地质灾害治理施工合同

地质灾害治理施工合同工程名称:发包人：承包人：日期：2013年月日发包人(全称): (甲方)承包人(全称)： （乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，并结合有关规定及本工程的详细情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并参照《建设工程施工合同》9第一条：工程概况1。11.21。31。4承接方式：资金来源：第二条:工程量见施工图设计。第三条：合同文件组成3。1施工图设计；3。43.5（GB50007—2002)；（GBT15776-2006)（SL223—1999）(GB50026—93）《工程建设标准强制性文件》《建筑工程质量管理条例》（试行)（2006)等规范.第四条:发包人向承包人提供的文件施工图设计文件 套。第五条：承包人向发包人交付的文件竣工文件 份（按省国土资源厅项目文本要求四套资料相册一套、影像资料四套）第六条：工期、质量、安全本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日完工，工期天.由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工时，按本合同第九条相关规定执行。本工程质量验收评定达到合格标准.质量缺陷责任期 24个月。施工中无安全责任事故发生。第七条：工程款及支付方式7.17。2本工程中标价格为 万元（大写 整。该造价已包含实施本工程所发生的人工费、材料费、机械费、临时工程费、管理费、安全文明施工费、税金、保险费、利润及一切风险等全部费用。一次包死,因市场因素造成工程材料价格变化时，工程造价不予调整。7。3本合同生效后，甲方按下列商定向承包人支付工程费：承10额为合同价的30％;施工经过中支付进度款，进度款按形象进度付至当月工程造价的80％.工程竣工结算办理完毕且竣工资料交付验收合格，支付至合同总价的80％；待工程竣工经相关部门验收合格且交付地方政府使用后1个月内且竣工资料交付验收合格2个月内支付至工程总总造价的95％:剩余5%为工程质量保证金，保修期一年。在保修期满并证实无质量问题，办理最后结算手续后的20天内支付承包方剩余的质量保证金。第八条:变更及工程费的调整8。15天内,提出实施方案及相关文件资料,发包人收到承包人的文件资料之日起5天内予以7签证.8。2）标单价进行调整，无中标单价时,双方参照《陕西水利水电预算定额》及配套文件进行调整.第九条：甲、乙方责任9。19。1.1甲方按本合同第四条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、准确性及时限性负责任；甲方提供15成果、文件的时间顺延。9.1.2开工前，甲方应办理完毕开工许可，由设计单位向承包人提供水准点和坐标控制点.913护要求（措施）.9。1.4甲方应保护承包人的投标书、文件、专利技术、格外工承包人有权索赔。9。1。5进度、质量等管理工作。9。29。2.1开工前编制施工组织设计报监理审核，审核批准后方可实施。922预备足够的资金和材料,确保工程安全、进度和质量。9.2.3开工前必需将所有上岗人员的资格证书、职称证书及身份证等有效证件复印件（单位盖章）交甲方审查备案。9。2.4本工程项目经理和技术负责人必需为本单位的在职职工,项目经理必需为注册建造师，所有管理人员必需持证上岗.乙方对施工质量负全部责任;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包受损程度向发包人支付赔偿金。9。2。5乙方不得转让合同，向第三人扩散、转让第四条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔.9。2。6遵守国家及当地有关部门对施工现场的有关管理规定,做好工作现场安全保卫和环卫工作，发生一切安全事故由承包人负责,并承担费用.9。2。7第十条:违约责任误或返工时,工期顺延外。人要求的时间返工，直到符合商定条件,并承担返工费,返工后仍不能发包人支付赔偿金.10.3施工中发生安全问题,由承包人负全责并承担全部费用，对发包人造成损失时,承包人负责赔偿。10.5当发生转包和分包时，发包人有权取消承包人资格，并向上级主管部门书面汇报,另选施工单位。第十一条：材料供应所有材料由承包人自行采购，并提供产品合格证实和复检资料，产品,应重新采购符合要求的产品，并重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工责任自负.第十二条：竣工验收12。112。220部门进行初验，初验合格后申请上级进行验收.12。3隐蔽工程工序质量检查,由承包人组织建立公司自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后，组织质检，经检验合格，发包人、承包人、监理公司签字后方能进行下一道工序;检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格。12420天内组织初验12.5完工工程阅历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起30天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失,应由发包人承担;如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人应按合同商定支付承包人工程款。第十三条：本合同未尽事宜，甲乙方协商全都,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十四条：其它商定事项：无第十五条：争议解决方式,本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由县劳动仲裁调解，协商或调解不成时，可向人民法院起诉。第十六条：合同生效与终止,本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效；发包人，承包人履行完合同规定的义务后，本合同自行终止.本合同一式陆份，其中正本贰份，双方各执一份;副本肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力.发包人： 承包人:法定代表人：(签字