2012年二级建造师《矿业工程管理与实务》试题

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业2012年矿业工程管理与实务（二级）真题第一卷单项选择题1、水准基点不可少于（）个，合适的情况下，近井点也可作为水准基点。A：1B：2C：3D：42、采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时，为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作，称为（）。A：工程测量B：高程测量C：贯通测量D：平面测量3、井巷工程的稳定要求（）；同时围岩或者支护的变形应满足工程允许变形的要求。A:围岩应力小于围岩强度，支护应力大于支护强度B:围岩应力小于围岩强度，支护应力小于支护强度C:围岩应力等于围岩强度，支护应力等于支护强度D:围岩应力大于围岩强度，支护应力小于支护强度4、煤矿许用炸药按其瓦斯的安全性分为（）。A：5级B：4级C：3级D：3级5、在光面爆破中，周边眼多采用（）。A：连续装药B：间隔装药C：耦合装药D：不耦合装药6、目前，在我国沿海软土地基上较为广泛采用的混凝土预制桩的沉桩方法是（）。A:锤击法Ｂ：静力压桩Ｃ：振动沉桩法Ｄ：水冲法。７、目前最常见的立井施工作业方式为（）作业。Ａ：短段掘、砌单行作业Ｂ：长段单行作业Ｃ：掘、砌平行作业D:掘、砌混合作业8、在不稳定表土层中施工立井井筒必须采取特殊的施工方法才能通过，如：冻结法，钻井法，沉井法，注浆法和帷幕法等。目前以采用（），为主。Ａ：冻结法，钻井法Ｂ：钻井法，沉井法C:沉井法，注浆法D:注浆法，帷幕法9、风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口不得小于（）。A:20mB:15mC:10mD:5m10、建设单位应当在验收前（）日向矿山企业主管部门，劳动主管行政部门报送矿山建设工程安全设施施工、竣工情况的综合报告。A：30B:60C:90D:12011、劳动主管行政部门和管理矿山企业主管部门接到死亡事故和一次重伤3人以上的施工报告后，应（）报告本级人民政府，并报各自的上一级主管部门。A：立即B：在一日内C：在3日内D：在一月内12、正在钻孔的炮孔和预装药孔之间，应有（）以上的安全隔离区。A:20mB:15mC:10mD:5m13、在矿井施工水害防治的有关规定中，主排水泵的工作水泵的总能力，必须在（）内排出矿井24h的正常涌水量。备用水泵的台数应不少于工作水泵台数的70%；A:8hB:10hC:12hD:20h14、开发利用或者关闭铀（钍）矿的单位，应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书，报（）环境保护行政主管部门审查批准。A：国务院B：省级C：市级D：县级15、喷射混凝土的支护厚度，最小不应低于（）mm，最大不应超过（）mm。A：30、100B:50、150C:50、200D:100、25016、矿业工程测量的常用仪器主要有：经纬仪、水准仪、钢尺、光电测距仪、全站仪等其中测量高差的有；（）A:经纬仪、水准仪B:水准仪、钢尺、C:光电测距仪、全站仪D:全站仪、水准仪17、《矿山井巷工程施工及验收规范》规定：检查钻孔钻进结束后，除施工过程中需要利用的钻孔外，应采用水泥砂浆严密封堵，其抗压强度不应低于（）。A：1MpaB：2.5MPaC：5MpaD:10MPa18、下列工程中不属于矿业工程注册建造师执业工程范围的是：（）工程。A:起重设备安装B:隧道C:机械设备安装D:高结构19、《金属非金属地下矿山安全规程》规定：对所有支护的井巷，均应进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的采矿巷道应（）进行检查。查出的问题，应及时处理，并作记录。A：每周B：每日C：每班D：每小时20、井巷地压，无论普氏还是深部隧道的太沙基古算方法，其地压大小都和巷道（隧道）的埋深（）A:成正比B:成反比C:无关D：有关多项选择题1常用混凝土的基本性能和施工中的技术要求包括以下（）内容。A：和易性B：抗冻性C：耐久性D：强度E：经济合理2、建筑钢材作为主要受力结构材料，其主要的力学性能有（）和硬度。A：抗拉性能B：抗冲击性能C：焊接性能D：耐疲劳性能E：热处理性能3、井巷涌水的主要来源（）。A：地表水B:地下水C:老窖水D：可溶岩溶洞水E：大气降水4、岩石按其生成方式可分为（）。A：变质岩B:硬质岩C:软质岩D：沉积岩E：岩浆岩5、二级注册建造师可以承担中、小型施工项目负责人，中型矿建工程包括（）。A:年产>90万t∕年B:年产45∽90万t∕年C:单项工程合同额1000∽2000万元D:年产<30万t∕年E：单项工程合同额2000∽5000万元6、巷道的支护形式主要有（）A:支架支护B:锚喷支护C:联合支护D:衬砌支护E:现浇混凝土支护7、民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并提交下列有关材料：（）A：工商营业执照或者事业单位法人证书；B：《爆破作业单位许可证》或者其他合法事业证明;C:《工程施工合同》复印件；D；购买单位的名称、地址、银行账户；E：购买的品种，数量和用途说明；8、矿山建设工程的安全设施必须和主体工程（）。A:同时设计B：同时施工C：同时竣工D：同时验收E：同时投入生产和使用9、目前，立井施工爆破作业必须按照光面爆破的要求进行爆破设计，并编制爆破图表，爆破图表的内容包括（）。A：爆破原始条件B：爆破参数表C：爆破布置图D：爆破器材的选择E：预期爆破效果10、高程联系测量的方法随开拓方法不同而分为通过（）A:长钢丝导入高程B:平硐导入高程C：斜井导入高程D：立井导入高程E：光电测距仪导入高程。案例题1、【案例】背景某矿建单位投标承担一矿井施工任务，该矿井仅在井田中央布置了主井和副井井筒各一个，副井进风、主井回风。矿井施工前，施工单位未能严格按照施工组织设计的要求进行准备工作，具体表现在：施工道路尚未完成，暂时利用农村简易道路进行设备和材料的运输。建设单位供电电源仅安装了一趟供电线路。施工劳动力主要是刚招聘的新工人，尚未进行培训。井筒施工图纸仅有表土段，基岩段图纸须一个月才能到。由于工期较紧，施工单位在建设单位的要求下匆忙进行了井筒的施工，最后造成施工进度较慢，特别是工程材料运输问题经常耽误，与地方关系协调不好，严重影响了施工进程。问题该矿井应采用何种施工方案？说明依据。施工单位在施工准备工作中存在什么问题？建设单位在施工准备工作中有何责任？2、【案例】背景某施工单位承担了一巷道的掘井工作，该巷道断面18㎡，围岩为中等稳定的粉砂岩，工作面涌水较少，无瓦斯，施工组织设计采用钻眼爆破法施工，多台气腿式凿岩机打眼，炮眼深度2.0m。施工中，为提高掘进循环进尺，钻眼爆破采取了加深炮眼深度、增加装药量、减少炮眼总数的技术措施，以节约工作面的钻眼爆破工序时间，达到缩短整个循环时间来提高施工速度。实际执行的效果并不理想，没有取得预期的效果。问题施工单位加深炮眼深度对提高进尺是否有帮助？增加装药量进行爆破有何危害？根据施工单位所采取的技术措施，讨论其将对工程质量产生的不良影响。应当如何安排施工，才能更加有效地提高巷道掘井进尺？3、【案例】1、背景某矿业工程项目的施工合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使施工单位停工1.5个月（全场性停工）。以后在巷道整体支护混泥土工程施工中，为了使施工质量得到保证，施工单位除了按设计文件要求对基地进行妥善处理外，还将混泥土的强度由C15提高到C20。施工完成后，施工单位向监理工程师提出工期索赔和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项（各费率为合同约定）：由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润：现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8000万元÷18个月×1.2%×1.5个月=8万元公司管理费=合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000万元÷18个月×7%×1.5个月=46.67万元利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=8000万元÷18个月×5%×1.5个月=33.33万元合计：88万元由于基础混泥土的强度的提高索赔15万元。问题：监理工程师应如何处理施工单位提出的索赔？是否同意因为工期影响给予以上的费用索赔？是否同意因施工单位提高混泥土强度的费用索赔？4、【案例】背景某80万吨矿井采用一对立井井筒开拓方式，一施工企业承揽了一个直径为5M，深度为410M的主井井筒，承包价格为每米2万元，另措临设施费为100万元，总承包价格为1000万元。在施工过程中，建设单位提出设计更改，使井筒深度增加了100米。业主提出按原价每米2万元的造价，增加费用170万元，与承包商商议。问题建设单位提出的计价方法是否合理？提出承包商的合理处理意见。说明各种合同变更的程序。答案：一、1、B2、C3、B4、A5、D6、B7、A8、A9、C10、B11、A12、C13、D14、A15、C16、D17、D18、C19、C20、C二、1：ACDE2:ABD3:ABCE4:ADE5:BC6:ABCD7:ABDE8:ABE9:ABCE10:BCD三、案例1、分析与答案矿井建设是一项复杂的工程建设项目，涉及范围广，影响因素多，认真确定矿井的施工方案及做好开工前的各项施工准备工作十分重要，施工单位应当明确自己的责任，建设单位更应配合好。（1）该矿井应当采用单向掘进的施工方案。这是因为矿井主井和副井均位于井田中央，只能由井田中央向采区进行单向掘进。矿井无边界风井，不具备对头掘进的条件。（2）施工单位在施工准备工作没有完成的情况下，不应该进行井筒的开工建设，这是影响井筒施工进度的根本原因。1）井筒开工前应完成工程准备工作，必须完成“四通一平”工程，匆忙开工会给后续工程带来巨大困难，引起一系列问题。道路未完成，会影响设备和材料的供应，特别是使用农村道路，在没有达成相关协议的基础上，会给后续工作带来严重影响；电力线路不能实现双回路供电，矿井不能开工，因为会给施工带来安全隐患。2）井筒开工前应完成劳动力准备工作，新招聘工人应进行技术培训和安全培训。3）井筒施工的相关图纸必须到位，以便合理制定施工技术方案。（3）建设单位在施工准备工作中，应严格按照合同规定，提供相应的服务。在本工程施工准备工作中，应确保工程开工的各项工程条件和技术条件。如施工道路应加快完成，电力设施保证双回路供电，确保工程施工图纸按计划供应，同时积极协调好工农关系。案例2、分析与答案巷道施工爆破是掘进重要环节，而且对整个工程施工速度和质量影响较大，应当全面考虑，方可取得较好的效果。爆破工作作为掘进施工质量的控制要点，和爆破本身的质量（断面、巷道稳定及其寿命等）有重要关系，从质量控制方面应当予以重视。（1）施工单位加深炮眼深度对提高进尺没有明显的作用，主要是本巷道采用多台气腿式凿岩机打眼，其合理的凿岩深度在2.0m以内，继续加大眼深不能有效地提高凿岩速度，反而会使打眼时间加长，不利于缩短循环时间。（2）增加装药量可提高爆破进尺，但会增加装药消耗，另外过量时药会造成超挖，对围岩造成振动，不利于支护。（3）施工单位单一追求进度而采用加深炮眼深度、增加装药量、减少炮眼总数的办法实施爆破，不仅不能达到预期的效果，反而会给后续工序带来施工困难和一些不利的影响。特别是增加装药量和减少炮眼数目，将无法保证光面爆破的效果，并使围岩受振动而不能缩短总的循环时间，同时支护质量下降，总质量达一到要求。（4）应当优化施工参数，采用先进的设备，或者组织钻眼和装岩平行作业，也可选用高效率的钻眼设备和装岩设备，以缩短循环时间，加快施工速度。当然，进一步缩短其他辅助工作的时间，也能有效提高掘进进尺。案例3、分析与答案（1）监理工程师应当同意由于设计变更而造成的工期延长和相应的费用损失。因为施工单位的工期影响是由于建设单位（业主）提出设计变更引起的。而对基础混凝土强度的提高不应给予赔偿，因为是施工单位自身所采取的措施，且未经监理和业主同意。（2）业主由于修改设计造成了施工全场性的停工，不仅直接使工程项目拖延了施工单位完成项目的时间，还可能导致施工单位的人员调动、生产率下降及机械设备闲置等损失，因此，应同意给予施工单位的费用补偿，但背景材料中所列的计算方法不正确，因为管理费的计算不能以合同价为基数乘相应费率，而应以直接费为基数乘相应的费率来计算，利润包括在实施的工程内容价格内，不给以利润补偿，所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用，而应要求施工单位重新进行计算。（3）对施工单位提高混凝土强度的费用，不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施，而不是规范、设计、合同的要求，施工单位要求的变更没有经业主的同意。本案例的施工单位也没有表明其有申请索赔的行为以及建设单位同意变更的指示所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。案例4、分析与答案合同内容变更经常有工程量变更、工程质量或特性变更、工程位置尺寸变更、删减合同工作内容、附加一些工程、施工时间或期的变更等内容。（1）根据合同变更范围的规定，增加工程量的变更指令应是增加与合同工作范围性质一致的新增工作内容，而且不应以变更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备范围云完成新增工程。显然，井筒加深100m，不仅是简单的工程量增加。因为由于井筒深度增加100m，至少是现有的提升钢丝绳需要更换。因为案例没有交待其他设备设施及地质水文条件等内容，可能的更换还包括绞车、排水等。如果地质条件复杂，还会影响施工方案。因此，这种变更的要求应该“按一个单独的合同来对待”，因为它超过施工单位目前正在使用或计划使用的施工设备所能够完成的工程范围。因此建设单位提出的计价方法是不合理的。（2）针对建设单位提出的计价方法，施工单位可以提出在费用增加170万坻了的基础上增加设备和设施更换维修等额外费用（这里主要是各提升、悬吊钢丝绳的费用和工期），以及相应的辅助费；当然，按照规定，承包商也可以同意将此项工作按变更对待。（3）一般的合同变更，可以由业主（监理工程师）发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。业主的变更指示是业主根据施工现场的实际情况，在确属需要时有权发布变更指示，并在指示中包括详细的变更内容、原则，并提供有关文件图纸等资料。要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为：业主将计划变更事项通知承包商，并要求他递交实施变更的建议书，承包商对此应尽快予以答复，提出变更建议书。但承包商的建议书只是作为业主决定是否实施变更的参考；承包商应待业主作出是否变更的决定，业主应忙通知承包商说明批准与否或提出意见。承包商在等待答复期间，不应延误任何工作。第二卷一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在工程施工中，施工控制网是()的依据。A.工程设计B.设备安装C.环境监测D.变形观测D.井口支撑梁2.下列关于混凝土凝结时间的说法正确的是()。A.终凝为水泥加水拌何时至标准稠度净浆开始失去可塑性所经历的时间B.初凝为浆体完全失去可塑性并开始产生强度所经历的时间C.水泥初凝时间不宜过短D.当施工完毕则要求尽快硬化并具有强度，故终凝时间不宜太短3.为使混凝土不发生离析现象，当浇筑高度超过()时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A.3mB.4mC.5mD.6m4.适用于地下水位以上，深度5~15m湿陷性黄土或人工填土的地基是()。A.灰土桩B.水泥粉煤灰碎石桩C.深层搅拌法施工D.碎石桩5.煤矿井下爆破作业所采用的起爆方法是()。A.电雷管起爆法B.火雷管起爆法C.直接起爆法D.间接起爆法6.硐室爆破主要的应用于()。A.小型露天矿生产爆破B.露天基建矿山剥离爆破C.因生产需要急需加速剥离，尽快处理局部地段时D.露天矿采矿生产爆破7.当降水深度大于15m，为了满足降水要求，宜选用()降水方法。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点8.具有支护和挡土双重功能的基坑支护形式是()。A.横撑式支撑B.重力式支护结构C.板式支护结构D.喷锚支护9.不可用作地下连续墙墙体材料的是()。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.黏土D.砂土10.关于人工挖孔灌注桩的特点，描述错误的是()。A.单桩承载力高，结构受力明确，沉降量大B.可直接检查桩直径、垂直度、持力层情况，桩的质量可靠C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占场地小D.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响11.立井井筒基岩永久支护有多种，目前应用最多的是()。A.料石井壁B.混凝土井壁C.钢筋混凝土井壁D.锚喷支护井壁12.立井井筒掘砌单行作业中，确定井筒掘进段高的因素是()。A.井筒穿过岩层的性质、涌水量大小、施工速度要求B.井筒深度、井壁结构、施工技术C.井筒大小、支护结构、施工要求B.井筒地质条件、井筒直径、施工水平13.井巷工程爆破时，如遇有瓦斯，起爆总延时不应大于()。A.100msB.130msC.150msD.180ms14.巷道临时支护主要是保证掘进工作面的安全，但巷道施工临时支护一般不采用()。A.喷射混凝土支护B.锚喷支护C.支架支护D.砌碹支护15.对工程质量事故进行处理时，首先要进行()。A.事故原因分析B.事故调查C.采取防护措施D.上报16.单位工程正式验收时，应由()来组织各有关单位负责人进行单位工程验收。A.建设单位负责人B.监理工程师C.项目经理D.造价工程师17.矿山采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于()，二氧化碳浓度不超过()。A.30%，2.0%B.25%，1.0%C.20%，0.5%D.15%，0.2%18.单位工程质量由()负责组织有关单位检验评定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.分包单位19.某施工单位承担了一工业厂房的钢筋混凝土结构工程，厂房为框架结构，在进行屋面混凝土浇筑时，发生下列事件：(1)由于采用拼装钢模板，刚度略显不足，屋面下垂，最大误差偏离了原设计规定尺寸15mm;(2)由于钢筋规格缺货，施工单位将设计的螺纹钢换成了等直径的普通圆钢钢筋;(3)施工单位和监理单位检查都发现混凝土不符合强度要求。该钢筋混凝土工程存在的严重质量问题有()处。A.1B.2C.3D.420.下列属于矿业工程单位工程质量评定资料的是()。A.开工报告B.分部工程质量评定汇总表C.工程测量纪录D.构件合格证二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选得每个选项得0.5分)1.下列关于矿井联系测量的说法中，正确的是()。A.将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量称为联系测量B.将地面平面坐标系统传递到井下的测量简称定向C.将地面高程系统传递到井下的测量简称导入高程D.矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统E.通过斜井导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成2.矿用特种钢材主要是()。A.钢轨B.矿用工字钢C.螺纹钢D.槽钢E.U型钢3.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括()。A.岩体体积B.岩石强度C.岩体完整性D.岩体风化程度E.岩体结构特征4.为提高工作效率，铲运机工作时可采用的施工方法有()。A.下坡铲土B.上坡铲土C.并列铲土D.侧向铲土E.推土机助铲5.灌注桩施工中常用的施工方法有()。A.人工挖孔成桩B.套管成桩C.钻孔成桩D.静力压桩E.振动沉桩6.下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是()。A.该作业线由6臂伞钻和中心回转抓岩机组成B.这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益C.该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求D.该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便E.它主要适应于井筒直径5～6.5m，井筒深度500m～800m的井筒施工7.井筒穿过含水岩层或破碎带，采用地面或工作面预注浆时的主要安全要求有()。A.注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深入进透水岩层或硬岩层5～10mB.井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深10mC.井筒工作面预注浆前，在注浆含水岩层上方，必须设置注浆岩帽或混凝土止浆垫D.岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件确定E.注浆浆液的浓度一般要求采用浓浆8.井巷工程的临时支护通常可采用的方式是()。A.锚喷支护B.金属锚杆支护C.金属棚子或木棚子支护D.前探支架支护E.现浇混凝土支护9.对有毒固体废物的堆放，必须采取()防止危害的措施，并设置有害废物的标志。A.防水B.防渗C.防流失D.防盗窃E.防热辐射10.井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作是()。A.立即组织抢险，防治施工扩大B.对相关责任人进行处罚C.尽快消除现场危险，查明事故原因，提出防范措施D.尽快恢复生产E.上报劳动行政管理部门和矿山企业主管部门三、案例题(共计4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答)【案例1】1.背景某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。2.问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患?(2)该石门巷道的施工应采取哪些安全措施?(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔?为什么?【案例2】1.背景某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井位于井田东北部边界，净直径5.0m，井深515m。施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。2.问题(1)根据本矿井的基本条件，矿井应采用哪种施工方案?(2)本矿井的施工组织设计应由哪个单位负责编制?(3)井筒的施工组织设计编制内容包括哪些?(4)在主井发生淹井事故后，如何及时调整施工进度计划安排?【案例3】1.背景某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。2.问题(1)甲方拒付20万工期奖合理否?为什么?(2)工程变更可以由哪些单位提出?(3)简述变更价款的审定原则。【案例4】1.背景某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。2.问题(1)针对业主的意见，施工单位应如何应对?(2)施工单位出现工期延误的原因是什么?责任应当由谁承担?(3)施工单位应就哪些内容向业主进行索赔?为什么?【参考答案】一、单选题1.D;2.C;3.A;4.A;5.A;6.C;7.D;8.B;9.D;10.A;11.B;12.A;13.B;14.D;15.B;16.A;17.C;18.A;19.C;20.B二、多选题1.A、B、C、D;2.B、E;3.B、C、D、E;4.A、C、E;5.A、B、C;6.A、B、D、E;7.A、B、C、D;8.A、B、C、D;9.A、B、C;10.A、C、D三、案例题【案例1】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患;在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故。(2)放炮后首先应进行“敲帮问顶”;检查危石，同时实施临时支护;当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度;如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法;对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)施工单位不能进行索赔。因为由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故，施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意，因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。【案例2】(1)根据本矿井的基本条件，由于矿井设有边界风井，具备对头掘进的条件，因此应同时从井田中央和边界进行矿井的施工，以缩短矿井关键线路工程项目的施工时间。这样，矿井应采用对头掘进的施工方案。(2)对于已经确定了施工单位后的单项工程，应该由已确定的施工单位或由总承包单位编制详尽的施工组织设计，并作为指导施工的依据。本矿井由于施工单位承建整个矿井的建设工作，因此，矿井的施工组织设计应由施工单位负责编制。(3)井筒为单位工程，其施工组织设计编制的内容包括：工程概况，地质地形条件，井筒的施工方案与施工方法，施工质量及安全技术措施，施工准备工作计划，施工进度计划与经济技术指标要求以及附图与附表等。(4)由于主井发生了淹井事故，不能保证按预定的时间到底与副井贯通。副井能够按计划进度到底，这时只能考虑风井与副井进行贯通，在贯通前，为保证施工进度，必须对副井进行临时改绞，以保证井底车场巷道与硐室的施工对提升的要求。一旦主井到底，迅速与副井贯通;考虑到主井耽误的工期较短，这时仍可进行主井临时改绞，副井进行永久装备。总体安排情况是副井需要增加一次临时改绞，这样可最大限度的减少由于主井进度拖延对矿井建设总工期的影响。【案例3】(1)在分析这件事情前应看工程变更时是否对工期进行变更，若竣工日期在变更中有顺延，乙方在顺延工期内完成，则甲方这种做法是不合理的，若工程变更中没有对工期的顺延进行明确规定，则就由甲乙双方协商处理争议或提交仲裁起诉。(2)工程变更可以由建设单位、发包方、监理工程师提出。(3)合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算合同款;合同中具有类似于变更情况的价格，可以类似价格为基础，确定变更价格，变更合同款;合同中没有类似适用价格，由承包方提出适当变更价格，由监理工程师批准后执行，这一批准的价格应与承包方达成一致。【案例4】(1)针对业主的意见，施工单位应针对工程的实际条件提出自己的见解，考虑到只有一个井筒到底，施工条件差，通风、排水等辅助工作都不可能完全到位，这些都有可能影响施工进度，因此应指出业主仍按原计划工期完成无法实现，如要保证原计划工期，应增加赶工费用，如业主不同意，应进行协商解决。(2)施工单位出现工期延误的主要原因是业主没有提供相关的施工条件，由于主井与副井没有贯通，无法形成通风回路，井下通风能力不足，不能布置太多的工作面，该责任应当由业主承担。(3)施工单位可就主井到底前延误的3个月工期和因通风系统困难多支出50万元，因为导致该问题的原因不在施工单位，施工单位不能为此负责。为增开临时巷道支出的100万元可以向业主提出索赔。因为这是正常的赶工措施费。为增开临时巷道，而安排一掘进队用时25天，不可索赔工期。因为该掘进工作不在关键线路上，不影响其他关键线路上的掘进工作。第三卷一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指(C)。A.贯通巷道中心线的坐标和坡度B.贯通巷道腰线的坐标和坡度C.贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离D.贯通巷道的距离2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是(C)。A.根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B.尽量减小水灰比C.采用高强度石子D.采用级配好且干净的骨料3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有(D)。A.抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B.抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C.抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D.抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是(A)。A.较高等级的普通水泥B.复合水泥C.火山灰质水泥D.矿渣水泥5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是(D)。A.水文地质比拟法B.地下水动力学法C.涌水量与水位降深曲线法D.比较分析法6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是(A)。A.爆破滑动面B.减重或削坡C.压坡脚D.抗滑桩7.井巷工程中，锚注支护主要应用于(D)。A.不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道B.稳定岩层C.稳定巷道D.采区巷道8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是(C)。A.1级煤矿许用炸药B.2级煤矿许用炸药C.3级煤矿许用炸药D.5级煤矿许用炸药9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施(D)。A.采用多排孔微差爆破B.采用多排孔微差挤压爆破C.采用缓冲爆破D.露天深孔爆破10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是(C)。A.轻型井点B.喷射井点C.管井井点D.深井井点11.某矿井采用一对主副井井筒开拓的方式，该施工单位承担的主井井筒净直径5m，井筒深度489m，表土段深度80m，最佳施工设备配套机械化作业线配置是(C)。A.2JK-3.5提升机+JK-2.5提升机配2套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、HZ-4抓岩机等B.JKZ-2.8凿井专用提升机配1套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、HZ-4抓岩机等C.2JK-3.5提升机配1套3m3吊桶提升，FJD-6伞钻、1台HZ-4抓岩机等D.2JK-3.5提升机配1套3m3吊桶提升，FJD-9伞钻、2台HK-4抓岩机等12.立井井筒在选择其作业方式时应考虑的内容不包括(C)。A.井筒穿过岩层的性质，井筒涌水量的大小B.施工队伍的操作水平和管理水平C.井筒表土段的深度D.可能采用的施工工艺及技术装备条件13.当矿井工业场地布置有主、副井两个井筒时，对于井筒的施工顺序，我国多采用(A)的方式。A.主井比副井先开工B.副井比主井先开工C.主井与副井同时开工D.主井与副井交替开工14.按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在(B)小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.12B.24C.48D.7215.对于现浇混凝土井壁，其局部厚度偏差不得小于设计厚度(C)mm。A.30B.40C.50D.7016.矿山工程项目的建筑安装工程费中的通风队的人工工资属于(A)。A.直接工程费B.措施费C.间接费D.技术措施费17.“一通三防”是指(B)。A.通风、防瓦斯、综合防尘、防治水B.通风、防瓦斯、综合防尘、防灭火C.通风、防瓦斯、防灭火、防治水D.通风、防瓦斯、防冒顶、防治水18.根据矿山井巷工程施工及验收规范，冻结法施工的立井井筒段漏水量不得大于(A)。A.0.5B.6m3/hC.15m3/hD.3m3/h19.巷道施工开拓新水平的井巷第一次接近未揭露的煤层时，按照地测部门提供的掘进工作面距煤层的准确位置，必须在距煤层(C)以外开始打钻。A.5mB.8mC.10mD.15m20.民用爆炸物品的储存，不应该(B)。A.储存在专用仓库内B.将炸药和雷管放在同一仓库内C.安排专人管理D.及时销毁过期失效爆炸物品二、多选题(共计10题，每题2分。每题的备选项中，只有2个或者2个以上符合符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分;少选，所选得每个选项得0.5分)1.矿井贯通测量结果偏差的大小，取决于(BD)。A.所选择的贯通测量方案B.地面测量网的精度C.测量方法的正确性D.实际施测工作的质量E.内业计算方法2.矿业工程测量专用仪器有(AB)。A.全站仪B.光电测距仪C.激光扫平仪D.激光垂线仪E.陀螺经纬仪3.提高混凝土最终强度的方法有(AC)。A.提高水泥强度等级B.提高水灰比C.加强搅拌和振捣成型D.提高混凝土的养护温度E.选用火山灰水泥4.下列水泥品种中属于特种水泥的是(CDE)。A.硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥C.高铝水泥D.硫铝酸盐水泥E.火山灰质水泥5.土的工程性质有(AC)。A.可松性B.含水量C.压缩性D.休止角E.液性指数6.影响围岩稳定性的因素很多，但起决定性的因素是岩体本身的特性，其主要包括(ABDE)。A.岩体体积B.岩石强度C.岩体完整性D.岩体风化程度E.岩体结构特征7.地层产状的主要参数有(CD)。A.倾斜岩层面与水平面的交线的方向B.倾向C.节理D.岩层层面与水平面的交角E.交面线8.边坡稳定性分析常用的方法有(A)。A.刚性极限分析法B.有限元模拟C.边坡稳定的概率分析D.边坡稳定的统计分析E.散体理论9.煤矿许用炸药的要求包括(ABCD)。A.爆破后不致引起矿井大气的局部高温，要求煤矿用炸药爆热、爆温、爆压都要相对地低一些B.有较好的起爆感度和传爆能力，保证稳定爆轰C.排放毒气量符合国家标准，炸药配比应接近零氧平衡D.炸药成分中不含金属粉末E.不可用雷管直接起爆10.矿业工程常用定额按建设程序分类包括(AD)。A.预算定额B.概算定额C.估算定额D.施工定额E.初步定额三、案例题(共计4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答)【案例1】1.背景某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。2.问题(1)巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求?(1)巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1)炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低;2)巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定;3)对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护;4)岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。(2)巷道光面爆破的质量标准是什么?(2)巷道光面爆破的质量标准是：1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定;3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。(3)喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么?(3)喷射混凝土支护巷道质量要求是：1)喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求;喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定;2)喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定;3)喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。(4)作为项目经理应当如何处理施工队的不正确做法?(4)施工队采用少打眼、多装药的做法是不正确的，作为项目经理应加强对施工队伍的技术管理，明确严格按技术标准进行施工的重要性，对违反规定的应及时进行纠正，必要时进行处罚，确保工程的最终质量和取得良好的经济效益。【案例2】1.背景某施工单位承担了一矿山井巷工程，同业主签定了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/天，工程保修期1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10天;由于雨季影响材料进场，影响工期5天;工程累计停电20天;在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10天;由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用;该工程竣工日期为2007年2月20日。2.问题(1)本工程发生的人身伤害事故按事故发生的原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?(2)根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，本起伤亡事故处理时限是如何规定的?(3)施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?(4)该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【案例3】1.背景某炼钢厂综合楼建筑面积2900m2，总长41.3m，总宽13.4m，高23.65m，为5层现浇框架结构，柱距4m×9m，4m×5m，共两跨，基础为钢筋混凝土灌注桩基，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙，在主体结构施工过程中，3层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实体强度测试论证，能够达到设计要求。2.问题(1)该质量问题是否需处理，为什么?(2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，是否需处理?采用什么处理方法?(3)简述质量事故处理方案的类型。(4)针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查的方法有哪些?(5)简述施工项目质量控制的过程。【案例4】1.背景A煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径5m，深度650m，表土段采用冻结法施工;某项目经理计划采用JKZ-2.8专用凿井提升机配一3m3吊桶提升和1台JK-2.5提升机配2m3吊桶提升，以加大提升能力，并配2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣;该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和30m，相隔30m，两个含水层最大涌水量均为40m3/h。在施工到第2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达15m3/h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。2.问题(1)该项目的施工方案有何不妥?为什么?(2)井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最宜采用哪种方法?(3)保证混凝土的浇筑质量有哪些注意事项?(4)采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些?【参考答案】一、单选题1.C;2.C;3.D;4.A;5.D;6.A;7.D;8.C;9.D;10.C;11.C;12.C;13.A;14.B;15.C;16.A;17.B;18.A;19.C;20.B二、多选题1.A、C、D;2.C、D、E;3.A、C;4.C、D、E;5.A、C、D;6.B、C、D、E;7.A、B、C、D;8.A、B、C;9.A、B、C、D;10.A、B、C三、案例题【案例1】(1)巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1)炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低;2)巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定;3)对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护;4)岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。(2)巷道光面爆破的质量标准是：1)围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2)超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定;3)围岩面上不应有明显的炮震裂缝。(3)喷射混凝土支护巷道质量要求是：1)喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求;喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定;2)喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定;3)喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。(4)施工队采用少打眼、多装药的做法是不正确的，作为项目经理应加强对施工队伍的技术管理，明确严格按技术标准进行施工的重要性，对违反规定的应及时进行纠正，必要时进行处罚，确保工程的最终质量和取得良好的经济效益。【案例2】(1)本案例属于物体打击类安全事故;按事故后果严重性属有死亡的重大安全事故。(2)根据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后应当处理结果。(3)工期延误20天，其中设计变更影响的10天和停电影响的工期延误20天由建设单位承担;对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10天计算，应该奖励施工单位5万元。(4)工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修;检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。【案例3】(1)该质量问题可不作处理。原因是混凝土试块强度不足是试块制作、养护或检验中的质量问题。而工程实体混凝土强度经测试论证后能够达到要求，因此可不作处理。(2)如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，需采取处理措施。处理的方法有：结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建。(3)质量事故缺陷处理方案类型有：修补处理、返工处理、限制使用、不作处理。(4)现场常用的质量检查方法有：目测法、实测法和试验法三种。(5)施工项目的质量控制的过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。【案例4】(1)采用两套单钩提升不妥，因为该井筒净直径5m，只能布置1只3m3吊桶;采用单滚筒提升机不妥，因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用1台2JK-3.5提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机;配置2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣不妥，因井筒较小，只能布置1台。(2)井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。(3)保证混凝土浇注的质量措施有：合理的混凝土配比和坍落度;对称分层浇筑;严格按照要求分层振捣密实;对井壁淋水采用截水槽的方法，对岩壁涌水采用疏导的方法严格控制淋水涌水进入混凝土中。(4)采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆;钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进入外壁100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。第四卷2012年二级建造师辅导之矿业工程施工安全管理1、矿业工程环境影响报告书中的重点内容是哪些？

矿业工程环境影响报告书中的重点内容是建设项目对周围地区和环境近期和远期影响分析和预测，包括建设过程、投产、服务期间的正常和异常情况，具体如下：

（1）对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响、防范和减少这种影响的措施；

（2）对周围地区自然资源可能产生的影响，防范和减少这种影响的措施；

（3）对周围地区自然保护区、风景游览区、名胜古迹、疗养区等可能产生的影响，防范和减少这种影响的措施；

（4）各种污染物最终排放量，对周围大气、水、土壤的环境质量及居民生活区的影响范围和程度；

（5）噪声、震动、电磁波等对周围生活居住区的影响范围和程度及防治措施；

（6）绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化；

（7）环境措施的投资估算。

2．矿业工程施工环境保护案例分析。

在某公司承建的某轧钢车间项目施工现场，设有混凝土搅拌站，为了赶工期，施工单位实行“三班倒”连续进行混凝土搅拌生产。附近居民意见极大，纷纷到有关管理单位反映此事，有关部门也作出了罚款等相应的处理决定。

问题：

（1）何谓噪声？影响人们生活和工作环境的噪声，按其来源分为哪些？

（2）噪声污染会产生那些危害？

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告，其内容有哪些？

（4）环境管理体系运行过程中对有关的人员培训包括哪几方面的内容？

分析：

（1）环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。

环境噪声按来源可分为：工业噪声；交通运输噪声；建筑施工噪声；社会生活噪声。

（2）噪声污染会产生危害：降低听力；影响人的休息和工作；干扰语言交谈和通信联络；另外，还对神经系统、心血管系统等也有明显影响。

（3）环境影响报告内容有：建设项目概况；建设项目周围环境状况；建设项目对环境可能造成影响的分析和预测；环境保护措施及其经济、技术论证；环境影响经济损益分析；建设项目实施环境监测的建议；环境影响评价的结论。

（4）培训包括：提高认识内容，如国家与地方的法律、法规、标准，方针、政策、现状；提高环境技能内容，了解岗位的环境因素及其影响，掌握减少环境影响的技能技术，紧急状况应采取的措施；明确工作内容及程序内容，明确报告路径，明确违背工作程序的后果。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工废物处理。矿业工程施工废物处理的重点内容是哪些？

矿业工程施工废物处理的重点内容主要是处理方法和相关的管理规定。

对于处理方法，主要是堆积和排弃及综合利用，应明确这两种方法的的适用条件，具体应注意：

（1）对有利用价值的矸石、矿石，应根据其性质因地制宜地加以综合利用，可以建设热电联合车间、建材厂等。对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃。对粗粒干尾矿（煤矸石）进行输送和堆积。

（2）煤矸石可用于发电、生产水泥、矸石砖、免烧砖、空心砌块、建筑陶瓷、轻骨料、充填材料等，

（3）对于某些固体废物，由于含有一定量植物生长的肥分和微量元素，可用于改良土壤结构等。

（4）对于尾矿固体废弃物的处理，应最大限度地予以回收利用，如果堆放应设置标志。

2．矸石、废石的处理设施有哪些具体规定？

（1）防治污染和其他公害的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）废石场应设置截水、导水沟，防止外部水流入废石场，防止泥石流危及下游环境。

（3）输送含有毒有害或有腐蚀性物质的废水沟渠、管道，必须采取防止渗漏和腐蚀的措施。

（4）露天采矿场和排土场的废水含有害物质时，应设置集水沟（管）予以收集，导入废水调节池（库），并采取相应的废水处理措施。

（5）排土场必须分期进行覆土植被。如排土场有可能发生滑坡和泥石流等灾害的，必须进行稳定处理。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工现场管理。1．矿业工程施工现场的设备应如何管理？

（1）设立完整的设备管理机构和管理规章制度，包括机电设备管理部门和防爆检查管理小组（如必需）；电气试验制度，设备运行、维修、保养制度，设备定期检修制度，有机电事故分析追查制度，设备包机制度，防爆设备入井安装、验收制度；

（2）坚持严格的库房管理，有完整的设备台帐及主要大型设备的技术档案，设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、设备大修及技术改造记录、安装图纸、有井下电气设备布置图，设备有帐、卡、图牌板；井下移动电气设备全上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件贴有入井合格证。

（3）严格做好使用管理工作，耙矸机有使用、维护、固定措施，作业时有照明，耙矸机绞车的刹车装置完好、可靠，有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏；在高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙矸机；掘进机上装有只准用以开关电气控制回路的开、闭专用工具，掘进机有前照明灯和尾灯，非操作侧装有能紧急停止运转的按钮。

2．矿业工程施工管理技术档案包括哪些内容？

矿业工程施工管理技术档案包括：施工组织设计资料；施工技术管理资料；施工总结材料；施工中重大技术决定，技术措施、科研成果、创造发明、技术革新、技术改造资料；上级主管部门颁发的指令、命令、决定、决议文件；有关矿山施工的技术标准、规范及各种管理制度；重大质量、安全事故的损失情况，原因分析及处理措施、处理结果；施工日志。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工技术档案管理。1．矿业工程施工技术档案的主要内容包括哪些？

矿业工程施工技术档案的主要内容包括施工组织管理及技术管理两大块内容：

（1）施工组织管理技术档案的主要内容是：施工组织设计资料，施工技术管理资料，施工总结材料，施工中重大技术决定，重大质量、安全事故处理资料等。

（2）工程技术档案的主要内容是：工程设计资料、图纸，各种检测和检验资料，施工记录，隐蔽工程资料和验收记录，工程地质和测量资料，

竣工验收交接报告书和工程竣工决算等。

2．矿业工程施工项目竣工验收资料中质量管理资料包括哪些内容？

矿业工程施工项目竣工验收资料中质量管理资料包括：

（1）开工准备阶段技术文件。包括：开工报告；设计交底、图纸针会审记录；技术（安全）交底记录。

（2）单位工程质量评定资料。包括：单位工程质量等级认证书；单位工程质量等级施工单位自评业主、监理检验记录（单位工程质量检验综合评定表；煤矿井巷单位工程质量保证资料评级表；单位工程观感质量评定；分部工程质量评定汇总表）表。

（3）单位工程竣工质量验收资料。包括：单位工程竣工报告；单位工程竣工验收证书。

（4）工程测量记录

（5）各种通知、记录及质量处理结果资料。包括：建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料；工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工合同管理。1．矿业工程施工合同管理的主要内容是哪些？

本条主要包括4条内容，其中矿业工程施工合同的变更及控制、矿业工程施工变更的处理方法、矿业工程施工索赔的证据等内容要求掌握，同时应熟悉矿业工程施工索赔的内容。

施工索赔主要指承包商在施工过程中的索赔行为，是因为在施工过程中发生了合同没有规定的工作量或者由于各种原因没有被合同（或业主）考虑、履行的工作。由矿业工程的性质和条件所决定，矿业工程施工经常容易发生这种情况。因此，这对于矿业工程承包商而言，更具有重要意义。

施工索赔是一种广义的含义，是一种要求经济补偿行为，而不是给对方的惩罚；是合同双方发生的合同管理业务内容，而非对立行为。

该条内容是现场施工管理过程中经常要用到的关键内容之一，也是应试过程中经常要用到的关键知识点。在案例分析题中经常出现该部分内容。

2.

矿业工程施工合同的变更及控制重点掌握哪些？

在该部分重点应掌握矿业工程施工合同变更的基本要求，即：合同变更的期限为合同订立之后到合同没有完全履行之前；合同变更依据合同的存在而存在；合同变更是对原合同部分内容的变更或修改；

合同变更一般需要有双方当事人的一致同意；合同变更属于合法行为；合同变更须遵守法定的程序和形式；

合同变更并没有完全取消原来的债权债务关系，合同变更涉及的未履行的义务没有消失，没有履行义务的一方仍须承担不履行义务的责任。

3．矿业工程施工变更的处理方法主要注意哪些？

矿业工程施工变更的处理部分应重点注意掌握施工变更的确定程序，即：承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，在双方确定变更后14天内承包人不向工程师提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认的，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。工程师不同意承包人提出的变更价款的，按合同规定的有关争议解决的约定处理。

4．矿业工程施工索赔的证据具体是什么？

索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。一项材料往往是多个论据的证据。所以证据可能是交叉适用的。要做到证据有力，必须说明的条理清楚，证据完整、充分。

矿业工程施工索赔的常用证据的材料具体有：双方法律关系的证明材料、索赔事由的证明、索赔事情经过的证明、索赔要求所相关的依据和文件、其他参照材料等。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工安全管理。1．矿业工程施工安全管理的重点内容包括哪些？

矿业工程施工安全管理共包括6条掌握、2条熟悉和1条了解内容，涉及到矿业工程各大矿山的施工安全管理，尤其是地下矿山施工的安全应当作为重中之重。在这些内容中，有关施工安全的重点内容通常都包含水害、火灾、煤矿瓦斯和煤尘爆炸、巷道顶板管理等，相关的要求均融合在有关安全规程、技术标准等内容中，因此在进行复习时应当注意这些细节内容。对各种事故的预防、处理方法及应用应明确，主要的技术数据指标应牢记，并应明确各种伤亡事故的处理程序。而对安全管理要求和制度、职业健康和安全管理体系内容可作一般了解。

2．如何进行矿井水害方面内容的复习？

矿井水害是地下矿山施工中必须十分注意的问题，是近年来考试的重点。复习时首先应明确矿井水害的类型，对各种水害的破坏特征有所了解；其次是对矿井发生涌水的特征，其中要特别注意地下水和老采空区的涌水特征；关于矿井的涌水通道作一般了解；最后关键要知道矿井水害的防治方法及控制措施，可用“隔”、“疏”、“堵”、“探”四个字来综合概况，尤其是最后一条坚持用“有疑必探、先探后掘”的原则指导和组织井巷掘进施工。

3．有关矿井火灾处理内容复习要注意哪几点？

有关矿井火灾的内容，一方面要了解各种火灾的发生条件，另一方面更重要的是作为出现火灾后的处理方法。矿井火灾的处理方法通常是采取各种有效的灭火技术，包括灌浆灭火、均压灭火、阻化灭火、惰气压注灭火以及新型的凝胶灭火、泡沫灭火等技术手段，应熟悉这些灭火技术的应用条件。另外火区密封技术也是矿井经常采用的技术，由于其方法简单、效果明显，应用较广泛。对于火区密封技术要注意防火墙的设置位置和封闭顺序、火区的启封条件及注意事项等。

4．安全事故等级在复习时应注意哪些？

根据2007年4月9日中华人民共和国国务院第493号令颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》，矿业工程施工中，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述事故等级划分应以最新的条例为准，复习和考试中要注意。

5．关于矿山瓦斯和煤尘灾害预防的内容复习应注意哪几点？

矿山瓦斯和煤尘灾害预防是煤炭矿山特有的灾害和事故，对于整个矿业工程专业来讲，该部分的通用性不强，尤其是冶金、建材等矿山建设，因此，在复习中主要应注意：

（1）对瓦斯灾害，明确瓦斯的主要成分、瓦斯浓度的限制指标，可能引燃或引爆瓦斯的行为，预防瓦斯爆炸的主要措施。对于工作面掘进放炮、机械设备配备要求、电器设备防爆要求、矿井杂散电流的防治有所了解，熟悉瓦斯的检查与监测及管理主要要求。

（2）对于煤尘灾害，了解煤尘爆炸灾害的原因，多数情况是瓦斯爆炸引起煤尘爆炸，应防治井下明火，加强通风分除尘工作。2012年二级建造师辅导之矿业工程施工质量的检查与验收。1．如何组织矿业工程的质量验收？

矿业工程的质量验收按照层次可以分为：

检验批及分项工程的验收、分部工程验收和单位工程的验收，各自的质量验收程序不同。

（1）检验批及分项工程的验收。由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收，分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。验收前，施工单位先填好“检验批和分项工程的质量验收记录”，并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验中签字，然后由监理工程师组织，严格按规定程序进行验收。

（2）分部工程验收。应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。

（3）单位工程的验收。分为竣工初验和正式验收两个环节。当建设工程达到竣工条件后，施工单位应在自查、自评工程完成后填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按规定的程序检查评定，总包单位应派人员参加，分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位，建设单位验收合格，方可交付使用。

2．矿业工程中常用材料的质量检验包括哪些项目？

矿业工程中常用材料包括：水泥、钢材、木材、天然石材、配制混凝土用原料、混凝土、保温材料和耐火材料等。各种材料的质量检验项目不同。如：

（1）水泥检验项目有稠度、凝结时间、抗压及抗折强度、细度、安全性。

（2）热轧钢筋、冷拉钢筋、型钢。型钢、扁钢和钢板的检验项目有拉力、冷弯；冷拔低碳素钢丝、碳素钢丝和刻痕钢丝的一般检验项目为拉力、反复弯曲；上述两类钢材的检验项目还有冲击、硬度、焊接件的机械性能。

（3）木材的检验项目有含水率；还有顺纹抗压、抗拉、抗弯、抗剪等强度。

（4）混凝土的检验项目包括塌落度或工作度、表观密度、抗压强度，以及抗折、抗弯强度、抗冻、抗渗、干缩。

（5）保温材料检验项目包括表观密度、含水率、导热系数，以及抗折、抗压强度等。

（6）耐火材料的检验项目是表观密度、耐火度、抗压强度，以及吸水率、重烧线收缩、荷重软化温度等。

3．矿业工程基坑支护的支撑体系施工有哪些技术要求？

（1）支撑结构的安装与拆除顺序，应同基坑支护结构的设计计算工况相一致。必须严格遵守先支撑后开挖的原则；

（2）立柱穿过主体结构底板以及支撑结构穿越主体结构地下室外墙的部位，应采用止水构造措施；

（3）钢支撑的端头与冠梁或腰梁的连接应符合以下规定：

支撑端头应设置厚度不小于10mm的钢板作封头端板，端板与支撑杆件满焊，焊缝厚度及长度能承受全部支撑力或与支撑等强度，必要时，增设加劲肋板；肋板数量、尺寸应满足支撑端头局部稳定要求和传递支撑力的要求。支撑端面与支撑轴线不垂直时，可在冠梁或腰梁上设置预埋铁件或采取其他构造措施以承受支撑与冠梁或腰梁间的剪理。

（4）钢支撑预加压力的施工应符合下列要求：支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接状况，经确认符合要求后可施加预压力，预压力的施加应在支撑的两端同步对称进行。预压力应分级施加，重复进行，加至设计值时，应再次检查各连接点的情况，必要时应对节点进行加固，待额定压力稳定后锁定。

4．立井井筒竣工验收时应如何进行质量检查