2022年全国监理工程师之土木建筑目标控制自测预测题库及答案解析

《监理工程师之土木建筑目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、建设工程项目投资的特点是由（）决定的。

A.建设工程项目的特点

B.建设工程投资的特点

C.建设工程设计的特点

D.建设工程施工的特点【答案】A2、大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ【答案】A3、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】C4、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？

A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责

B.本案承运人签发的提单属于预借的提单

C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单

D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A5、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()

A.施工单位的直接费

B.施工单位的其他直接费

C.设计费

D.建设单位的研究试验费【答案】D6、建设活动主体资格的管理属于（）的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】B7、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。

A.责令制造单位整改

B.返修

C.返工

D.签发暂停令【答案】D8、大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。

A.20℃

B.25℃

C.30℃

D.35℃【答案】B9、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】A10、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。

A.重要程度

B.隐蔽性

C.结构分解

D.投资估算【答案】C11、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料()

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】C12、根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】D13、监理工程师对工程质量事故调查组提出的技术处理意见，可组织相关单位研究，责成相关单位完成()后，予以审核签认。

A.技术论证方案

B.技术处理方案

C.事故调查报告

D.事故处理报告【答案】B14、下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。

A.督促承包单位整理技术资料

B.编制或审核施工进度计划

C.审核施工单位安全保证体系

D.组织现场协调会【答案】C15、根据概率数理统计，计点值数据服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.线性分布

D.泊松分布【答案】D16、根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（）。

A.质量手册

B.质量记录

C.程序文件

D.管理标准【答案】A17、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】C18、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】A19、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。

A.12

B.13

C.18

D.19【答案】B20、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()

A.工程延期必须符合计划进度安排

B.延长的时间不应超过工作总时差

C.工程延期必须事先申请和报告

D.工程延期必须符合实际情况【答案】D21、则，建设项目工程总承包方进行总进度目标论证时，其工作顺序应为（）。

A.①—②—③—⑥—④—⑤

B.①—③—②—⑥—④—⑤

C.①—③—②—⑤—④—⑥

D.①—④—⑥—⑤—③—②【答案】D22、室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程【答案】A23、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】D24、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】D25、不符合玻璃幕墙安装规定的是：()

A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求

B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理

D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】C26、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013,下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括()。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】C27、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。

A.一般占贷款金额的5%

B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小

C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款

D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】C28、项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。

A.签发监理通知单

B.签发工作联系单

C.签发工程暂停令

D.提交监理报告【答案】C29、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.监理机构

B.建设单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】A30、某分项工程清单工程量为3000立方米，在施工过程中，实际工程量为3500立方米。发承包双方合同约定，当工程量出现超过15%的变化，综合单价调整系数为1.1（0.9）。投标报价的综合单价为200元/立方米，则调整后的分项工程价款是（）万元。

A.62.1

B.63.0

C.69.9

D.75.9【答案】C31、项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】B32、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表【答案】B33、下列哪些产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”

A.含有过量添加剂的食品

B.食用酒精勾兑的劣质酒

C.裤腿不一般长的裤子

D.因气压过高突然爆炸炸坏家具的汽酒【答案】A34、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】B35、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。

A.4

B.5

C.6

D.8【答案】C36、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（）来确定是否批准。

A.工程延误时间

B.合同规定

C.承包单位赶工费用

D.建设单位要求【答案】B37、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（）。

A.监理机构

B.工程质量检测机构

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】B38、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】A39、关于职业禁止，下列哪一选项是正确的？

A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告职业禁止

B.“在其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的，从其规定”，因其适用其他法律与行政法规的规定，故违反了罪刑法定原则的要求

C.利用职务上的便利实施犯罪的，一定都属于“利用职业便利”实施犯罪

D.判处有期徒刑并附加剥夺政治权利，同时决定职业禁止的，在有期徒刑与剥夺政治权利均执行完毕后，才能执行职业禁止【答案】C40、在工程质量控制的主体中，（）的质量控制包括建设全过程各阶段。

A.政府部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】B41、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】B42、流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。

A.它的工期最短

B.现场组织、管理简单

C.能够实现专业工作连续施工

D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】C43、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于（）。

A.分包商的报价

B.承包商对分包商的管理费

C.业主对分包商的管理费

D.分包商的报价加总包管理费【答案】D44、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。

A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况

B.监督进行技术交底

C.使用工程材料、构配件的合格情况

D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位【答案】B45、影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】C46、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。

A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是

B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者

C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理

D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B47、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（）。

A.工程定位测量、放线记录

B.隐蔽工程验收记录

C.施工记录

D.接地、绝缘电阻试验记录【答案】A48、采用工程量清单计价的工程在竣工结算时，暂估价中的工程设备单价，应按（）。

A.承包方自行购买该材料的单价计入综合单价确定

B.发、承包双方最终确认价在综合单价中调整

C.招标文件中的暂估价定

D.市场价格信息在综合单价中调整【答案】B49、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。

A.项目直接建设成本

B.项目间接建设成本

C.应急费

D.建设成本上升费【答案】A50、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】B51、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。

A.BIM组织架构的建立即

B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等

C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督

D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B52、在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】D53、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】A54、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()

A.拒绝申请单位的申请

B.要求申请单位重新申请

C.要求申请单位作必要的补充或修改

D.延期对申请单位的认证【答案】C55、由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向（）提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位或安装单位技术负责人

D.项目监理机构【答案】D56、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】A57、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用

B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费

C.措施项目费包括规费、税金等在内

D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用【答案】D58、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B59、施工单位提出的工程变更，经各方同意签字后，由（）组织实施。

A.项目经理

B.建设单位

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】D60、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期（）。

A.必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补

B.经监理工程师核实确认后纳入合同工期

C.经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期【答案】B61、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】A62、工程网络计划的工期优化通过()来达到优化。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.组织关键工作平行作业

C.组织关键工作搭接作业

D.压缩关键工作的持续时间【答案】D63、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。

A.材料设备因素

B.资金因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】B64、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】A65、总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5【答案】A66、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.总时差与进度偏差

C.自由时差与总时差

D.时间间隔与进度偏差【答案】A67、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有

A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务

B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅

C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利

D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利【答案】B68、在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。

A.作业管理

B.计量管理

C.计划管理

D.组织管理【答案】B69、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。

A.质量合格标准

B.合格供货厂商

C.适宜运输方式

D.工艺方案的合理性【答案】B70、抽样检验第一类风险控制的一般范围是（）。

A.1%~5%

B.5%~10%

C.5%

D.10%【答案】A71、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。

A.3000

B.7500

C.50

D.20【答案】D72、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】B73、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A74、项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】C75、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.工作的持续时间总和最大

B.相邻两项工作之间的时距之和最大

C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】C76、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，建安工程造价中的利润包含在()中。

A.分部分项工程费

B.其他项目费

C.措施项目费

D.规费【答案】A77、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标报价的说法，错误的是()。

A.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

B.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写

C.计日工应按照招标文件中的数量和单价计算总费用

D.招标文件中要求投标人承担的风险内容和范围，投标人应将其考虑到综合单价中【答案】C78、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】D79、某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】B80、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】A81、在设备的使用中，监理人员也要对自己的监视和测量装置建立台账，具体管理过程有：①现场审核测量和监视装置的标识、贮存情况应符合要求；②确保产品符合规定要求需实施的测量和监视活动以及对所需装置进行识别，建立必要的控制过程；③对测量和监视装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性评定与复评，依据复评结果采取相应的纠正措施；④建立测量和监视装置台账，编制周期检定（校准）计划并予以实施；⑤在监理规划中应明确配备的测量和监视装置并及时配备提供。正确的顺序是（）。

A.④②⑤①③

B.④⑤②①③

C.②⑤④③①

D.②⑤④①③【答案】D82、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6【答案】D83、施工总进度计划编制过程中，主要实物工程量的计算应根据批准的()，按单位工程分别计算。

A.年度计划项目表

B.工程项目进度平衡表

C.工程项目一览表

D.投资计划年度分配表【答案】C84、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.资产负债率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】B85、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】B86、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限期设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D87、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（）。

A.材料费

B.规费

C.企业管理费

D.仪器仪表使用费【答案】C88、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程【答案】B89、关于双代号网络计划中关键线路和关键工作的表述，正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.在关键线路上不可能有虚工作存在

C.各项工作的持续时间总和最小的就是关键线路

D.当网络计划的计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作【答案】D90、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。

A.负责协同各BIM操作人员工作内容

B.负责BIM项目规划、管理和执行

C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员

D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】A91、工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。

A.≤5%，≤5%

B.≤5%，≤10%

C.≤10%，≤5%

D.≤10%，≤10%【答案】C92、某建筑安装工程，采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础，其直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.1194.39

B.1302.97

C.1308.14

D.1313.82【答案】D93、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】C94、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.临时停水、停电

B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C95、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。

A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内

B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm

C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中

D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】D96、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（）。

A.分部分项工程项目清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.零星工作项目表【答案】A97、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（）。

A.各参建单位项目负责人

B.运营单位

C.负责规划条件核实的有关人员

D.专项验收的城市政府有关部门代表【答案】C98、关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？

A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿

B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则

C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实

D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【答案】B99、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。

A.建设单位、供货单位、施工单位

B.供货单位、施工单位、项目监理机构

C.建设单位、施工单位、项目监理机构

D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】C100、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.****【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、国产非标准设备原价的计算方法有（）。

A.成本计算估价法

B.系列设备插入估价法

C.定额估价法

D.生产费用估价法

E.分部组合估价法【答案】ABC102、（2021年真题）建设工程组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。

A.每个施工段要有足够工作面

B.施工段数要满足合理组织流水施工要求

C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合

D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等

E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC103、在抗震设防地区，轻质条板隔墙长度超过多少限值时应设构造柱？（）

A.6m

B.7m

C.8m

D.9m【答案】A104、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】C105、国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。

A.以领导为关注焦点

B.全员参与

C.循证决策

D.关系管理

E.改进【答案】BCD106、监理单位接受委托审查设计单位的设计成果后，向建设单位提交的评估报告包括的内容有（）。

A.设计深度与设计标准的符合情况

B.设计任务书的完成情况

C.有关部门审查意见的落实情况

D.设计工作概况

E.主要设计人员的水平和业绩【答案】ABCD107、下面关于正当防卫的说法正确的是：

A.精神病患者某甲手持匕首追杀某乙，某乙在被逼到一房屋的墙角里，无处可逃的情况下，顺手将桌子上的一个花瓶掷向某甲，砸中某甲的眼部，致甲左眼失明。某乙的行为属于防卫过当。

B.丙丁二人发生争执，互相殴打，丙因身强力壮，丁抵挡不住，转身逃跑。丙紧追不放并将丁打倒在地，丁迫不得已，掏出匕首将丙刺伤。因为是相互斗殴，所以丁的行为不是正当防卫。

C.戊在正当防卫过程中误将前来制止不法侵害的公安人员当成犯罪分子的同伙加以伤害。戊伤害公安人员的行为属于正当防卫。

D.己看见仇人庚在持枪奔跑，便开枪将其击毙。而庚此时正在持枪追杀辛，己并不知道这一情况。己的行为是偶然防卫。【答案】D108、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有()。

A.土建与设备综合施工的合理安排

B.工程量清单与施工过程的匹配

C.资金供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡

D.外部协作条件的配合情况

E.工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件【答案】ACD109、在工程施工过程质量控制中，巡视检查的要点包括（）。

A.检查屋面工程

B.检查装饰装修工程

C.检查模板工程

D.检查施工环境

E.检查监理规划【答案】ABCD110、专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（）的要求。

A.建设单位

B.设计文件

C.订货合同

D.安装单位

E.相关规范【答案】BC111、PC构件见证检验包括（）。

A.混凝土强度试块取样检验

B.钢筋取样检验

C.钢筋套筒取样检验

D.拉结件取样检验

E.搅拌用水取样检验【答案】ABCD112、工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由()共同签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位专业质量检查员

D.专业监理工程师

E.施工单位专业工长【答案】CD113、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】BCD114、建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）

A.水步距等于流水节拍的最大公约数

B.各施工段的流水节拍不全相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.相邻施工过程的流水步距相等

E.有的施工段之间可能有空闲时间【答案】BC115、施工合同履行期间，关于因不可抗力事件导致合同价款和工期调整的说法，正确的有（）。

A.工程修复费用由承包人承担

B.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担

C.工程本身的损坏由发包人承担

D.发包人要求赶工的，赶工费用由发包人承担

E.工程所需清理费用由发包人承担【答案】CD116、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。

A.确定企业质量方针、目标

B.建立组织机构

C.制定工作制度

D.明确监理程序

E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD117、设备运输到交货地点，监理机构需做的检查与清点工作包括（）。

A.承运单位的实力、技术水平、运输条件

B.现场接货准备工作的检查

C.运输安全措施

D.审查制定的开箱检验方案

E.按合同规定，开箱前确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加【答案】BD118、在各种流水施工形式中，通常采用“累加数列错位相减取大差法”确定流水步距的有（）。

A.固定节拍流水

B.一般的成倍节拍流水

C.加快的成倍节拍流水

D.无节奏流水

E.异节奏流水【答案】BD119、进行PPP项目物有所值定性评价时可采用的基本评价指标有（）。

A.项目规模大小

B.全生命周期整合程度

C.潜在竞争程度

D.可融资性

E.行业示范性【答案】BCD120、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有()

A.暂列金额

B.暂估价

C.应急费

D.未明确项目的准备金

E.计日工【答案】AB121、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的（）。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

E.总工期的限制条件【答案】B122、填写建筑工程检验批质量验收记录时，应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署。

A.施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目专业质量检查员

C.施工单位项目专业工长

D.专业监理工程师

E.设计单位项目负责人【答案】BCD123、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。

A.总承包服务费

B.以“项”为单位计价的措施项目

C.安全文明施工费

D.提供了暂估价的工程设备

E.暂列金额【答案】CD124、关于村民委员会的设立和撤销，下列说法正确的有？

A.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民政府批准

B.由村民委员会主任提出，经村民会议讨论同意后，报乡级人民代表大会批准

C.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民政府批准

D.由乡级人民政府提出，经村民会议讨论同意后，报县级人民代表大会批准【答案】C125、市场占有率较高的某知名电商企业为了扩大生产获取更大利润和另一家电商企业约定对某些家用电器的定价只允许在一定范围内波动，因涉及消费者利益，社会舆论影响较大，这一行为引起国家反垄断机关的调查，关于这一事件下列说法正确的是

A.电商的这一行为属于经营者集中和垄断协议行为

B.我国负责组织、协调、指导反垄断工作的机关是国家反垄断局

C.该知名电商企业享有知悉权、陈述权、申辩权和申请权等

D.该垄断行为的行政责任包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款和撤销登记【答案】C126、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有()

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.实际进度数据的加工处理

C.分析进度偏差对工作及总工期的影响

D.确定工期和后续工作的限制条件

E.实际进度与计划进度的对比【答案】CD127、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有（）。

A.主控项目的质量经抽样检验合格

B.一般项目的质量经抽样检验合格

C.具有完整的质量验收记录

D.具有完整的施工操作依据

E.观感质量应符合要求【答案】BCD128、在施工准备阶段，监理机构需要审核施工单位报送的分包单位资质报审表，报审表需附带的附件包括（）。

A.分包单位营业执照

B.分包单位的质量管理体系文件

C.施工单位对分包单位的管理制度

D.分包单位特种作业人员资格证书复印件

E.分包单位安全生产许可证【答案】ACD129、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对超额利润的索赔【答案】D130、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有（）。

A.例外事件

B.当地政府造成的延误

C.业主原因暂停工程

D.非承包商责任的修补工作

E.因法律变化【答案】CD131、以下哪些项不是Revit提供的规程？()

A.电气

B.暖通

C.给排水

D.机械

E.卫浴【答案】BC132、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。

A.泵机

B.通风设备

C.施工安全设施

D.测量仪器

E.计量器具【答案】CD133、用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括（）。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度【答案】ABD134、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】C135、项目监理机构在工程质量控制的过程中，应遵循的原则有（）。

A.坚持质量第一

B.坚持以人为核心

C.坚持安全标准

D.坚持预防为主

E.坚持科学、公平、守法的职业道德规范【答案】ABD136、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有（）。

A.砂浆制备过程

B.墙体砌筑过程

C.商品混凝土制备过程

D.设备安装过程

E.外墙面装修过程【答案】BD137、（2017年真题）项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有（）。

A.编制工程项目总进度计划

B.编制监理进度计划

C.审查设计进度计划

D.审查施工进度计划

E.确定工期总目标【答案】BCD138、砌筑砂浆强度检测的方法有（）。

A.推出法

B.扁顶法

C.筒压法

D.钻芯法

E.点荷法【答案】AC139、下列有关证人的相关说法，哪一选项是正确的？

A.凡是了解案件事实的人，都有资格担任本案的证人

B.生理上或者精神上有缺陷的人，不能担任本案的证人

C.未成年人无法出庭作证的，法院可以准许其不出庭

D.证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以10日以下的拘留【答案】D140、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及()等。

A.耐久性

B.安全性

C.与环境的协调性

D.系统性

E.持续性【答案】ABC141、（2020年真题）根据《房屋建筑工程质量保修办法》，施工单位负责工程质量保修的情形有（）。

A.使用不当造成的电气管线质量缺陷

B.施工造成的屋面防水质量缺陷

C.安装造成的给排水管道质量缺陷

D.不可抗力造成的墙面质量缺陷

E.安装造成的供热系统质量缺陷【答案】BC142、在宪法课上，围绕宪法的概念大家展开了热烈讨论，下列说法中不正确的是、

A.我们之所以说宪法是国家的根本法，是因为和其他法律相比，宪法规定的内容最全面、最详尽

B.宪法的最核心、最主要的价值就在于确认和保障公民的基本权利

C.从根本意义上讲，没有民主，就没有宪法

D.一般说来，在制定和修改的程序方面，宪法要比其他法律更加严格【答案】A143、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。

A.该公司可自知道该行为之日起60日内申请行政复议

B.如果申请复议材料需要补正的，行政复议机构当场或5日内一次性告知当事人

C.该公司除了可以向市安监局提起复议，也可以向县政府提起复议

D.本案的复议机关违反了复议不加重的原则【答案】B144、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。

A.创新性

B.团结性

C.整体性

D.一致性

E.协调性【答案】CD145、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。

A.发包人提供的工程设备不符合合同要求

B.异常恶劣的气候条件

C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求

D.发包人原因造成工期延误

E.施工过程中发现文物【答案】ACD146、下列选项中，属于工程质量事故处理依据的有（）。

A.质量事故的实况资料

B.有关合同及合同文件

C.有关的经济文件和报表

D.有关的技术文件和档案

E.相关的建设法规【答案】ABD147、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施【答案】ABD148、在施工阶段、下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（）。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医疗费

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用【答案】A149、按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，属于企业管理费的有()。

A.危险作业意外伤害保险费

B.6个月以上的病假人员工资

C.生产工人休假期间的工资

D.现场管理人员工资

E.职工探亲路费【答案】BD150、工程网络计划中的关键线路是指（）的线路。

A.单代号搭接网络计划中时间间隔均为零

B.双代号时标网络计划中时距均为零

C.单代号网络计划中由关键工作组成

D.双代号网络计划中由关键点组成

E.双代号时标网络计划中无波形线【答案】A151、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本、延误工期的情形有（）。

A.发包人提供的工程设备不符合合同要求

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求承包人提前竣工

D.发包人原因造成工期延误

E.施工过程中发现文物【答案】AD152、BIM深化设计协调管理流程是()。

A.建立规范文件存储体系

B.定制统一的标准

C.工程量预算管理

D.深化设计变更管理

E.竣工模型管理【答案】ABD153、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。

A.没有充分利用工作面，工期长

B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业

C.施工现场的组织管理比较复杂

D.单位时间内投入的劳动力.施工机具等资源较为均衡

E.有利于施工段的划分【答案】AB154、卓越绩效模式的核心价值观包括（）。

A.强调大质量观

B.强调系统思考和系统整合

C.社会责任

D.以人为本

E.合作共赢【答案】CD155、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人补偿工期、费用和利润的情形有（）。

A.发包人的原因造成工期延误

B.承包人遇到不利物质条件

C.不可抗力

D.发包人原因引起的暂停施工

E.发包人提供资料错误导致承包人返工【答案】AD156、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。

A.职工教育经费

B.社会保险费

C.特殊地区施工津贴

D.劳动保护费

E.夏季防暑降温费【答案】AD157、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。

A.项目管理费

B.管理系统费用

C.开工试车费

D.业主的行政性费用

E.电气安装费【答案】ACD158、采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有()

A.相邻专业工作队之间的流水步距相等

B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系

C.专业工作队数等于施工过程数

D.流水步距等于流水节拍的最大值

E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】AB159、（2022年真题）抗震用钢筋应进行延性检验，检验合格应满足的要求有（）。

A.抗拉强度实测值与抗拉强度标准值的比值不小于1.15

B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25

C.抗拉强度实测值与屈服强度标准值的比值不大于1.30

D.最大力下总压缩率不大于9%

E.最大力下总伸长率不小于9%【答案】B160、下列关于设备监造活动的说法中，正确的是（）。

A.对于某些重要的设备，项目监理机构应对设备制造厂生产制造的全过程实行监造

B.建设单位对设备采取直接采购的，可通过监理合同委托监理单位实施监造设备

C.由总承包单位采购的，可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员

D.由设备安装单位采购的，应自行安排监造人员

E.对主要设备或关键设备，项目监理机构应将设备制造厂视为工程项目总承包单位的分包单位实施监理，按程序和要求做好监造工作【答案】ABC161、下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有（）。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利，导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰【答案】ACD162、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，企业管理费包括（）。

A.管理人员工资

B.工会经费

C.财产保险费

D.新结构、新材料的试验费

E.高温（寒）作业临时津贴【答案】ABC163、（2022年真题）政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时，具有的权力有（）。

A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料

B.要求被检查单位采用指定的品牌材料

C.进入被检查单位施工现场进行检查

D.发现并责令改正影响工程质量的问题

E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD164、（2021年真题）在卓越绩效模式中，为了实现质量对组织绩效的增值作用，需要关注的要素有（）。

A.标准化导向

B.符合性评审

C.质量管理与质量经营的系统融合

D.促进组织效率最大化

E.促进顾客价值最大化【答案】CD165、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人工期、费用和利润的有（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.发包人要求承包人提前竣工

C.发包人原因引起的暂停施工

D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求

E.法律变化引起的价格调整【答案】CD166、窗用绝热薄膜对阳光的反射率最高可达（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】C167、卓越绩效模式7个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（）。

A.创新性

B.团结性

C.整体性

D.一致性

E.协调性【答案】CD168、下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。

A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费

B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费

C.冬雨季施工增加的材料费

D.由于设计变更增加的材料费

E.材料二次搬运费【答案】BD169、以下哪类多层建筑可以使用经阻燃处理的化纤织物窗帘？（）

A.1000座的礼堂

B.6000m2的商场

C.三星级酒店客房

D.幼儿园【答案】C170、工程项目年度计划的内容包括（）。

A.投资计划年度分配表

B.年度计划项目表

C.年度设备平衡表

D.年度设计出X计划表

E.年度竣工投产交付使用计划表【答案】BC171、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（）。

A.泵机

B.通风设备

C.施工安全设施

D.测量仪器

E.计量器具【答案】CD172、机电部件分几大类？()

A.直管段

B.管件

C.配件

D.附件

E.构件【答案】ABD173、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。

A.总体平均值

B.样本中位数

C.标准偏差

D.期望值

E.极差【答案】C174、在工程开始前，施工单位必须做好施工准备工作，专业监理工程师重点审查施工单位的内容包括（）。

A.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

B.是否建立相应的现场质量管理体系

C.管理及施工人员是否已到位

D.主要施工机械是否已具备使用条件

E.施工质量验收体系是否落实【答案】ABCD175、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构安全和功能检测资料，检查的重点包括主要功能检查记录中的()

A.屋面淋水试验检查记录

B.隐蔽工程验收记录

C.地下室防水效果检查记录

D.新材料新工艺施工记录

E.建筑物沉降观测测量记录【答案】AC176、（2021年真题）项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有（）。

A.运输路线

B.外观质量

C.尺寸偏差

D.卸车条件

E.混凝土抗压强度【答案】BC177、关于招标控制价的说法，正确的有()

A.招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价

B.招标人应在招标文件中如实公布招标控制价

C.招标控制价可以进行上浮或下调

D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容

E.招标控制价应在开标时公布【答案】ABD178、建设工程质量特性中，适用性包括（）。

A.组织性能

B.结构性能

C.使用性能

D.理化性能

E.经济性能【答案】BCD179、（2018年真题）关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证【答案】ABC180、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的费用，延误的工期和相应利润情形有（）。

A.发包人提供的工程设备不符合合同要求

B.异常恶劣的气候条件

C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求

D.发包人原因造成工期延误

E.施工过程中发现文物【答案】ACD181、水管与其他专业的碰撞修改的主