2022年全国监理工程师之合同管理自测模拟题库及答案参考

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿【答案】D2、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】C3、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】B4、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】D5、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C6、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】B7、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D8、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D9、某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()

A.A单位竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】B10、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A11、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书【答案】D12、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】C13、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】A14、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C15、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C16、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告【答案】C17、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.估算寿命期残值【答案】D18、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】D19、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B20、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格【答案】D21、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划【答案】C22、勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（）。

A.勘察设计估算费用的3%

B.勘察设计估算费用的2%

C.不超过10万元人民币

D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币【答案】D23、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】B24、根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】B25、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。

A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效

B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任

C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任

D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任【答案】D26、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准【答案】C27、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】A28、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让【答案】A29、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】D30、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】A31、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务【答案】C32、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法【答案】C33、按照监理合同示范文本的规定，下列关于有异议的监理酬金支付的说法中，正确的是()

A.按监理人要求的金额支付，异议部分与监理人协商后在下次支付中扣回

B.无异议部分的酬金按时支付，有异议部分暂不支付

C.本次不支付，监理人修改后并入下一次支付

D.将支付通知书退回监理人，修改重新提交后再支付【答案】B34、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】D35、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D36、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】B37、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师【答案】B38、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】C39、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】C40、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除【答案】C41、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】B42、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30【答案】C43、关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担【答案】D44、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C45、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20【答案】B46、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%【答案】B47、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】B48、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C49、根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷【答案】D50、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】C51、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】C52、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】B53、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】D54、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构【答案】C55、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门【答案】B56、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】C57、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】C58、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日【答案】C59、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B60、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】B61、在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。

A.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

B.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求

C.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求

D.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求【答案】D62、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】A63、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件【答案】C64、轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】C65、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】B66、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】A67、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】C68、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求【答案】A69、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期【答案】A70、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C71、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】B72、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】C73、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4【答案】B74、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书【答案】D75、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】A76、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产可以是动产或不动产

B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价

C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产

D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系【答案】C77、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】C78、《招标投标法实施条例》规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。

A.发售招标文件

B.发出中标通知书

C.提交投标文件的截止

D.评标结束【答案】C79、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5【答案】C80、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方【答案】C81、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】A82、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】C83、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】C84、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天

C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天

D.工程接收证书颁发日【答案】A85、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件【答案】B86、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，1000万元

B.甲，1090万元

C.乙，1000万元

D.乙，1090万元【答案】D87、风险型CM合同计价的方式是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价

D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】B88、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】D89、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。

A.≤10

B.≤5

C.≤3

D.≤1【答案】B90、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】D91、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】D92、投标保证金（）。

A.不计利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】C93、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】A94、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】D95、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】B96、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】C97、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】A98、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例【答案】A99、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】C100、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品【答案】AC102、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC103、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.主合同无效，从合同有效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD104、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。

A.重新招标后投标人仍少于3个

B.重新招标后所有投标被否决

C.发包方认为可以不招标的

D.未提交投标保证金的

E.未提交履约保证金的【答案】AB105、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.应按照最新的规范和标准完成勘察工作

B.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

C.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

D.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应以合同约定为准

E.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】BCD106、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%

B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函

E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】CD107、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失【答案】AD108、依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()

A.办理施工有关的行政审批手续

B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

C.负责工程施工各方的协调管理

D.与监理人协商一致，选定项目承包人

E.提供监理工作需要的资料【答案】AB109、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。

A.遵守法律

B.发出开始设计通知

C.办理证件和批件

D.对外商的设计资料的审查

E.支付合同价款【答案】ABC110、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。

A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务

D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD111、以下有关材料设备招标与施工招标的说法，不正确的是（）。

A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式

B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同

C.材料设备招标中不得分包，但施工招标可以分包

D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所有不同

E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同【答案】C112、保险制度上的危险的具体表现有（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生时间的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生金额的不确定性

E.发生地点的不确定性【答案】ABC113、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同【答案】BCD114、英国NEC合同文本的主要选项条款包括（）。

A.管理合同

B.成本补偿合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.误期损害赔偿

E.关键业绩指标【答案】ABC115、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为（）。

A.发生与否的不确定性

B.发生范围的不确定性

C.发生原因的不确定性

D.发生时间的不确定性

E.发生后果的不确定性【答案】AD116、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。

A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利

B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表

C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作

D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕

E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作【答案】AD117、下列关于建设工程设计合同履行管理说法正确的有（）。

A.设计人的项目负责人应按合同约定以及发包人要求负责组织合同工作的实施

B.基准日之后，原版本的法律法规发生重大变化的，不予修正

C.发包人应提前7天向设计人发出开始设计的通知

D.发包人接收设计文件之后，可以由设计人自行审查

E.设计费用实行发包人签证制度【答案】AC118、根据合同，业主应任命一名"业主代表"代表业主进行日常管理工作，业主方应将业主代表的（）通知给承包商。

A.姓名

B.地址

C.职责

D.权力

E.社保证明【答案】ABCD119、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限【答案】BCD120、法人可以分为（）。

A.营利法人

B.基金会法人

C.非营利法人

D.特别法人

E.社会团体法人【答案】ACD121、（2019年真题）关于民事代理的说法，正确的有（）

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD122、工程施工合同(ECC)的组成内容主要包括（）。

A.核心条款

B.成本补偿合同

C.管理合同

D.主要选项条款

E.次要选项条款【答案】AD123、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.维修保养或正常检修的费用

C.暴雨、洪水、水灾、冻灾

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

E.盘点时发现的短缺【答案】AB124、关于保证担保方式的说法，正确的有（）。【2021版教材修改】

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】ABCD125、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格【答案】A126、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量不合格时不得主张该权利

B.分包人可以主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持

D.该权利行使期限为3个月

E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】A127、以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB128、下列关于FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（）。

A.银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标

B.银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书

C.如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商

D.由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的

E.比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权【答案】CD129、职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任【答案】C130、关于抵押的效力，下列选项正确的是（）。

A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用

B.抵押人通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况后，可以转让抵押物

C.除受让人代为清偿债务外，抵押物的转让应当征得抵押权人的同意

D.抵押人转让抵押物的价款，超过债权的部分归债务人所有，不足部分由抵押人清偿

E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】AC131、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量【答案】AD132、依据设计合同示范文本规定，下列有关设计工作内容变更的说法中，正确的有()

A.设计人应根据设计审查结论对设计进行调整和补充

B.发包人根据工程实际需要要求修改设计文件时，只能由原设计单位修改并经审批后使用

C.发包人经原设计人书面同意后，可以委托其他具有资质的设计单位修改

D.由于发包人原因对设计进行重大修改，应另签订合同

E.在未签合同之前发包人已同意的设计人为发包人所做的各项设计工作，应支付相应的设计费【答案】ACD133、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.缴纳罚款

D.上缴非法所得

E.双倍返还定金【答案】AB134、施工现场交货价包括（）费用在内。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.运至施工现场的内陆运输费

D.保险费

E.施工现场保管费【答案】ACD135、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。

A.勘察费用实行发包人签证制度

B.发包人要求勘察人进行专家咨询的费用包含在合同价格中

C.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

D.由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AD136、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息【答案】BC137、关于《标准设计施工总承包招标文件》，标准设计施工总承包招标文件有（）。

A.招标公告

B.投标保证金

C.投标人的资格要求

D.评标办法

E.发包人提供的资料【答案】AD138、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD139、勘察可以划分为（）等阶段。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.施工勘察

E.竣工勘察【答案】ABCD140、施工合同履行中发生（）事件时，承包人有权要求发包人延长工期并增加费用，但不能要求支付合理利润。

A.发包人要求增加合同工作内容

B.施工现场发现文物、古迹

C.不利的物质条件

D.特大洪灾

E.市场价格浮动导致成本增加【答案】BC141、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。

A.房地产开发项目

B.高速公路项目

C.采用特定专利或专有技术的项目

D.市政给水排水项目

E.建筑造型有特殊要求的项目【答案】C142、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC143、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。

A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同

B.合同解除后，承包人应撤离施工场地

C.合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同

D.合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担

E.合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担【答案】ABC144、关于勘察人指派的项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认

B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责

C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向发包人提交书面报告

D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意

E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】CD145、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作【答案】ABC146、在初步评审时，响应性评审的内容包括（）。

A.投标内容

B.工期

C.工程质量

D.投标有效期

E.资质证书【答案】ABCD147、设计施工总承包合同文件中（）的含义与标准施工合同的规定相同。

A.中标通知书

B.合同协议书

C.投标函及附录

D.发包人要求

E.其他合同文件【答案】AC148、根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有（）。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构【答案】BC149、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（）

A.发出变更通知

B.审核承包商文件

C.建立质量保证体系

D.为承包商提供协助和配合

E.准备并负责业主设备【答案】ABD150、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施

E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD151、针对工程建设的风险可以保留也可以转移，风险转移的方法包括（）。

A.保险风险转移

B.非保险风险转移

C.保险风险完全转移

D.保险风险部分转移

E.非保险风险完全转移【答案】AB152、（2021年真题）合同法律关系的构成要素有（）。

A.目标

B.主体

C.客体

D.内容

E.性质【答案】BCD153、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有（）。

A.勘察范围发生变化

B.对工程同一部位进行再次勘查

C.暂停勘察及恢复勘察

D.发包人原因引起的勘察周期延误

E.勘察成果未达到合同约定的深度要求【答案】AB154、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期【答案】ACD155、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）属于初步审查标准。

A.申请函的签字盖章

B.申请文件的格式

C.投标保函

D.业绩

E.项目经理资格【答案】ABC156、根据建设工程施工合同的有关规定，施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.建设主管部门

E.设计人【答案】AB157、下列关于保证方式的说法中，正确的有()。

A.保证方式有一般保证和连带责任保证

B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证

C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证

D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行

E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】AB158、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件【答案】ACD159、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.招标文件

D.已标价的工程量清单

E.技术标准及要求【答案】ABD160、关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()

A.监理合同是委托合同的一种

B.监理合同是建设工程合同的一种

C.监理合同的标的是服务

D.监理合同的标的是工程

E.监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序【答案】AC161、下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.细化项目参建各相关方的合同界面管理

E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】ABD162、资格审查报告一般包括（）。

A.投标单位资质

B.基本情况和数据表

C.补正事项纪要

D.评分比较一览表的排序

E.资格审查委员会名单【答案】BCD163、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。

A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验

B.承包人将记录送交监理人后可继续施工

C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行

D.监理人应签字确认

E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担【答案】ABD164、根据建设工程设计合同示范文本的规定，发包人的义务包括（）。

A.遵守法律

B.发出开始设计通知

C.办理证件和批件

D.对外商的设计资料的审查

E.支付合同价款【答案】ABC165、（2020年真题）合同法律关系的客体包括（）

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果【答案】BC166、关于仲裁庭组成的说法，正确的有()

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【答案】AB167、（2020年真题）施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障【答案】AB168、根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。

A.设备生产应当由买方进行监造

B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担

C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同

D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验

E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】B169、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满【答案】ACD170、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD171、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序【答案】ACD172、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款担保

C.业主支付保函

D.履约担保

E.项目经理任命书【答案】ABD173、下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施I企业法定代表人【答案】BC174、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。

A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意

B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意

C.批准监理人的监理工作实施细则

D.审查监理人提交的监理报告

E.要求更换不称职的监理人员【答案】ABD175、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有()

A.监理人控制合同进度的依据

B.监理人签认进度付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制分阶段和分项进度计划的基础

E.监理人确认承包人逾期违约的依据【答案】AC176、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC177、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC178、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额【答案】A179、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，说法错误的是（）

A.监理人可作出口头指示

B.监理人助手不能作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.监理人未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.监理人未在约定时间内答复书面确认要求，应视为取消了口头指示【答案】BC180、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭【答案】ABCD181、（2018年真题）下列合同法律关系主体中，属于法人的有（）。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人【答案】BC182、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长．经监理人