事项通知知丙方，丙方方赔偿该部分分损失的一半半C丙方提供了了合同担保，应应承担全部赔赔偿责任D甲方未将变变更事项通知知丙方，丙方方对该部分损损失不承担保保证

53、责任【答案】D【解析】保证期期间内债权人人与债务人协协议变更主合合同的，应当当取得保证人人的书面同意。未经保证证人书面同意意的，保证人人对变更后的的事项不再承承担保证责任任。60按照担担保法的规规定，出质人人可以提供（ ）办理质押担保。A建筑物 BB构筑物 CC依法可以以转让的股票票 D土地【答案】C【解析】质押物物可以是动动产和权利，不能是是不动产。AABD 属于不动产产，均不符合题意。61下列选项项，属债权合合同的是（ ）。A监护合同 B买卖合合同 C行政合合同D劳动合同【答案】B【解析】本题考考核的是合同同法调整范围围是狭义的合合同，即债权权合同。A（身份合同）和 C、DD 都不属于债债

54、权合同，不不由合同法调调整。62以下关于于仲裁庭组成成的表述，正正确的是（ ）。A. 仲裁庭可可以由三名仲仲裁员或一名名仲裁员组成成，由三名仲仲裁员组成的的设首席仲裁员B由若干名仲仲裁员组成仲仲裁庭的，不不设首席仲裁裁员C仲裁庭由二二名仲裁员组组成，当事人人双方各选定定一名D仲裁庭由当当事人各方选选定一名仲裁裁员组成【答案】A【解析】仲裁庭庭可以为合议议制（三名仲仲裁员），也也可以为独任任制（一名仲仲裁员），合议制仲裁庭，双双方各选定一一名仲裁员，再再共同选定一一名仲裁员，该该共同选定的的是首席仲裁员，所所以 A 表述正确，BB、C、D 错误。63当事人对对人民法院委委托的鉴定部部门作出的鉴鉴

55、定结论有异异议，不能作作为申请重新鉴定理由的是是（ ）。A鉴定机构或或者鉴定人员员不具备相应应鉴定资格的的B鉴定程序严严重违法的C鉴定结论经经过质证认定定的D鉴定结论明明显依据不足足的【答案】C1764合同一方方当事人不履履行仲裁裁决决的，仲裁委委员会（ ）。A可以委托工工商行政管理理部门执行C授权人民法法院强制执行行B不可以强制制执行D移交检察机机关强制执行行【答案】B【解析】仲裁裁裁决具有强制制执行力，是是指法律保障障一方不履行行仲裁裁决的的，另一方有权请求强制制执行。但仲仲裁委员会性性质上属于民民间团体，不不属于国家暴暴力机器，因此，该裁决书书只能由当事事人向人民法法院申请强制制执行。类

56、似的，请大家家注意在仲裁裁程序中，像像证据保全、财财产保全、先先予执行等，因因为涉及到财物的冻冻结、扣押、查查封，都只能能由法院来操操作。65中国仲裁裁协会是（ ）。A国家行政机机关的组成部部分C国家事业单单位的组成部部分B国家司法机机关的组成部部分D依法成立的的社团法人66以下各项项，施工合同同质量纠纷成成因表述错误误的是（ ）。A. 建筑材料料没有注册商商标B监理制度不不严格C建设单位不不顾实际地降降低造价，缩缩短工期D施工单位在在施工过程中中偷工减料67招 标投标法规规定，投标人人以向招标人人行贿的手段段谋取中标的的，其法律责责任是（ ）。A情节严重的的取消其 55 年以上参加加投标的资

57、格格并予以公告告B处中标项目目金额 5以上 100以下的罚罚款C对单位直接接负责人处单单位罚款金额额 1以上 5以下的的罚款D情节严重的的，可由工商商行政管理机机关吊销营业业执照68行政处分分的方式是（ ）。A没收非法财财产 B吊销营营业执照 CC行政拘留留 D记过、撤撤职、开除等等【答案】D【解析】A、BB、C 属于行政处处罚。A 有点粗糙，只只有没收非法法所得、没收收（合法）财产，前者是行行政处罚，后后者是刑罚，唯唯独没有没收收非法财产这这种说法。69下列各项项，属于刑事事责任的承担担方式是（ ）。A有期徒刑B警告C没收违法所所得 D拘留【答案】A【解析】B 是是行政责任（警警告：可能是是

58、行政机关对对行政相对人人作出的行政政处罚，也可能是国家机机关对国家工工作人员作出出的行政处分分。注意二级级考过这一点点，一级还没考过。）CC、D 是行政处罚罚。70下列各项项，不属于建建设工程法律律责任构成要要件的是（ ）。A有损害事实实发生C存在违法或或损害行为B违反职业道道德规范D违法行为与与损害事实有有因果关系18二. 多项选择择题（共 330 题，每题 22 分。每题的的备选项中，有有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有有 1 个错项。错错选，本题不不得分；少选选，所选的每每个选项得 0.5 分）71以下关于于债的发生根根据的表述中中，正确的有有（ ）。A. 合同B. 志愿服务务 C

59、. 侵权行为 DD不当得利利 E. 无因管理【答案】ACDDE【解析】债的发发生根据，是是指在特定当当事人之间引引起债的发生生的法律事实实，包括：（1）合同；（22）侵权；（33）不当得利利；（4）无因管理理。书上死记记硬背的内容容。但注意命题人用用 B 做干扰项不不大谨慎，容容易引起争议议，讲一讲有有助于深化理理解：志愿服务与无因因管理，两者者虽然都是“对他人事务务进行管理”，但无因管管理是“没有法定的或约定定的义务”，而志愿服服务，在志愿愿者和受益人人之间可能有有约定，也可能没有；无因因管理是“为避免他人人利益受损失失”，而志愿服服务的意图可可能是“为避免他人利益受受损失”，也可能是是为增

60、加他人人利益。因此此，不能将志志愿服务简单单等同于无因管理理。72.工程建设设法律关系的的构成要素是是指（ ）。A. 主体B. 形式C客体D. 内容E目标【答案】ACDD73.我国承认认并以法律形形式加以保护护的主要知识识产权有（ ）等。A. 著作权 B. 专利权 C商标权权 D. 商业秘密 EE. 肖像权【答案】ABCCD【解析】72、73 都是考核书书上的原话。E 肖像权属于人身权，不属于知识产权。74实用新型型取得专利权权的条件包括括（ ）。A. 新颖性 B. 竞争性 C. 创造性 D. 垄断性E. 实用性【答案】ACEE【解析】P255 倒数第一行行。75.建设工程程发承包，建建筑法作