2022陕西省注册一级建造师模拟卷360题(有答案)

1、2022陕西省注册一级建造师模拟卷360题(有答案)第一部分 工程经济1、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以( )作为结算工程价款的根据。A、备案的建设工程合同B、补充协议C、重新商定合同D、当地建设行政主管部分发布的计价方法参考答案：A 文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是典型的“阴阳”合同，根据解释第21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。 2、甲公司和乙公司发生纠纷

2、诉至法院,双方当事人质证的证据中,法院不能确认甲公司证据证明力的是( )A、甲公司提出的证据,乙公司认可的B、甲公司提出的证据,乙公司没有相反证据反驳的C、甲公司提出的证据,乙公司提出的相反证据不足以反驳的D、对甲公司的证据,乙公司有异议并提出反驳证据;甲公司认可反驳证据的参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,甲公司按照建设单位的要求,从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是( )A、甲公司B、乙公司C、建设单位D、

3、检测机构参考答案：C 文字解析：建筑法第25条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。”按照该工程承包合同约定，混凝土由承包单位甲公司采购，但建设单位指定了混凝土供应商，所以，建设单位应当就其指定的混凝土不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，承担过错责任。 4、甲是某工程的总承包商,甲和乙签订了电梯采购合同,由于条款内未约定交货地点,在履行过程中双方又无法补充协商确定交货地点,则乙应( )A、将电梯送到施工现场B、将电梯送到甲的办公所在地C、将电梯送到甲的仓库D、通知甲自提参考

4、答案：D 文字解析：本题中的电梯采购合同没有约定交货地点，根据合同法第62条规定，应在履行义务一方所在地履行，即交付电梯一方所在地，所以答案是D。 5、在招投标过程中,投标人具有下列( )行为,将导致中标无效,情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人向招标人行贿以谋取中标D、投标人向评标委员会成员行贿以谋取中标E、投标人以他人名义投标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议

5、不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、万某2006年9月参加全国一级建造师资格考试,假如他成绩合格,就可以( )A、以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理B、通过注册取得建造师资格证书C、取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业D、取得建造师执业证书和执业印章参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、下列人员当中,( )不能作为民事诉讼代理人。A、律师B、当事人的近亲属C、有关

6、的社会团体或者所在单位推荐的人D、可能损害被代理人利益的人参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40年C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期累计超过( )个月,施工许可证自行废止。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件

7、发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )A、竣工报告B、验收工作会议录音带C、根据验收工作会议录音制作的节录文本D、施工现场录像E、结算报告参考答案：B、C、D 文字解析：验收工作会议录音带和施工现场录像都是以录制的声音、影像资讯内容证明事实，属于视听资料。根据录音带制作的节录文本虽然具有书面形式，却是根据录制的声讯材料复制的，依然属于视听资料，所以不能仅凭证据的载体来区分证据种类。 12、施工单位的主要负责人、项目负责人不履行安全生产职责,造成重大安全事故,构成犯罪的,自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。A、1B、2C、3D、5参考答

8、案：D 文字解析：暂无解析 13、下列工程建设领域的犯罪构成中,主观方面表现为过失的是( )A、串通投标罪B、受贿罪C、工程重大安全事故罪D、行贿罪参考答案：C 文字解析：工程重大安全事故罪的主观方面表现为过失。 14、甲建筑公司与劳动者乙以书面形式签订了一份劳动合同,那么根据劳动法的规定,下列条款中属于劳动合同的必备条款的是( )A、劳动合同期限为2年B、劳动报酬为2000元/月C、劳动合同试用期为3个月D、违约金数额为5000元E、从事的工作是财务会计参考答案：A、B、D、E 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的内容及效力。根据劳动法规定：(1)劳动合同的必备条款包括：1)劳动合同期

9、限；2)1作内容；3)劳动保护和劳动条件；4)劳动报酬；5)劳动纪律；6)劳动合同终止的条件；7)违反劳动合同的责任。(2)劳动合同的可备条款包括：1)试用期条款；2)保守商业秘密条款。 15、质量不符合约定的,当事人对违约责任没有约定,受损害方可以合理选择要求对方承担( )等违约责任。A、修理B、更换C、重作D、减少货款E、解除参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、以下工程不需要申请施工许可证的有( )A、某公园喷泉工程投资额38万元B、某配电房建筑面积200平方米C、已领取开工报告的污水处理工程D、为修建青藏铁路而建的临时性建筑E、某省军区建的军事指挥用房参考答案：B、C、D

10、、E 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 17、根据合同法的规定,保管合同不属于( )A、双务合同B、有名合同C、不要式合同D、有偿合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、某施工单位委托业务员张某到设备展销会上购买建筑设备,由于委托书中未写明具体规格,买到的设备不符合要求,而此时款还未付。正确的处理方法是( )A、施工单位的法定代表人承担全部责任B、施工单位承担责任,张某负连带责任C、由施工单位承担全部责任D、由张某承担主要责任参考答案：B 文字解析：民法通则第65条规定：“委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。”本案属于施工

11、单位对张某授权不明，故应由施工单位与张某承担连带责任。 19、袁某向一家保险公司进行了家庭财产保险。袁某外出旅游,其父亲在家里看门,一日袁父外出忘记锁门,袁某家里被窃。正确的处理方式为( )A、保险公司不承担赔偿责任B、保险公司进行赔偿后享有向袁父追偿的权利C、保险公司进行赔偿后不得享有向袁父追偿的权利D、保险公司可要求解除合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵

12、权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与侵权二者之间选择其一行使。 21、甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款。向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中,根据仲裁法的规定,在下列( )情况下,当事人提出仲裁员的回避申请,应当得到准许。A、甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人B、乙公司发现某仲裁员虽然是资深会计师,但法律知识欠缺,不适合担任仲裁员C、甲公司发现某仲裁员曾作过10年律师,但现任某高级人民法院的庭长D、乙公司发现某仲裁员的配偶是甲公司的职

13、工E、乙公司发现某仲裁员是甲公司的顾问参考答案：A、D、E 文字解析：根据仲裁法第34条规定，仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：第一，是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；第二，与本案有利害关系；第三，与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；第四，私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。因此，选项A、D、E符合规定。 22、甲向乙购买钢材,双方在买卖合同中约定乙一次性支付全部钢材,甲也一次性支付全部货款,但没有约定履行顺序。此时乙向甲供应了一半的货物,要求甲支付全款。关于甲的做法,下列说法正确的是( )A、不得主张同时履行抗辩权B、可

14、以就全部货物主张同时履行抗辩权C、只能就未给付的货物主张同时履行抗辩权D、可以主张乙未完全履行而行使合同解除权参考答案：B 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。合同约定的履行义务是一次性供货和一次性付款。所以答案是B。 23、以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中,不正确的是( )A、原告向人民法院起诉,应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B、被告提出反诉,可以不提供证据C、当事人对自己提出的主张,有责任提供证据D、没有证据或证据不足以证明当事人的事

15、实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果参考答案：B 文字解析：根据民事诉讼法第六十四条第一款和民事诉讼证据规定第一条、第二条的规定，A、C、D选项正确，B项错，被告反诉应当提供证据，所以本题选B。 24、甲公司与乙公司签订买卖合同,合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕,甲公司听说乙公司负债累累,怀疑乙不能按时支付货款,遂暂时不向乙公司交货。对此,下列分析正确的有( )A、甲公司不交货属于违约行为B、甲公司可以行使不安抗辩权,暂不交货C、甲公司有权解除合同D、甲公司应按约定交货,除非有确切材料证明乙公司无付款能力E、甲公司有权要求乙公司先支付货款参考答案：A、D 文字解析：合同法

16、第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中甲公司听说乙公司不能按时支付货款，所以其在得到确切证据前不能行使抗辩权，只能按约履行。所以答案是A、D。 25、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )

17、机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。 26、某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会,选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是( )A、个人负债80余万到期债务的贺某B、曾因贪污罪被判处有期徒刑,于2003年4月17日刑满释放的张某C、曾在1990年被宣告为限制行为能力人,后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D、曾担任某公司的法定代表人,该公司于2005年

18、9月被宣告破产,对公司破产负有个人责任的刘某参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列选项中,( )是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定,并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B 文字解析：依据行政复议法第6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不属于行政复议法第6条规定的具体行政行为。 28、合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列( )行为,应当承担缔约过失责

19、任。A、假借订立合同,恶意进行磋商B、恶意进行磋商,给对方造成损失C、故意隐瞒与签约有关的重要事实D、故意提供虚假情况,给对方造成损失E、一方未尽通知义务,增加对方缔约成本参考答案：B、D、E 文字解析：合同法第42条规定“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商；(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(三)有其他违背诚实信用原则的行为”，题目的要求是什么行为构成缔约过失责任，条件之一就是必须要造成对方的损失。 29、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施

20、工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更,法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后,托运人不能再要求改变运输地点,、C项错误。 30、下边对于安全生

21、产许可证的说法正确的有( )A、安全生产许可证的有效期为5年B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、投标人如果认为分部分项工程量清单有不妥或遗漏,只能通过一定方式由清单编制人作统一的修改更正。这种方式是( )A、通知B、质疑C、询问D、请求参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、在建设项目的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中,采用价值工程

22、提高建设项目经济效果的关键环节为( )A、决策阶段和规划、设计阶段B、规划、设计阶段和施工阶段C、规划阶段与设计阶段D、决策阶段与施工阶段参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、如果方案经济上可行,则有该方案财务净现值( )A、大于零B、大于总利润C、大于建设项目总投资D、大于总成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资产投资现值为C,流动资金现值为D,则项目净现值率为( )A、A/CB、B/CC、B/（C+D）D、A/（C+D）参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、应作为价值工程重点对象的是那些( )的功能。A、价值系数高B、功能价值低

23、C、可靠性蚵D、改进期望值大E、复杂程度高参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 6、采用全费用综合单价法编制施工图预算,以各分项工程量乘以综合单价后汇总,可得到( )A、分部工程直接费B、单位工程直接工程费C、直接工程费和间接费之和D、工程承发包价参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、通过计算产品功能价值对产品部件的价值分析,使每个部件的价值系数尽可能趋近于1,为此,确定的改进对象不包括( )A、F/C值低的功能B、C=（CF）值小的功能C、复杂的功能D、问题多的功能参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、建设投资是由如下费用和预备费及工程建设其他费用构成的( )A、建筑安装工程费B、设备及

24、工器具购置费C、固定资产投资方向调节税D、流动资产投资E、建设期利息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 9、用支出法计算的国内生产总值等于( )A、消费+投资+政府支出+进口-出口B、工资+利息支付+间接税+利润C、消费+投资+政府支出+出口-进口D、消费+储蓄+税收参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、建筑安装工程直接费中的人工费是指( )A、施工现场所有人员的工资性费用B、施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用C、直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用D、从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、下列关

25、于现值P、终值F、年金利率i、计息期数n之间关系的描述中,正确的是( )A、F一定、n相同时，i越高、P越大B、P一定、n相同时，i越高、F越小C、i、n相同时，F与P呈同向变化D、i、n相同时，F与P呈反向变化参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、在中央银行的各项操作中,能够增加货币供应量的是( )A、提高贴现率B、卖出国库券C、降低准备率D、提高利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、单项工程综合概算文件一般包括两大部分内容,即编制说明和( )A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、在工程建设其他费中的农用土地征用费包括( )A、土地

26、补偿费B、土地使用权出让金C、安置补助费D、拆迁补偿费E、土地投资补偿费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 15、施工企业发生的临时设施摊销费属于( )A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、投资性支出参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、某企业利润总额为3500万元,所得税费用500万元,财务费用为1600万元,则净利润是( )万元。A、3000B、4600C、1900D、4000参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、某固定资产原价为64000万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为2%。按双倍余额递减法计提折旧,该固定资产第四年的折旧率是( )A、19.60%B、20%C、3

27、9.20%D、40%参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、下列费用属于建筑安装工程措施费的有( )A、大型机械设备进出场及安拆费B、构成工程实体的材料费C、二次搬运费D、施工排水、降水费E、施工现场办公费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 19、某企业存货期初、期末余额分别为286000元和312500元,主营业务成本为600000元,则存货周转率是( )A、1.805B、1.905C、2.005D、2.105参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、某施工企业完成一项工程,工程完工时共发生人工费30万元,材料费360万元,机械使用费100万元。项目经理部发生水电费2万元,行政管理部门发

28、生水电费8000元。应计入生产成本的费用为( )万元。A、360B、460C、492D、490参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、A建筑安装公司自建办公楼于2007年12月20日经验收交付使用。该固定资产计提折旧的时间是( )A、2007年4月B、2007年12月C、2008年1月D、2008年2月参考答案：C 答案解析：暂无解析 22、下列各项中属于材料费的是( )A、材料运费B、材料保管费C、材料使用费D、检验试验费E、运输损耗费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 23、分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单,这是指( )A、投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充B、投标人对

29、清单内容的调整要通知招标方C、投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价D、投标人对清单内容不允许作任何更改变动参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、对存货周转率指标,下列说法正确的是( )A、该指标反映企业存货资金的周转次数B、该指标常用周转次数和周转天数表示C、存货周转率越高,经营效率越高,库存适度D、存货周转率越低,则经营风险越大E、存货周转率高,也说明残次品增加,库存积压,产品滞销参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 25、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中,所有者对企业或公司的债务承担无限连带责任的是( )A、合伙企业B、有限责任公司C、股份有限公司D、国有独资公

30、司参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、个别资金成本计算中的普通股成本使用的计算思路是( )A、风险溢价模式B、风险管理模式C、股利增长模式D、资本资产定价模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、计入总成本费用的税种不包括( )A、房产税B、消费税C、土地使用税D、印花税参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、如果企业在财务报表及其他信息中没有公布企业注册地、组织形式、总部地址、企业的业务信息和主要经营活动,母公司及最终母公司名称等内容,应当加以披露的报告载体是( )A、资产负债表补充资料B、现金流量表补充资料C、利润表附表D、财务报表附注参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、建设工程

31、竣工验收时,为了鉴定工程质量,对隐蔽工程进行必要的开挖和修复,费用应从( )中支出。A、建设单位的基本预备费B、施工企业管理费C、施工企业措施费D、建设单位管理费参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、某工程采用工料单价法计价程序计算工程造价,以直接费为计算基础已知该工程直接工程费为2000万元,措施费为200万元,间接费费率为10%,利润率为5%,综合计税系数为3.41%,则该工程的含税造价为( )万元。A、2388.7710B、2605.9320C、2616.2730D、2627.6481参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在工程网络计划中,关键线路有各种不同的表述方式

32、,它可以是指( )A、双代号网络计划中无虚箭线的线路B、双代号时标网络计划中无波形线的线路C、单代号网络计划中工作时间间隔为零的线路D、双代号网络计划中持续续时间最长的线路E、单代号网络计划中全部关键工作组成的线路参考答案：B、C、D 文字解析：本题主要考查对关键路线的理解,以及关键路线在各种不同类型网络图中的表达方式。答案B和C含义基本一致,网络计划中波形线表示工作之间的时间间隔；答案D是关键线路的基本定义。答案A因为双代号网络图关键路线上也可以有虚箭线,虚箭线只是表示工作的先后关系；答案E错误,单代号网络计划中全由关键工作连起来的线路不一定是关键线路。 2、FII于1999年出版的新型合同

33、条件包括( )A、施工合同条件B、永久设备和设计一建造合同条件C、基础设施设计一建造合同条件D、简明合同格式E、EPC交钥匙项目合同条件参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 3、在直方图法的观察分析中,所谓形状观察分析是指绘制好的直方图形状与( )的形状进行比较分析。A、负态分布图B、正态分布图C、标准D、样板参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、项目经理由于( )原因。或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。A、主观原因B、客观原因C、不可抗力D、不可预见因素参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是( )A、签章B、密封C、签章及密封D、印刷参

34、考答案：C 文字解析：暂无解析 6、常用的组织结构模式包括( )A、职能组织结构B、线性组织结构C、矩阵组织结构D、网络组织结构E、交叉组织结构参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 7、工程施工过程中,为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由( )办理。A、承包人B、分包人C、发包人D、劳务分包人参考答案：C 文字解析：劳务分包人开始施工前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需要劳务分包人支付保险费用。 8、建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部,其中的项目管理层应( )A、体现效益中心的管理职能B、确定施工成本管理目标C、对生产成本

35、进行管理D、达到责任成本目标参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、为确保施工安全,施工过程中对施工电梯、井架(龙门架)等垂直运输设备,位置搭设等要求,稳定性、安全装置的要求,编制( )A、特殊工程安全技术措施B、一般工程安全技术措施C、季节性安全技术措施D、应急措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、某项目希望可以总结一年来成本管理的不足,为今后的成本管理提供经验教训,可以采用的综合成本的分析方法是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、设计单位必须提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是主

36、要针对( )A、采用新材料的建设工程B、采用新结构的建设工程C、采用特殊结构的建设工程D、采用特殊工程管理模式的建设工程E、采用新工艺的建设工程参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12、按我国合同示范文本,承包人无权要求追加合同价款的情况有( )A、施工中承包人提出的合理化建议未经工程师同意B、由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度C、由于承包人原因导致在某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰D、工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加E、承包人在双方变更后的28天内,未向工程师提出变更工程价款的报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：在建设工程施工合同(示

37、范文本)中有：施工中承包人提出的合理化建议须经工程师同意,未经工程师同意承包人擅自更改或换用,承包人自行承担由此发生的费用；因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款；如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度,某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰,工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加,承包人无权要求补偿。 13、针对可容许的风险,我们采取的风险控制措施有( )A、不需要另外的控制措施B、考虑投资效果更佳的解决方案C、不增加额外成本的改进措施D、需要监视来确保控制措施得以维持E、直至风险降低后再开始工作参考答案：A、B、C、D 文字解析：由基于不同

38、风险水平的风险控制措施计划表,可以得出答案为A、B、C、D。 14、检验批质量不合格的原因主要为( )等原因所致。A、使用材料不合格B、业主资金不到位C、施工作业质量不合格D、质量控制资料不完整E、施工成本低廉参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 15、编制施工组织总设计时,在拟定施工方案之后应进行( )A、计算主要工种的工程量B、技术主要技术经济指标C、编制施工总进度计划D、编制资源需求量计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、建设工程索赔是一项正当的权利要求,从本质上讲索赔是( )A、发包人与承包人之间的一种对立B、发包人与承包人之间普遍存在的合同管理业务活动C、发包人或承包人各自

39、向对方提出一种权利要求D、现代工程承包的一大特点参考答案：B 文字解析：建设工程索赔从本质上讲是当事人(发包人与承包人)之间正常的而且普遍存在着的一项合同管理业务。 17、按建设工程价款结算暂行办法的规定,原则上包工包料的工程预付比例,不低于及不高于合同金额的百分比值分别为( )A、5及30B、10及40C、5及20D、10及30参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如( )A、通过电子邮件收集、发布信息B、通过基于互联网的项目专用网站交流信息C、通过基于互联网的项目信息门户协同工作D、通过数据库获取信息

40、E、基于互联网远程教育、培训参考答案：A、B、C、E 文字解析：项目业主方和项目参与各方往往分散在不同地点,或不同的城市,或不同的国家,因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式,如：通过电子邮件收集、发布信息；通过基于互联网的项目专用网站或通过基于互联网的项目信息门户实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；召开网络会议；基于互联网远程教育、培训。通过数据库获取信息不是远程通讯方式。 19、两个有资质的焊工在一处办公楼工地焊接水箱,为了赶进度,工地负责人又临时安排了一名油工将水箱焊好的部分刷上了防锈漆。因箱顶离屋顶仅有50m高的间隙,通风不良,

41、在防锈漆没有干的情况下,焊工继续施焊,引起水箱上的油漆发生了爆燃,两焊工均被深度烧伤,烧伤面积达25%。针对这起事故发生的原因,可以看出现场存在的主要问题有( )A、工地负责人没有严格按照焊接作业安全技术要求组织生产,安排工序不合理B、油漆作业和焊接作业不可以同时进行C、没有严格执行动火审批和动火监护制度D、作业人员安全意识不强,违章作业E、电焊工没有上岗证就进行作业参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、施工企业在工程项目投标及签订合同阶段,需要编制( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、考核性成本计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、双代号网络图的

42、基本构成要素有( )A、箭线B、节点C、虚工作D、线路E、编号参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 22、为使项目参与各方便捷地获取进度信息,作为基于网络的信息处理平台辅助进度控制可利用( )A、InternetB、局域网C、ExtranetD、项目信息门户参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、建设工程的实施,涉及( )供应商等多方主体的活动,他们各自承担建设项目的不同实施任务和质量责任。A、体系认证机构B、业主C、施工单位D、设计单位E、监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、按照建设工程示范合同文本约定,工程师认为确有必要暂停施工,下列做法中正确的是( )A、以书

43、面形式要求要求承包人暂停施工,并在提出要求后24小时内提出书面处理意见B、以书面形式要求要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人收到了工程师的暂停通知,但其认为组织施工无误,不需要暂停,故承包人致函工程师不同意暂停并继续组织施工D、承包人收到了工程师的暂停通知,但其以工期紧张为由,致函工程师不同意暂停并继续组织施工参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第l2条约定。 25、在对施工项目进行施工成本核算时,工作之一是需要按照规定的开支范围,对施工项目的支出费用进行( )A、控制B、分析C、考核D、归集参考答案：D 文字解析：

44、暂无解析 26、双代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作,其作用之一是表示工作之间的( )A、交叉B、汇合C、分流D、断路参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、如果所编制的成本计划没有达到目标成本的要求,则应组织项目管理班子成员重新( )A、研究制定合理的目标成本B、研究寻找降低成本的途径C、对施工成本进行归集和分配D、将成本总目标进行分解落实参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、某工程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为

45、( )A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第324款约定。 29、用以指导合同实施和索赔工作的分析是合同的( )分析。A、法律基础B、承包人主要任务C、发包人的责任D、合同价格参考答案：A 文字解析：合同的法律基础分析主要指了解掌握与合同有关的法律的基本情况,用以指导整个合同实施和索赔工作。 30、主要的工程施工安全技术措施一般可以分为( )A、一般工程安全技术措施B、特殊工程安全技术措施C、应急措施D、季节性安全技术措施E、地域性安全技术措施参考答案

46、：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运

47、输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 3、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的乘积C、实

48、际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 6、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有( )A、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、在薄壁墩与实心墩施工中,其控制要点不同之处有哪些?( )A、墩身与承台联结处混凝土裂缝控制B、模板接缝错台控制C、墩顶实心段混凝土裂缝控制D、墩顶支座预埋件位置、数量控制E、墩身锚固钢筋预埋质量控制参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 8、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中

49、,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、复合式衬砌的隧道地质和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 11、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：

50、B 文字解析：暂无解析 12、材料计划管理的内容包括( )A、材料需要量计划B、材料供应计划C、材料替代计划D、材料采购计划E、材料用款计划参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、按照公路建设市场管理办法的规定,允许分包的工程范围应当在招标文件中规定,分包工程的工程量不得超过总工程量的( )A、50B、40C、30D、20参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 15、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取

51、10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 18、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考

52、答案：B 文字解析：暂无解析 19、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量( )辆。A、1500030000B、2500055000C、4500080000D、60000100000参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的( )地段内调整。A、50mB、100mC、120mD、150m参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、

53、高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度应符合原设计要求,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底的压实度不宜小于( )A、92B、98C、路面垫层的压实度标准D、路床的压实度标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、属于压缩关键工作持续时间的技术措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、

54、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、采用更先进的施工方法以缩短施工过程的时间参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 25、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、公路工程质量事故分为( )A、质量问题B、重大质量事故C、一般质量事故D、特大质量事故E、重特大质量事故参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 27、公路纵向碎石盲沟铺设土工布的接长和拼幅需采用平搭接的连接方式,搭接长度不得小于( )A、20cmB、30cmC、40cmD、50cm参考答案：B 文字解析：暂无

55、解析 28、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、施工现场集中搅拌的混凝土,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于( )A、2B、3C、4D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、公路路面施工劳动力配置不应包含的工种是( )A、拌合设备操作人员、装载机操作人员、运输车辆驾驶员B、压路机操作人员、摊铺机操作人员、测量人员C、普通工人、交通管理人员D、工程师参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列关于监理单位在监理过程中的

56、质量责任和义务的描述正确的有( )A、不得超越本单位资质等级承揽业务B、不得转让监理业务C、允许分包非主体工程的监理业务D、未经总监理工程师签字不得进行下一道工序施工E、可以采取巡视的监理形式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程预应力锚索施工规范(DL/T50832004),水利水电工程预应力锚索施工,钢绞线必须采用( )下料。A、电弧B、乙炔焰C、切割机D、以上三种方式均可用参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、水电工程安全鉴定是水电工程蓄水验收和枢纽工程专项验收的重要条件,也是确保工程安全的重要措施。工程安全鉴定由( )指定有资质单位负责。A、项目法人B、项目审批

57、部门C、质量监督单位D、省级政府部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 5、在堤防、护堤地进行下列活动,违反河道管理条例规定的有( )A、建房B、放牧C、种草D、晒粮E、开展集市贸易活动参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、竣工决算包括以下哪些部分( )A、封面及目录B、竣工项目的平面示意图C

58、、工程竣工验收证书D、主体工程照片E、竣工决算说明书及决算报表参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 7、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、面板堆石坝堆石体的压实参数包括( )等。A、碾重B、干密度C、碾压遍数D、铺层厚度E、压实度参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考

59、答案：C 文字解析：暂无解析 11、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是( )A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块B、当最低气温在05时,砌筑作业应注意表面保护C、最低气温在0以下时,应停止砌筑D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 12、水利工程建设项目施工监理的主要方法有( )A、现场记录B、平行检测C、工程计量D、工作报告E、指令文件参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 13、根据碾压式土石坝施工规范(DLT512920

60、01),碾压式土石坝填筑时,下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是( )A、防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工B、防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工C、防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工D、无所谓参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、水库工程管理设计规范(SL10696)规定,山丘区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于100mB、不少于150mC、不少于200mD、不少于250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参考答案：A、B、C、D 文字解析