2022年吉林省监理工程师之水利工程目标控制自我评估题库带解析答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。

A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间

B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间

C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间

D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D2、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。

A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应

B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、项目划分、进度计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调

C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人进行纠偏

D.直接对不合理的资金使用计划进行调整【答案】D3、下列合同形式中，主要由发包人承担风险的是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】D4、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理机构

D.业主【答案】A5、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）

A.工程监理单位可以转让工程监理业务

B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务

C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务

D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A6、施工质量保证工作是（）的行为。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.政府部门【答案】B7、下列合同形式中，一般适用于工程性质比较清楚，但任务．范围及其要求标准不能完全确定的情况的是（）。

A.估算工程量单价合同

B.纯单价合同

C.单价与总价包干混合式合同

D.成本加酬金合同【答案】A8、工程建设进入水库下闸蓄水时，应当组织进行（）

A.专项验收

B.阶段验收

C.竣工验收

D.分部工程验收【答案】B9、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。

A.发包人代表

B.施工单位代表

C.总监理工程师

D.质检站代表【答案】C10、项目的经济评价是项目（）的核心内容。

A.设计阶段

B.招标阶段

C.决策阶段

D.竣工阶段【答案】C11、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。

A.30%

B.50%

C.70%

D.100%【答案】C12、水利基本建设项目竣工财务决算由（）或项目责任单位组织编制。

A.设计单位

B.施工总承包

C.监理人

D.项目法人【答案】D13、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。

A.工程测算

B.总体控制性进度计划

C.工程概算

D.目标计划【答案】B14、BIM能直观高效地表达（）数据。

A.结构完整

B.二维空间

C.多维空间

D.总结对比【答案】C15、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。

A.总体规划

B.阶段性目标

C.配套资源计划

D.施工方案【答案】B16、工程项目设计阶段是根据已确定的质量目标和水平，通过工程设计使其（）。

A.具体化

B.抽象化

C.可视化

D.虚拟化【答案】A17、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。

A.计量剖面

B.计量平面

C.计量体积

D.计量立面【答案】A18、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。

A.国家经济整体利益

B.资源合理配置

C.经济效益

D.社会影响【答案】B19、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。

A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整

B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C20、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。

A.进度计划

B.质量计划

C.投标文件

D.招标文件【答案】D21、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】B22、下列方法中不属于索赔计算方法的是（）

A.总费用法

B.修正总费用法

C.实际费用法

D.修正的实际费用法【答案】D23、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.供货方【答案】B24、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。

A.书面检验

B.无损检验

C.外观检验

D.理化检验【答案】C25、下列哪一项不属于质量保证体系的子体系组成？（）

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.设计保证子体系

D.工作保证子体系【答案】C26、下列关于质量保证金说法正确的是（）。

A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期

B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用

C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人

D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D27、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。

A.建设及安装工程费

B.独立费用

C.预备费

D.设备费【答案】B28、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。

A.总体规划

B.阶段性目标

C.配套资源计划

D.施工方案【答案】B29、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。

A.国家发展改革委

B.水利部或委托流域机构

C.省级水行政主管部门

D.国务院【答案】A30、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。

A.组织监理会议

B.分析延误的原因和责任

C.事前制订计划

D.施工作业轻重缓急安排【答案】B31、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。

A.1525.17

B.1361.76

C.1489.17

D.1625.17【答案】A32、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D33、一般而言，当工序能力指数小于1时，说明（）。

A.工程能力优质

B.工程能力不足

C.工程能力勉强

D.工程能力良好【答案】B34、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（）。

A.公共项目和非公共项目

B.经营性项目和非经营性项目

C.政府投资项目和企业投资项目

D.新建项目和改建项目【答案】C35、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。

A.临时工程

B.独立费用

C.基本预备费

D.价差预备费【答案】C36、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.施工单位【答案】D37、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，（）应重新报送工程质量监督机构确认。

A.项目法人

B.监理人

C.设计单位

D.项目法人、监理人、设计单位联合【答案】A38、下列不属于枢纽工程类型的是（）。

A.堤防

B.水库

C.拦河闸

D.泵站【答案】A39、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。

A.工期+利润

B.费用

C.工期+费用+利润

D.工期【答案】D40、项目后评价的一般原则不包括（）。

A.科学

B.可靠

C.独立

D.公正【答案】B41、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】B42、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。

A.施工方法的原因

B.施工人员的原因

C.设计方案和设计计算失误

D.建筑材料及制品不合格【答案】C43、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（）m以下实际保护面积计算。

A.3.2

B.4.0

C.4.5

D.5.0【答案】B44、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。

A.三检制

B.四检制

C.五检制

D.六检制【答案】A45、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

A.15％以上

B.10％以上

C.8％以上

D.5％以上【答案】B46、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。

A.政府规定

B.合同规定

C.监理人规定

D.发包人规定【答案】B47、PPP模式下，（）负责融资、建设及经营。

A.政府部门

B.金融机构

C.中标单位

D.特殊目的公司【答案】D48、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整

B.施工进度计划的调整

C.施工进度延误事件

D.资金分配的调整【答案】C49、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金400万元，第4～8年每年年末获得利润700万元，则该项目的静态投资回收期为（）年。

A.4

B.4.71

C.5

D.5.71【答案】B50、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。

A.确定建设工期目标

B.分解确定进度里程碑目标

C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划

D.签发开工通知【答案】D51、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）

A.资产负债率

B.利息备付率

C.内部收益率

D.投资收益率【答案】C52、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最早完成时间的最大值

D.最早完成时间的最小值【答案】C53、某水库大坝由于混凝土的老化，水库的淤积和其他自然力的作用，在20年内该大坝能正常发挥规定功能，体现了质量特性中的（）。

A.可靠性

B.安全性

C.时间性

D.经济性【答案】C54、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。

A.初步评审

B.详细评审

C.投标人资格评审

D.投标文件的规范性审核【答案】B55、费用比选法用于（）的多个互斥方案间的比较。

A.寿命期相同、收益相同

B.寿命期相同、收益不同

C.寿命期不同、收益相同

D.寿命期不同、收益不同【答案】A56、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.质量监督机构【答案】C57、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。

A.60

B.70

C.80

D.90【答案】B58、某水电工程，在高边坡处理时，设计者没有充分考虑到地质条件的影响，对明显的节理裂缝重视不够，没有考虑工程措施，以致在基坑开挖时，高边坡大滑坡，造成重大质量事故，发生该事故的原因是（）。

A.施工方法的原因

B.施工人员的原因

C.设计方案和设计计算失误

D.建筑材料及制品不合格【答案】C59、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】B60、缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。

A.10

B.15

C.30

D.45【答案】C61、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。

A.重新报批

B.内部审核

C.专家论证

D.平行检验【答案】A62、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。

A.进度偏差为正值时，表示进度提前

B.进度偏差为负值时，表示进度拖延

C.投资偏差为正值时，表示投资超支

D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C63、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。

A.编制基础单价

B.编制建筑、安装工程单价

C.计算概算工程量

D.编制各分部工程概算【答案】C64、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。

A.实施阶段

B.检查阶段

C.计划阶段

D.处理阶段【答案】D65、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。

A.可行性研究

B.项目建议书

C.初步设计文件

D.委托项目监理【答案】B66、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。

A.非责任事故

B.责任事故

C.发包人责任事故

D.承包人责任事故【答案】B67、下列属于按单位产品的质量特征分类的是（）。

A.一次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.计量抽样检验【答案】D68、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。

A.招标人应填写工程量清单报价表的内容

B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容

C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写

D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B69、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。

A.极差

B.样本中位数

C.标准偏差

D.总体算术平均数【答案】C70、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验【答案】A71、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】B72、单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】A73、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（）。

A.正常运行

B.可能异常

C.出现异常

D.持续改进【答案】D74、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。

A.所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良

B.所含单元工程质量全部合格，其中80%以上达到优良

C.所含单元工程质量90%合格，其中50%以上达到优良

D.所含单元工程质量80%合格，其中50%以上达到优良【答案】A75、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】B76、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。

A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数

B.考核的时点指的是某月某日的市场价格

C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立

D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B77、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。

A.对下道工序影响大的中间产品

B.质量十分不稳定的工序

C.质量水平要求高的检验

D.具有破坏性的检验【答案】D78、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。

A.进行抽检

B.组织验收

C.进行全部检查

D.核查承包人施工记录【答案】A79、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。

A.20～30

B.30～50

C.60～80

D.100～200【答案】C80、下列关于调查表法的描述中，错误的是（）。

A.调査表法也叫调査分析表法或检査表法

B.很少单独使用

C.有固定的格式

D.主要用于收集数据【答案】C81、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5【答案】A82、下列不属于最高投标限价的编制依据的是（）。

A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法

B.设计文件及批复等相关资料

C.施工现场情况以及特定的施工方案

D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C83、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。

A.系统随机抽样

B.两级随机抽样

C.分层随机抽样

D.完全随机抽样【答案】A84、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。

A.进度偏差

B.局部偏差

C.投资偏差

D.绝对偏差【答案】C85、下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。

A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合同约定

B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构

C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责

D.承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地【答案】A86、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。

A.政府规定

B.合同规定

C.监理人规定

D.发包人规定【答案】B87、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。

A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价

B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布

C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力

D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C88、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。

A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批

B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批

C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批

D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A89、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。

A.(P/A，i，n)

B.(A/P,i,n)

C.(F/A,i,n)

D.(A/F,i,n)【答案】B90、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）

A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证

B.组织安排全部施工人员和设施撤离

C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复

D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B91、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。

A.确定建设工期目标

B.分解确定进度里程碑目标

C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划

D.签发开工通知【答案】D92、水利工程施工进度计划中承包人向分包人签订分包合同属于承包人在实施过程中的（）工作。

A.层层计划交底

B.掌握现场情况

C.明确权、责、利

D.预测干扰因素【答案】C93、控制性进度计划由（）编制。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.设计单位【答案】B94、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系【答案】C95、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B96、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。

A.“三通一平”

B.“四通一平”

C.“五通一平”

D.“七通一平”【答案】B97、影响工期的重要因素的是（）。

A.招标

B.征地移民

C.签约

D.总造价【答案】B98、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查。

A.初步评审

B.详细评审

C.投标人资格评审

D.投标文件的规范性审核【答案】B99、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。

A.系统随机抽样

B.两级随机抽样

C.分层随机抽样

D.完全随机抽样【答案】A100、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。

A.安全性

B.性能

C.可靠性

D.时间性【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。

A.施工过程发现文物

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人的原因造成工期延误

D.承包人遇到不利物质条件

E.不可抗力【答案】AD102、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。

A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算

B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算

D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算

E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC103、监理机构在工程施工过程中的质量控制方法包括（）。

A.巡视

B.旁站

C.见证取样

D.平行检验

E.施工试验室的检查【答案】ABCD104、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。

A.发债条件严格

B.利率高于银行贷款利率

C.发行费用较高

D.手续复杂

E.筹资对象广、市场大【答案】ACD105、在价值工程中，提高产品价值的途径有（）。

A.成本不变，提高功能

B.功能不变，降低成本

C.降低成本，提高功能

D.降低功能，提高成本

E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC106、天然骨料的工序包括（）。

A.覆盖层清除

B.筛分冲洗

C.碎石粉碎

D.制砂

E.预筛分【答案】AB107、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）

A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达

B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除

C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达

D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D108、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）

A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内

B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素

C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"

D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C109、某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。

A.第一年的利息为30万元

B.第二年的利息为60万元

C.第二年的利息为81.2万元

D.第二年的利息为82.4万元

E.两年的总利息为112.4万元【答案】AC110、按制定原理抽样方案可分为（）方案。

A.标准型

B.挑选型

C.简化型

D.调整型

E.计算型【答案】ABD111、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故【答案】ABCD112、提高设计经济合理性的方法包括（）。

A.设计方案竞赛

B.标准设计

C.限额设计

D.严格变更

E.价值工程【答案】ABC113、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D114、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即（）。

A.制定标准

B.实施标准

C.对标准实施的监督

D.相关处罚有了明确的、具体的规定

E.明确责任人【答案】ABC115、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）

A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效

B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行

C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准

D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD116、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD117、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。

A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人

B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收

C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管

D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝

E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB118、施工进度计划审查的主要内容包括（）。

A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性

B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性

C.施工进度计划的经济性

D.施工进度计划的先进性

E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】AB119、除专用合同条款另有约定外，应由监理机构组织发包人按合同进行交货和验收的有（）。

A.水工金属结构

B.启闭机

C.机电产品

D.水泥

E.钢材【答案】ABC120、下列关于闸门安装说法正确的是（）

A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中

B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算

C.启闭机以台为单位进行计量

D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中

E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD121、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。

A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用

B.组织安全教育和培训

C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核

D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作

E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD122、在工程建设中，质量保证的途径包括（）。

A.以检验为手段的质量保证

B.以工作人员的技术年限为质量保证

C.以工序管理为手段的质量保证

D.以资金为后续供应充足的质量保证

E.以开发新技术、新工艺、新材料、新工程产品为手段的质量保证【答案】AC123、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC124、建设工程的质量特性主要表现在（）。

A.性能

B.耐久性

C.时间性

D.持续性

E.安全性【答案】AC125、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。

A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率

B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率

C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率

D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行

E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD126、下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。

A.工程监理单位经建设单位同意，可以将附属工程的监理业务转让

B.工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务

E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用【答案】BD127、工程建设质量保证体系由（）组成。

A.思想保证体系

B.组织保证体系

C.工作保证体系

D.质量检验

E.责任制【答案】ABC128、以下属于施工作业活动类危险源范围的有（）。

A.特种设备

B.存弃渣场

C.洞挖施工

D.混凝土浇筑

E.有限空间作业【答案】CD129、计量工作方式包括（）。

A.由承包人在监理人的监督下进行计量

B.由监理人进行计量

C.由发包人进行计量

D.监理人与承包人联合计量

E.发包人代表和承包人联合计量【答案】AD130、根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19—2014）要求，小型项目应须编制的报表包括（）。

A.水利基本建设竣工项目概况表

B.水利基本建设项目竣工财务决算表

C.水利基本建设项目投资分析表

D.水利基本建设竣工项目未完工程投资及预留费用表

E.水利基本建设竣工项目交付使用资产表【答案】ABD131、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。

A.安全性

B.可靠性

C.真实性

D.合规性

E.完整性【答案】CD132、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。

A.偿债备付率

B.总投资收益率

C.投资回收期

D.利息备付率

E.净年值【答案】AD133、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。

A.工期

B.材料

C.费用

D.利润

E.工程设备【答案】ACD134、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。

A.固有的

B.赋予的

C.定量的

D.定性的

E.可变的【答案】ABCD135、关于多边投资担保机构担保承保的风险，下列哪项是正确的？（）

A.负责业务的政府机构长期拖延协助投资人兑换或汇出货币不属于担保机构承保的范围

B.承保东道国为了管辖境内的经济活动而采取的普遍适用的措施

C.战争和内乱险的发生以东道国是否为一方或是否发生在东道国领土内为前提

D.政府违约险指东道国对投保人的违约【答案】D136、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）

A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效

B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行

C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准

D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD137、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC138、索赔费用的计算方法有（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正总费用法

D.调值公式法

E.分项估算法【答案】ABC139、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）

A.法律的强制性

B.法律的共同性

C.法律的安定性

D.法律的社会性【答案】C140、关于共同犯罪的理解，下列说法中正确的一项是：

A.甲乙二人共同对丙实施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想伤害，乙则暗藏杀机。由于二人的故意内容不同，因此不成立共犯

B.甲（15岁）邀请乙（20岁）在其盗窃时为其望风，乙答应，甲成功窃得财物3000元。因为甲无需对自己的盗窃行为负责，因此乙成立盗窃罪的间接正犯

C.甲乙共谋杀丙，到丙家后，甲从前门进入，乙则堵住后门。结果丙见到甲后向后门逃窜，被守在后门的乙杀死。由于丙是被乙杀死的，因此，乙成立故意杀人既遂，甲成立故意杀人未遂

D.甲将乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情况下加入进来，与甲一同看管乙。甲的行为虽然已既遂，但不妨碍甲丙二人成立共犯【答案】D141、工程项目质量的形成是一个系统的过程，其中包括的阶段有（）。

A.可行性研究

B.工程设计

C.工程施工

D.竣工验收

E.生产运营【答案】ABCD142、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：

A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行

B.侦查机关搜查时必须出示搜查证

C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场

D.搜查证应当由公安机关负责人签发【答案】C143、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。

A.工作本身的最快历时的限制

B.非关键时差的限制

C.平行关键路线的结束限制

D.紧缩的关键路线的结束限制

E.关键时差的限制【答案】ABCD144、以下工程应当编制专项施工方案的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.抹灰工程

C.土方和石方开挖工程

D.脚手架工程

E.幕墙工程【答案】ACD145、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)

A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等

B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃

C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃

D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B146、下列关于各种合同形式特点及适用的说法中，正确的有（）。

A.总价合同主要由承包人承担风险，报价总体水平比较高

B.如果项目的设计深度不够，风险也难以估计，则可以采用成本加酬金合同的形式

C.成本加酬金合同发包人对工程总价不能实施实际的控制

D.总价合同在评标时易于确定报价最低单位

E.在工程总成本一开始估计不准、可能变化较大的情况下，可采用成本加固定百分比酬金合同【答案】ABCD147、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的原则包括（）。

A.独立

B.公正

C.高效

D.客观

E.科学【答案】ABD148、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD149、下列说法不正确的是哪一或哪些选项？（）

A.中国人民政治协商会议是中国爱国统一战线的组织形式，它是有着广泛代表性的国家机关

B.国家的重要方针政策及重要部署；政府工作报告；国家财政预箅，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项；国家法律的重要法律草案；中共中央提出的国家领导人人选；国防上的重要方针政策；关于祖国统一的重要方针政策；群众生活的重大问题等都属于政治协商的内容

C.政协全国委员会同地方委员会的关系，是指导与被指导的关系

D.政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、各社会团体和各族各界人士参政议政【答案】AB150、法律的基本包括秩序、自由、正义、效率等方面。关于法律的这些基本价值之间关系描述，下列哪个选项是不能够成立的？（）

A.法律的这些基本价值之间不是孤立存在的，当追求法律某一方面价值的时候应该考虑到对其他价值的影响

B.自由和平等之间是没有矛盾的

C.法律是人们自由的保障，自由不是对法律的否定，没有法律也就没有自由

D.在法律的适用过程中所进行的价值判断往往与立法目的相联系【答案】B151、下列关于阶段验收说法正确的是（）。

A.阶段验收由项目法人主持

B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收

C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定

D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料

E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD152、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2014]429号），水利工程建安工程费中的直接费包括（）。

A.基本直接费

B.人工费

C.其他直接费

D.材料费

E.机械使用费【答案】AC153、下列哪项是广义的国际经济法所调整的关系？（）

A.专属经济区的法律问题

B.甲国籍人A与乙国籍人B之间的婚姻关系

C.甲国家与乙国家间的双边投资保护协定

D.中国甲公司与中国乙公司之间的采购合同关系【答案】C154、下列说法正确的有哪些？（）

A.张某参加区人民代表大会代表选举的行为属于守法行为

B.李某阅报时针对某影星的行为认为其将被判5年有期徒刑，这体现了法律的评价作用

C.人民检察院根据群众检举对王局长的受贿行为进行侦查的行为属于国家法律监督

D.方律师在为一件产品致人伤害案代理时指出，1年前该法院在审理一起类似案件时没有判予精神损害赔偿,所以本案也不应该给予精神损害赔偿。方律师的这一思维方式属于演绎推理【答案】ABC155、国家主权豁免是指国家的行为及其财产不受或免受他国管辖。国家主权豁免的放弃可以分为明示放弃和默示放弃两种。关于国家主权豁免的放弃，下列说法正确的是哪项？（)

A.国家豁免的默示放弃包括国家作为原告在外国法院提起诉讼，出庭阐述立场等

B.国家对于管辖豁免的放弃并不意味着对执行豁免的放弃

C.国家在外国领土范围内从事商业行为本身就意味着豁免的放弃

D.联合国大会通过的《国家及其财产管辖豁免条款草案》采纳了限制豁免主义立场，由此可见，限制豁免原则已经发展成为一项有效的国际习惯法规则【答案】B156、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：

A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存

B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定

C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存

D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D157、中国甲公司与日本乙公司订立了一项货物出口合同，价格术语为CFR，投保了平安险，分两只船装运，一起运往日本福冈。由于航行过程中遇暴风雨的袭击,甲船的货物因船身倾覆进水而发生部分损失；而乙船则与另一艘船相撞,船上的货物也发生了部分损失。对于上述损失，下列说法正确的有哪些？（）

A.本案应由中国甲公司理投保

B.保险公司不应对甲船因自然灾害造成的货物的部分损失予以赔偿

C.保险公司应对乙船因意外事故造成的货物损失予以赔偿

D.保险公司不应对乙船的货物损失赔偿，因为在平安险下,货物因意外事故造成的部分损失保险公司是不賠的【答案】BC158、下列属于随机抽样基本方法的有（）

A.系统随机抽样

B.简单随机抽样

C.分层随机抽样

D.两级随机抽样

E.配额随机抽样【答案】ABCD159、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）

A.适用中国公司住所地法

B.适用法国公司注册地法

C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地

D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A160、天然骨料的工序包括（）。

A.覆盖层清除

B.筛分冲洗

C.碎石粉碎

D.制砂

E.预筛分【答案】AB161、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D162、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D163、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。

A.工期

B.材料

C.费用

D.利润

E.工程设备【答案】ACD164、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD165、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD166、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD167、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。

A.阶段式改进

B.转折式改进

C.日常渐进

D.突破性改进

E.多渠道渐进【答案】CD168、质量控制点是指为保证工程质量而重点控制的（）。

A.分包

B.关键部位

C.同步记录

D.重点控制对象

E.薄弱环节【答案】BD169、施工过程中的质量控制主要是（）。

A.工序

B.材料

C.机械

D.工艺

E.中间产品【答案】A170、北京市人民政府的组成人员不包括下列哪一项？（）

A.市长、副市长

B.人事局局长

C.办公厅主任

D.教育委员会主任【答案】C171、以下属于工程质量检验作用的有（）。

A.保证工程质量的重要工作内容

B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值

C.保证建设单位的利润最大化

D.质量检验为工程质量控制提供了数据

E.保证器材和原质量【答案】ABD172、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。

A.折旧费

B.大修理费

C.经常性修理费

D.燃料消耗量

E.动力消耗量【答案】ABC173、缩短关键路线的途径有（）。

A.将关键工作进行分解，组织平行作业

B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业

C.将关键工作进行分解，组织串联作业

D.压缩非关键工作的持续时间

E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB174、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D175、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。

A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点

B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近

C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号

D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用

E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD176、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。

A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任

B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因

D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用

E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD177、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）

A.预应力混凝土

B.劈裂灌浆

C.钢筋混凝土防渗墙

D.浆砌石

E.一般土方开挖【答案】AD178、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD179、以下属于法人验收的有（）。

A.截流验收

B.分部工程验收

C.单位工程验收

D.合同工程完工验收

E.竣工验收【答案】BCD180、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。

A.技术方案

B.专家论证

C.合同措施

D.检测手段

E.施工组织设计【答案】AD181、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对指定分包商的付款索赔【答案】D182、工程建设质量保证体系由（）组成。

A.思想保证体系

B.组织保证体系

C.工作保证体系

D.质量检验

E.责任制【答案】ABC183、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。

A.材料原价

B.运杂费

C.采购费

D.保管费

E.损耗费【答案】AB184、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：

A.应当将案件退回侦查机关补充侦查

B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉

C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉

D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D185、刚从法学院毕业的甲、乙、丙三人都准备做律师,在谈到律师具有的权利义务的时候三人有着不同的看法。

A.甲①和乙②的说法均错误

B.甲②和丙②的说法均正确

C.甲①、乙①和丙①的说法均正确

D.甲①、乙②和丙①的说法均错误【答案】AD186、根据基本法的相关规定，下列关于特别行政区行政长官的说法中，不正确的是哪些？（）

A.特别行政区的行政长官是特别行政区的行政首长，领导特别行政区政府，对立法会负责

B.特别行政区行政长官由年满30周岁，在香港通常居住连续满20年并在外国无居留权的香港特别行政区永久性居民中