2022年甘肃省监理工程师之土木建筑目标控制自测题库(含答案)

《监理工程师之土木建筑目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A2、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。

A.初始点

B.终止点

C.控制点

D.分析点【答案】A3、在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。

A.混凝土强度不足

B.斜孔、断桩

C.钢筋笼上浮

D.缩颈、堵管【答案】D4、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料【答案】C5、某工程分项的分部分项工程费为400万元，其中定额人工费为100万元。措施项目费为分部分项工程费的5%，其他项目费为15万元；企业管理费费率为30%，利润率为5%，规费费率为8%，综合计税系数为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。

A.467.30

B.482.87

C.497.20

D.515.46【答案】B6、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（）。

A.3项一般不符合

B.5项一般不符合

C.1项严重不符合

D.7项一般不符合【答案】C7、在工程施工质量验收层次中，分部工程是（）的组成部分。

A.单位工程

B.单项工程

C.分项工程

D.检验批【答案】A8、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】A9、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】A10、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】D11、民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。

A.规划设计方针和要求

B.建筑设计方针和要求

C.土地设计方针和要求

D.征收设计方针和要求【答案】B12、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.能计量的措施项目清单

C.不能计量的措施项目清单

D.其他项目清单【答案】A13、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】A14、某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。

A.2

B.3

C.4

D.6【答案】D15、由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。

A.投资阶段

B.施工阶段

C.设计阶段

D.竣工阶段【答案】B16、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。

A.编制说明

B.总概算表

C.综合概算表

D.单位工程概算表【答案】C17、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值【答案】A18、下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()

A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用

B.新材料的试验费

C.建设单位委托检测机构进行检验的费用

D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】A19、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是（）。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.各单位工程尽可能同时开工和完工

C.施工顺序与主要生产系统投产次序不相关

D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工【答案】D20、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00【答案】B21、下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】A22、针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。

A.整体项目的

B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用

C.施工阶段的B.IM技术应用

D.整体项目的成本和造价【答案】A23、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。

A.施工机械使用费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.间接费【答案】C24、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。

A.将顺序进行的工作改为搭接进行

B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间

C.提高某些工作的劳动效率

D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间【答案】A25、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】D26、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D27、经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】C28、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。

A.10

B.11

C.12

D.13【答案】B29、在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】B30、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。

A.均为5

B.分别为6和5

C.均为6

D.分别为11和6【答案】B31、（2017年真题）下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B32、（）是指根据价值工程对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的经验集体研究确定选择对象的一种方法。

A.ABC分析法

B.强制确定法

C.因素分析法

D.价值指数法【答案】C33、与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D34、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。

A.基础地基的情况

B.专项方案的情况

C.要求发回修改的情况

D.隐蔽工程的情况【答案】C35、城市轨道交通工程施工（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.分部工程验收

B.单位工程验收

C.项目工程验收

D.竣工验收【答案】C36、进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。

A.此项工作是否位于关键线路上

B.此项工作的进度偏差与质量的关系

C.此项工作的进度偏差是否大于总时差

D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】B37、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（）。

A.施工现场质量管理制度

B.控制施工作业活动质量的技术规程

C.工程勘察设计文件

D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件【答案】A38、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。

A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量

B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节

C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究

D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量【答案】D39、项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】B40、某建筑施工材料采购原价为1500元/t，运杂费为120元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为3%，检验试验费率为1%，则该材料的单价为（）元/t。

A.1620.0

B.1628.1

C.1676.9

D.1752.0【答案】C41、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。己知各施工过程的流水节拍分别为4天、8天、2天和4天，则应派（）个专业工作队。

A.4

B.6

C.9

D.12【答案】C42、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。

A.业主方

B.监理方

C.设计方

D.施工方【答案】A43、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B44、（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】A45、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位负责人

D.建设单位技术负责人【答案】B46、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认【答案】B47、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()

A.工期，成本和利润

B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润【答案】B48、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。

A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体

B.三个试件为一组

C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95

D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】C49、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】C50、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()

A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8d

B.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

C.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】B51、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。

A.直接经济损失和人员伤亡数量

B.违法行为严重程度

C.工程项目的规模

D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度【答案】A52、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同【答案】D53、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。

A.工程质量评估报告

B.专项施工方案

C.已批准的可行性研究报告

D.监理月报【答案】B54、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。

A.起点节点

B.中间节点

C.重点节点

D.终点节点【答案】A55、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（）

A.30人以上死亡

B.100人以上重伤

C.1亿元以上间接经济损失

D.1亿元以上直接经济损失【答案】C56、关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？

A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定

B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定

C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯

D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】A57、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

A.开挖深度3m的基坑土方开挖

B.混凝土模板支撑工程搭设高度8m

C.起重量300KN的起重吊装工程

D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A58、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】C59、工程质量事故处理的基本要求不包括（）。

A.安全可靠

B.经济合理

C.注重结果

D.满足建筑物的功能【答案】C60、规费是按国家法律、法规规定，由（）政府和有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】B61、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。

A.强度不足

B.表面裂缝

C.强度不足和表露裂缝

D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】D62、某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】D63、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资控制目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】A64、中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？

A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责

B.本案承运人签发的提单属于预借的提单

C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单

D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】A65、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程验收由（）组织。

A.建设单位

B.运营单位

C.总监理工程师

D.负责专项验收的城市政府有关部门【答案】A66、以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%【答案】B67、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()

A.铺设前应将板材浸湿、晾干

B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mm

C.板块间隙宽度不大于2mm

D.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除【答案】C68、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328【答案】B69、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工期固定条件下最低工程总成本

B.资源有限条件下最低工程总成本

C.工程总成本最低时的工期安排

D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C70、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】D71、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.质监站【答案】B72、用于项目财务生存能力分析的指标是()。

A.项目投资财务净现值

B.投资各方财务内部收益率

C.项目偿债备付率

D.项目净现金流量【答案】D73、旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理人员【答案】D74、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成【答案】A75、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A76、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列【答案】D77、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】A78、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费【答案】C79、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】B80、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】A81、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告【答案】C82、（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比【答案】D83、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】A84、在抽样检验方案中，当总体很大，很难一次抽样完成预定的目标时，应采用（）检验方法。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层抽样

D.多阶段抽样【答案】D85、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合条件【答案】C86、2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。

A.企业管理系统和其他信息技术

B.施工管理系统与安全管理系统

C.BIM管理系统与可视化系统

D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】A87、某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】C88、质量管理体系认可的对象是从事特定任务的团体或个人，不可以是（）。

A.认证机构

B.认证人员

C.培训机构

D.培训人员【答案】D89、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】D90、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？

A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护

B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理

C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间

D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】C91、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。

A.简单随机抽样检验法

B.分层随机抽样检验法

C.系统随机抽样检验法

D.多阶段抽样检验法【答案】A92、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。

A.工程设计任务书

B.工程设计大纲

C.工程设计工作计划

D.工程设计评审计划【答案】A93、（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】C94、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。

A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低

B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高

C.两者单价均适当提高

D.两者单价均适当降低【答案】A95、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】A96、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】A97、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。

A.以合同为依据，坚持质量标准

B.坚持预防为主

C.坚持以人为核心

D.坚持质量第一【答案】A98、工作A的工作持续时间为3天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.6

B.3

C.8

D.12【答案】B99、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。

A.直接费用率或组合大于工程间接费用率

B.直接费用率或组合小于工程间接费用率

C.直接费用率或组合等于工程间接费用率

D.直接费用率或组合最小【答案】A100、（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】A二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、BIM在项目规划设计阶段的应用，需要配合的专业有()。

A.建筑专业

B.结构专业

C.内装专业

D.幕墙专业

E.机电专业【答案】AB102、我国南方地区建筑物南向窗口的遮阳宜采用下列哪种形式？（）

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ【答案】B103、施工总进度计划编制过程中，确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。

A.同一时间施工的项目不宜过多，以免人力物力过于分散

B.尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用

C.应注意季节对施工顺序的影响，以保证工期和质量

D.尽量提高单位工程施工的机械化程度，以降低工程成本

E.尽量做到劳动力、施工机械和主要材料的供应在工期内均衡【答案】ABC104、监理单位的工程项目质量控制系统构成应包括（）。

A.组织机构

B.工作制度

C.监理程序

D.监理方法

E.资格认证【答案】ABCD105、关于法适用的一般原理，下列说法不正确的是？

A.法律适用最直接的目标乃是获得一个具有可预测性和正当性的法律决定

B.具体而言，法律适用的步骤是首先选择和确定法律规范作为大前提，其次查明和确认案件事实作为小前提，最后推导出法律决定

C.外部证成保证的是推理前提的合理性、可靠性

D.在法律推理过程中，必然涉及法的价值判断【答案】B106、在工程延期审批过程中，项目监理机构应完成的工作内容有()

A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告

B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实

C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知

D.在作出工程延期批准前与相关方面进行协商

E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告【答案】BD107、单位建筑工程概算的审查内容，通常包括（）。

A.计算的工程量

B.采用的定额或指标

C.各项费用的计取

D.定额基价的换算

E.材料价格及供销部门手续费【答案】ABC108、观感质量验收往往难以定量，只能以（）的方式进行观感质量验收。

A.见证检验

B.观察

C.触摸

D.简单量测

E.抽样检验【答案】BCD109、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有（）。

A.无虚箭线的线路为关键线路

B.无波纹线的线路为关键线路

C.波纹线的长度为相邻工作之间的时间间隔

D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波纹线长度之和

E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】BC110、监理工程师应对施工过程中的（）等工作质量进行监控。

A.技术复核

B.材料取样送检

C.级配、计量

D.控制点设置

E.质量记录资料【答案】ABC111、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款签证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格

E.取消承包人的经营资格执照【答案】ACD112、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。

A.施工特点

B.施工工序

C.专业类别

D.专业性质

E.工程规模【答案】C113、根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（）。

A.施工机械大修理费

B.施工机械经常修理费

C.机上司机和其他操作人员的工作日人工费

D.施工机械按规定缴纳的车船税

E.工程使用的仪器仪表的使用费【答案】ABCD114、混凝土抗压强度是以哪个尺寸（mm）的立方体试件的抗压强度值为标准的？（）

A.100×100×100

B.150×150×150

C.200×200×200

D.250×250×250【答案】B115、关于回避，下列哪些说法是错误的？

A.发回重新审判的案件，在第一审人民法院作出裁判后又进入第二审程序或者死刑复核程序的，原第二审程序或者死刑复核程序中的合议庭组成人员需要回避

B.被告人以审判长是被害人的校友为由提出回避申请，该申请被驳回后，被告人可以在恢复庭审前申请复议一次

C.侦查人员是被害人的胞兄，在对其的回避决定作出前，该侦查人员不能停止对案件的侦查

D.被告人以审判员张某违反规定会见本案被害人的诉讼代理人为由提出回避申请，应当提交证据材料，法院院长决定审判员张某回避后，审判员张某可以申请复议一次【答案】ABD116、为保证工程建设中各个环节相互衔接，工程项目进度平衡表中需明确的内容包括（）。

A.各种设计文件交付日期

B.主要设备交货日期

C.施工单位进场日期

D.管理和施工人员进场日期

E.水、电及道路接通日期【答案】ABC117、估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有()。

A.进口设备抵岸价

B.国产标准设备出厂价

C.国产标准设备订货合同价

D.国产非标准设备成本价

E.进口设备出厂价【答案】ABC118、关于法学基本理论，下列说法正确的有

A.法是由国家强制力保证实施的，国家强制力是保证法实施的唯一力量，法具有国家强制性

B.《刑法》第7条规定：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。”该法条体现了法的普遍性特征

C.《物权法》第116条规定：“天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照约定。法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。”该规定说明习惯具有正式的法律渊源地位

D.小王2016年通过了国家司法考试，决定申请律师执业证书，他查询了有关法律规定，认为自己符合条件，遂提交了申请材料。这体现了法的社会作用【答案】B119、按费用构成要素划分的建筑安装工程费中，施工机械使用费包含的税费主要指施工机械按照国家规定应缴纳的（）。

A.车船使用税

B.保险费

C.维修费

D.办公费

E.城市建设维护税【答案】AB120、强制确定法可用于价值工程活动中的（）。

A.对象选择

B.功能评价

C.功能定义

D.方案创新

E.方案评价【答案】AB121、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。

A.项目管理费

B.管理系统费用

C.开工试车费

D.业主的行政性费用

E.电气安装费【答案】ACD122、（2020年真题）在编制建设工程物资供应计划的准备阶段，项目监理机构必须明确的物资供应方式有（）。

A.建设单位采购供应

B.施工单位自行采购

C.设计单位指定采购

D.专门物资采购部门供应

E.监理单位指定采购【答案】ABD123、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。

A.没有充分利用工作面，工期长

B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业

C.施工现场的组织管理比较复杂

D.单位时间内投入的劳动力.施工机具等资源较为均衡

E.有利于施工段的划分【答案】AB124、建设工程组织流水施工时，划分施工段的原则有（）。

A.每个施工段要有足够工作面

B.施工段数要满足合理组织流水施工要求

C.施工段界限要尽可能与结构界限相吻合

D.同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等

E.施工段必须在同一平面内划分【答案】ABC125、概念设计阶段BIM应用有()。

A.场地声环境模拟

B.场地风环境模拟

C.场地日照分析

D.地震模拟分析

E.局部日照分析【答案】BC126、下列选项属于网络计划时间参数的有（）。

A.工期

B.两项工作之间的时间间隔

C.最早完成时间

D.节点最早时间

E.节点时差【答案】ABCD127、因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够索赔成立的有（）。

A.材料超期储存费用索赔

B.材料保管不善造成的损坏费用索赔

C.现场管理费索赔

D.保险费索赔

E.保函手续费索赔【答案】ACD128、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()

A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准

B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生

C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意

D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C129、质量数据的特征值中，描述数据离散趋势的特征值有（）。

A.算术平均数

B.样本中位数

C.极差

D.标准偏差

E.变异系数【答案】CD130、木材的持久强度小于其极限强度，一般为极限强度的（）。

A.10%～20%

B.30%～40%

C.50%～60%

D.70%～80%【答案】C131、为减少设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更控制方面应()

A.加强对可行性研究的质量控制

B.加强设计阶段的质量控制

C.及时掌握国家政策及相关规范变化，并将信息通知设计单位

D.杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象

E.对建设单位和施工单位所提出的设计变更采取不同的态度【答案】BC132、影响工程质量的因素归纳起来为4M1E，其中方法中包括()。

A.工艺方法

B.管理方法

C.操作方法

D.决策方法

E.施工方案【答案】AC133、（2017年真题）下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表【答案】ABD134、结构混凝土抗压强度检测的方法包括（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.超声波对测法

E.电磁感应法【答案】ABC135、下列哪几项属于运维与设施管理的特点？()

A.多职能性

B.服务性

C.组织性

D.专业性

E.可持续性【答案】ABD136、下列报审、报验表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的有（）。

A.工程开工令

B.工程暂停令

C.监理通知单

D.工程复工令

E.施工组织设计报审表【答案】ABD137、建设工程各计划期物资需求量的编制方式有（）。

A.因素分析法

B.强制确定法

C.计算法

D.评分法

E.卡段法【答案】C138、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。

A.关键线路是工作持续时间之和最大的线路

B.关键线路上的节点均为关键节点

C.相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路为关键线路

D.关键工作均在关键线路上

E.关键线路可能有多条【答案】BD139、下列有关网络计划时间参数说法正确的有（）。

A.计划工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期

B.最早开始时间是其所有紧前工作全完成后，本工作开始的最早时刻

C.总时差指不影响总工期前提下，本工作可利用的机动时间

D.对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差

E.总时差为0时，自由时差不一定为0【答案】BCD140、分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的《分包单位资格报审表》及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括（）。

A.分包单位资质及其业绩

B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书

C.安全生产许可文件

D.施工单位对分包单位的管理制度

E.分包单位施工规划【答案】ABC141、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于最高投标限价的编制要求，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价应由招标投标管理部门编制

B.暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写

C.暂估价中专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写

D.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价（最高投标限价）

E.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调【答案】BCD142、总承包他单单位位依施法工将，建若设分工包程工分程包出给现其质量问题时，应当由（）

A.分包单位单独向建设单位承担责任

B.总承包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】C143、对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。

A.专项施工方案审查文件

B.监理实施细则

C.专项巡视检查资料

D.工程验收及整改资料

E.工程技术交底记录【答案】ABCD144、下列关于法官职业道德具体内容的表述正确的是、()

A.坚持实体公正与程序公正并重

B.认真贯彻司法公开原则，尊重人民群众的知情权

C.不得以其身份谋取特殊利益

D.不得从事或者参与营利性的经营活动【答案】ABCD145、轻钢龙骨吊顶中固定板材的次龙骨间距一般不得大于多少？（）

A.300mm

B.400mm

C.500mm

D.600mm【答案】D146、关于宪法规范的分类说法不正确的是、()

A.我国《宪法》规定，中华人民共和国的一切权力属于人民。这是确认性规范

B.我国《宪法》第135条规定，人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责、互相配合、互相制约，以保证准确有效地执行法律。这是义务性规范

C.宪法程序规范包括直接程序规范和间接程序规范两种

D.我国《宪法》第35条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。这是权利性规范【答案】B147、在分包单位资质的审核过程中，专业监理工程师应在约定的时间内，对施工单位所报资料的（）进行审查。

A.完整性

B.时效性

C.针对性

D.真实性

E.有效性【答案】AD148、检验批质量验收的合格标准包括（）。

A.一般项目的质量经抽样检验合格

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.具有完整的操作依据.质量检查记录

D.工程使用的材料.构配件和设备的全数检验均合格

E.观感质量符合要求【答案】ABC149、关于投资回收期的说法，正确的有()。

A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间(年份)

B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间

C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明

D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明

E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BCD150、建设投资的组成包括（）。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.建设期利息

E.无形资产【答案】ABC151、按造价形成划分的建筑安装工程费，下列属于措施项目费的有（）。

A.二次搬运费

B.夜间施工增加费

C.总承包服务费

D.已完工程及设备保护费

E.脚手架工程费【答案】ABD152、建设工程项目投资的特点不包括（）。

A.建设工程投资数额巨大

B.建设工程投资确定依据简单

C.建设工程投资确定层次繁多

D.建设工程投资不需单独计算

E.建设工程投资需动态跟踪调整【答案】BD153、建设投资的组成包括（）。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.建设期利息

E.无形资产【答案】ABC154、分部分项工程材料费的构成包括()

A.材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费

B.材料仓储费

C.新材料的试验费

D.对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用

E.为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用【答案】ABD155、施工施工组织设计应审查的基本内容包括（）

A.施工总平面布置应科学合理

B.安全技术措施应符合工程建设强制性标准

C.编审应符合建设单位要求

D.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求

E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD156、关于现金流量绘制的说法，正确的有（）。

A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续

B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况

C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点

D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异

E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】ABC157、在工程施工质量控制活动中，监理通知单可以由（）签发。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.建设单位技术负责人

E.监理员【答案】AB158、建设工程是一种特殊的产品，它的质量特性主要表现在（）。

A.可用性

B.可靠性

C.节能性

D.经济性

E.与环境的协调性【答案】BCD159、（2017年真题）下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有（）。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表【答案】ABD160、下列哪些说法体现了职权主义审判模式的特点？

A.职权主义审判模式中，法官在审判程序中居于主导和控制地位

B.控辩双方的积极性受到了控制，处于消极被动的地位

C.法官掌握程序控制权

D.控审合一，被告人是被追诉的客体【答案】ABC161、在质量记录资料中，设备制造材料的质量记录包括（）。

A.原材料进厂合格资料

B.工艺设备设计及制造资料

C.进厂后材料理化性能检测复验报告

D.外购零部件的质量证明资料

E.工序交接检查验收记录【答案】ACD162、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）的规定，下列选项属于综合单价内容的是（）

A.人工费

B.材料费

C.税金

D.企业管理费与利润

E.施工机具使用费【答案】ABD163、（2018年真题）工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.单代号搭接网络计划中时间间隔全部为零

B.双代号时标网络计划中没有波形线

C.双代号网络计划中没有虚工作

D.双代号网络计划中工作持续时间总和最大

E.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】ABD164、监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括()。

A.结构设计的安全可靠性

B.有关部门的审批意见和设计要求

C.技术参数的先进合理性

D.工艺流程的先进合理性

E.建筑造型与立面设计【答案】BCD165、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。

A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见

B.提交原设计单位修改工程设计文件

C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化

E.组织会签工程变更单【答案】ACD166、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（）。

A.投资计划年度分配表

B.设计总进度计划表

C.工程项目一览表

D.年度建设资金平衡表

E.工程项目进度平衡表【答案】AC167、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作队在各施工段上能够连续作业

C.相临施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间【答案】BC168、对于大型、关键设备运输方案的审查，审查内容包括（）。

A.运输前的准备工作

B.运输时间

C.运输状态

D.运输方式

E.起重和加固方案【答案】ABD169、监理工程师对施工过程的质量控制是指对()的控制。

A.实际投入的生产要素质量

B.作业技术活动实施状态

C.作业技术活动实施结果

D.竣工验收

E.最终产品的质量【答案】ABC170、项目管理机构进行设备改造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（）。

A.设备制造单位质量管理检查资料

B.设备订货合同

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造原材料、构配件的质量记录

E.制造过程的检查验收记录【答案】ACD171、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，PC构件见证检验内容包括（）。

A.轻骨料取样检验

B.混凝土强度试块取样检验

C.钢筋取样检验

D.钢筋套筒取样检验

E.拉结件取样检验【答案】BCD172、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（），共同构成项目监理机构的工作内容。

A.投资控制

B.进度控制

C.质量控制

D.合同管理

E.安全生产管理职责【答案】ABD173、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.裂缝条数

E.强度【答案】BD174、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量验收合格的规定有（）。

A.所含分部工程的质量均应验收合格

B.质量控制资料应完整

C.所含分部工主程要中使有用关功、能节的能检、验环资境料保应护完和整

D.主要使用功质能量的验抽收查规结范果的应规符定合相关专业

E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】ABCD175、旁站监理人员的主要职责包括（）。

A.做好旁站记录，保存旁站原始资料

B.检查施工机械、建筑材料准备情况

C.检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况

D.现场监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案情况

E.查验施工单位的施工测量定位放线情况【答案】ABCD176、下列选项中，属于资源优化的内容有（）

A.最优工期条件下的资源均衡安排

B.工期固定条件下的资源均衡安排

C.资源有限条件下的最短工期安排

D.资源均衡使用时的最短工期安排

E.最低成本时的资源均衡安排【答案】BC177、散发碱性粉尘较多的工业厂房不得采用以下哪种窗？（）

A.木窗

B.钢窗

C.塑料窗

D.铝合金窗【答案】A178、大理石不能用于建筑外装饰的主要原因是易受到室外哪项因素的破坏？（）

A.风

B.雨

C.沙尘

D.