2022年监理工程师(合同管理)考试题库高分预测300题及答案参考(江苏省专用)22

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】DCQ4H8S6I2U10P10T9HH4H6I2K9K10A3A7ZD4C4M5G1B2R6W72、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件【答案】ACW2C7Y2C4T5F8Z6HH1Y6V2H9D10Z10E2ZW5Y6L9A4H1O6T33、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件【答案】CCN6Q5W8A7E8E1T9HH3X5V6M7V3O10S9ZF3U4C9N3X5F1X54、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产【答案】CCH6G9G5N6P4A6P7HB4T2R6K3C9F3E6ZT7M4H1Q1A2K7K45、建设工程设计合同的有效期限为()

A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止

B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止

D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】ACN8M2F10G7X5Z4P6HI2J7A5V7L4P5E6ZO5V1L9L3Z9B2I36、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标【答案】CCX7N10J5Q5T5R7G8HZ4I2O9U8H6M3E3ZF9Y1R10T8E8S1A87、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】BCL1X9L6V6O1I8V9HF6M9D6Y10J5E6I7ZA8H6W10G9N2R4Y78、青少年期每日钙储备约为（）mg。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】BCM6C2N4F5L4C10N7HU10G10O5F7V5C1L4ZQ7B7Z10O8U3N1F39、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】DCR8A3Y6F4R3N4W1HC5Q5P1V6F4P1S7ZW7K10S1H1U3G1J110、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】CCZ6L2I4Q7N4W3A4HH9D10R4O6B8Q7L8ZT4X1D2L3O1I10I611、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCH9O10I3I1B5B2Q2HK4N5C6E1A2D7G9ZG7S8B7L9W7J6V712、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？()

A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固

B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢

C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接

D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm【答案】CCL5J1X6B6U1T2M4HN7O7V1U9A5V5S1ZE9P10R3M4X1S3D913、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCH3A8B5X10S3Q5R7HA9W4T5G4A3K4H6ZX4C1B10V10H8K6G514、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCW8R2D10R4T6S3W9HB8I1Y3T5L1R9V9ZW8B10K5I6L8V4P815、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()

A.补偿性原则

B.惩罚性原则

C.无过错原则

D.有限责任和过错责任原则【答案】DCH5W4E6Q8V6S5Q4HI3E1Q1P5Q7R10H6ZQ3Y7W10R2G5J2M1016、指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理【答案】ACD1Y4O10M4H9O8K5HP9Z1U5R9M4F2G2ZW4E5J1B3X1Q4G817、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】BCI5X9Y4Y1V1H3A6HA2P7V6K7K4M6H6ZF4X9H4X8V9H8Y518、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】DCI4G7A5K10R1R3B6HW5H4J3I1S8L1T2ZM2O2C6K3P6Z6V719、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】ACS9L5P10A10J7N7I6HZ9D7M6S1P6B9P8ZK1P7Y3R4B7A9S320、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】BCY9E6R6R1L2W9B5HJ3W6V4Y6G4B5R8ZB9R6F3K1E9Y6P321、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】ACD1X10T7W10F7S6O6HZ9O6T10P2G6K2D4ZY8Q9X4W9X4U6R122、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门【答案】CCR6O1E6S8L1R7P6HQ1E6B8Y10Y1Y2W1ZU2W10Q9Q9W4F10M123、发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。

A.7天，发包人代表

B.14天，发包人代表

C.7天，发包人项目负责人

D.14天，发包人项目负责人【答案】BCC4O8S2P8C10Y1Q5HB4J2I8S9A9V7B3ZF6V7X1U1P10R7K524、（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】BCX2C2D2M9Q2N5P7HI2G1Q10A2K2W7E7ZI7Q8X7P10O10K9T525、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】BCN5V3T9V6H9M7K9HT8L1U6D10W5B1R2ZV10Z6P8U1A6I7D526、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】CCE7M4A1Y4L5B7L8HD1B3H9B3K1N3R2ZY7M7D5O6V2Y9N127、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCL1M3N1N3S9B2I1HF7Y7K2N1J1X6T6ZO5J7M3T10E8N1Q1028、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延【答案】ACG2X2J6X6A8Q2V9HH4K5C4L5M2Q5H10ZI6O10S5T7T8C9N329、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】BCG5G5M2Y1A1O6M1HL9P8T7J2D9V2L5ZF10U3P5G8E4M9E530、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】BCO8C5A6U4S10Z1D9HE5W1I6S3T10T7E2ZW8I6W8E7M4V9S731、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密【答案】DCP2U10X1W5E7D4T3HY9Z5L4F7E8A6R9ZN7O5A4M4N2Q6V832、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担【答案】CCJ10K4F6H6E7Q6E9HG3O2U8D9T9A10W7ZP2N1I1U10F7U3X533、联合体中标的，其履约担保（）。

A.由组成联合体的各个主体分别递交

B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交

C.由联合体的牵头人递交

D.由联合体各成员共同递交【答案】CCC4L1C4L2B9V10T2HT5G4V1T10S3V1S5ZG10V6T9E9X2J10W134、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】CCB4I8U1N6S9L5J9HX7Y10C2R1B6Q9P10ZA4F8V4D8L3X7E735、关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算【答案】ACC6M4A6S10J9K4N10HT10E10S10R3R10R8D4ZH6Y2G5B5X2S5W1036、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCL9P8J7E5J2J9T2HK9G10Q4Y5X10X4H6ZA5A9I3W9D5N10B437、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCR10H9B5V9M6T4G6HR9G4K7S5A2D10J8ZO9E8L9X2V5B7J238、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程【答案】DCI10U8C9L2T7Z8L4HL6F7R9Z1E4E7A4ZX2O5S1Y10L10W5D339、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】CCU2W8E3Z8B6B6Z10HI4E7Y8T4K1C1T10ZE7W10N1U9Y10D6V640、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】BCZ9K3I6N5V10Z10M7HS4I3F5Y1K6L8X2ZB9C2M4V2M2I2X741、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACR4G3U9G9I1B7H1HZ9I5E4A2K4U2N7ZF3M10T7O6N2L2P1042、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交

B.承包合同的全部义务已完成

C.缺陷通知期开始

D.可以办理竣工结算【答案】ACV10Q1E4B4C1E9Q10HM5J9L3R4S5M10K9ZI3Y4B5M7R10H3I143、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。

A.合同内约定的工期和合同工期

B.缺陷责任期和质保期

C.施工期和合同内约定的工期

D.施工期与合同工期【答案】DCB5W9Q5X7E9O3W4HM4U1O5L3J2Z2G1ZS8G9M8C10J9Z2S844、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】BCB9T5F3D8K3J6D5HK7Q9R9S1P1G3Z9ZE6B4A6P9G3N3T745、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人【答案】BCN2L1H5S7Q10R2O1HA3T4Y2O1K8T7K1ZR1H3X2A9U4G3J246、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCF1Y9H10E7B3I4D3HJ7G7S1N1K2E4D4ZF1W7J1C10G5J6L247、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】ACF2W2I2W9B9H1P9HD7T2H8R7E1P10M10ZX9Y4I7J7D6M7E148、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】ACC7L6F10P10I4B10O8HW10I10Q7Q7R5N1X9ZC8I3Q3W2C5C2J449、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】ACI5B9Q4H10T1F4X2HP1Q3V6N7J10W5G1ZT3U3P2E8L3G10B450、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】CCS4W4Q10B3O9B5N10HX6W6W4U8P6F1W1ZR5P5U10K8I5A7J551、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCF6M2T4H1R5V10I8HI5C5Y10V10Y8H10C1ZM5G6D2N2B9Q1F352、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押【答案】BCR6P5Z1Q9A8A2K1HU9Y8M2G10L7D8N2ZF9U1P7M7X2B9E1053、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】ACN8A5U7Y9Y10C1Z2HY5E3A3K4O6Q8A6ZY1O3T10Y8Y5K5L754、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】CCM3N4L5G8H2R6B9HH1R5K2U1S1Y3W10ZR10W2M9V6H1G7M655、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】ACJ8E8O9M8G4Z3M3HH1X9E10C10Y2F6K2ZV8Z4X10K5G10X4Z356、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】DCF3V9D7Z2G8X5Z10HF9N9N7Y2G2B2E9ZJ9J9X6O3Z5K2N657、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】DCE6I7Q4G6A9K7X3HB6T2L4E7Q3Z1U2ZR3V9S4V4O7I9E358、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】ACE1M1D2K10E9D1O5HR6K2A9I1C3G10Z8ZU1Q1X5H9N3F8M459、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。

A.所用时间短，应答者不需要较高文化

B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较

C.调查员不需要严格培训

D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】CCR2H10S2C1O7K1M5HU2H4U9M6H5F3R4ZZ1C5B2T6W2S4M860、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担【答案】BCR7X9I3C5P1X2M2HW7B1S4W2E1S1V10ZM8Q2A3V1F8O6Q461、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天【答案】ACG5Y1G5I5Y1X1K9HR6D8F7B9G10N8O2ZI5R5O6S7X8G9P362、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程【答案】ACN2A7U5T4U2L6A9HO2W6W8R2O1G5N3ZL10I2Z1K4L2Z3T463、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A.自招标文件开始发出之日起不少于15日

B.自招标文件停止发售之日起不少于15日

C.自招标文件开始发出之日起不少于20日

D.自招标文件停止发售之日起不少于20日【答案】CCA8Y10R9L2B1A6X2HE6N8B6D7G1Z1H5ZU7D3O3I3R2Y1C164、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费【答案】ACB4W9H10F4A5S7B7HC7Y10R3F10E9O10D10ZC2E3S7D3G4K7G565、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】BCO9X10N3D2M9N2H3HH4J4Q3X7M2H9S3ZC10Q10P7X9Q4R7X166、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500【答案】CCG7U9U3A9F9X8Z9HT9V5X1P10U7B9N3ZW8F2V8N3E6R2L867、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工【答案】DCN2V7J5R5M7Y7Q3HF4T6B5L8J9Y3Y4ZP3G9X3O4O7Y9X668、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位【答案】DCW10W7I9G10V8S5C8HW4R9W9K5X8L3B5ZD4S1B6J5C4M2M869、合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】DCL1A5Y9P9O9B2D7HQ3B8U4L10W9K9P4ZZ6W4Z3C1H8K6E1070、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有【答案】BCA2A4A1X10R3I4E8HJ6M8T5F8D6G10W5ZJ1R10U2W7N7S6Y571、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延【答案】BCD4B2X10S7Q3Q2K7HN6Y9W2S9A6Q5K6ZL2Z6X4U9X7J1Z872、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】ACW8D2Q10M9S5F6C5HQ1U4I10Q9D7B1W9ZB1D2O6H6C6X1F573、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】BCE7W9K1I4X8H5O8HF9L2E9Z9D6Z9D6ZQ1M9Z7R3M4V10D974、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】CCM5C1C7D5O2K4I4HO8S1D4C9D5L7G9ZO5N4D9B9R2D10G975、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金【答案】DCN3V10E1J8O10I7H8HS5K9W7E8Z7A9C7ZK10K3B6Z2J6T6C1076、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】ACL2M10H1O3M8Q10G4HA5O5G8U4Q1K2E9ZK4D6U9Y9Y8G9H1077、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】CCU9I8X10N7I2P2J6HV7X3S2N5V5O3Y7ZQ6O7C3E3A10L5H578、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.工程照管责任移交

B.承包合同的全部义务已完成

C.缺陷通知期开始

D.可以办理竣工结算【答案】ACY1Y8W8E8T10S9G5HC9O7R8R1H7J9N2ZP10N5B9Q7F6K10D1079、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.备专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】DCQ8M1E2F2S3F10O4HQ7I8Z9T5Q10M10C3ZT4P7M9W6Q3Q7Y180、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】ACA9K6C6J7R5R3V1HX8Y6C10K4X8S2B1ZJ5Y8D9T4Y2D5E381、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCW9Y3H8F10N1A5I8HP4D4N10K8H9T5C9ZR8M9M1R5F7U7R882、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】BCQ1E4R10P2E2I6Q6HS7R3H3J1F1C6R10ZT6O4E9Q2R2E7B1083、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】DCC8O8Q6P9Q3E4C2HT5Z8I9U8J3Z9X4ZM1F6D2K3E3R1W884、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%【答案】ACW3P5T7Z6K5C5J5HT8U9C4J7D4W10S4ZB7S1P1O7E3V1C885、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】CCI4M2P9C5J5C8A7HN8C1I9Q9O1W8E3ZV7M8R8Y7X3W5X986、下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】ACN10U1E8T7J8T4C6HM1G3X6X7R6U3L10ZQ8G8U7G3E10U3G687、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】BCN5X2M7A5I3V7B4HP2Z3W7G6T5L1B1ZI3K3V3R9K3M8W688、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整

A.口头协议

B.书面形式

C.口头约定

D.评审协议【答案】BCB8V2M7S4L8O6E10HP1U2R6L7Y3T7T9ZZ9R8O5G8P9I6W689、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（）。

A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行

B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行

C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行

D.按照成本加利润原则，由监理人商定【答案】DCR1C6O7J6P5K7F10HB5P8V3H8Q2K4K5ZB4T5D6V2G10I5K990、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】ACM4O2F9Z1S5Z3W3HC6P10F4B10T8V2A9ZU6I7S7R7G6H4L691、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】ACT8L10H5D9I10H10N9HA3A9R7P3W1B5C3ZP8V9G7I1M5O3P692、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.8

B.12

C.16

D.24【答案】DCT4V5A10P8R3H1W3HE4V1J8D7L5P7P9ZB7M1M8P1O6I8Q193、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】ACT8I5C7J10Q9K7M7HY6C8M1Z9H9U4S10ZN6W7U6E7C4Z6J194、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。

A.200000元不利差异

B.200000元有利差异

C.50000元有利差异

D.50000元不利差异【答案】CCG1E6X5X3P1I1I9HD5F10R9A8R5M7Z5ZO9V6Q1T5I4Q1V295、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】DCP3N1X9V3T1I3V10HS8K1T1B8V5H2D2ZS2S3R5Q4D7C2M1096、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACR6S2Y9G1Y10V6S6HY2Z9N4G1A7A1A9ZR10G8J10Q10A1O9A197、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】CCE3N4O4K2D5W10L5HN3J10C6I3D9B2L2ZW1H7W6I5P1D1H298、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】ACI5X3S8F8Z8V10G2HG1H5X2Z6G2J5N9ZZ8U3W5B6E5Z2L699、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】DCS1Q8D1I8Q3D2Y8HD7Y4P3P1F2W10M8ZJ5U1Z6H10I5L7E10100、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法【答案】ACD6F9G10L5K3Z6F5HQ5H5Y5O4D4C2J2ZC4E2U4N7P1N7P10101、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCY6A2R1Y8S7J5U9HM9U9L1Y4E2U1I5ZG5U4S8J4Y5S6J3102、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大【答案】DCH2C9U10C1A3L4R4HV2I5T9E3W5E6T10ZK9A7V3I7B1O8V6103、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金【答案】ACR10A4Z4O10Y8D8B8HG8P6E8O4I9O6A8ZV2W3B9Z5S3H2N8104、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】BCZ10V8A4N1O2X6Z8HT1P9B5O3X9R3N8ZO8F9N9G9Z5H6P3105、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】DCV5T7Y2F7Q10W6E5HX6L9X9V1L8F3U2ZK4W4U10Z1J5A2D4106、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】CCZ4J2A8D9G7F3V9HH5G7D4Y4P1S4G4ZL2U8U2B4C10K4Z1107、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCH2U7Z6I8U8R4U4HV7T10U7N8I6Q1B7ZI10R7K10M4O5H6J2108、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】DCR2J2C4J3I4P2M10HR6J6A8M7G7I6U5ZD5F4S4I5X2D2V2109、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延【答案】ACJ3L3H3V3I3V9A7HK10K1O2O6H1Z6N5ZU5H3Q9C10V7R8E5110、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？()

A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固

B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根φ8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢

C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接

D.每2层砖布2根φ8mm钢筋，伸人砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm【答案】CCA4Q4R5I5C8Q8F4HF10E3I6A6C4O10H10ZB4D5A7U10L5C5O5111、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】BCY4P8S7Y6K8N7C8HT7H6I9Q2P7A10M2ZN10E2C4Y1E2V2I1112、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】BCW9P9D8K10V3M5M8HD10C6Q2U2H6I4E8ZR8W5W6M2H4G9D6113、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】BCO7P6H6W3Q1Q4Y9HT8A1O3Q9B3B8Q9ZT1L10L2W3F2R7N2114、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCY9H1I3G5V5Z8A7HB8A4L7O3P8M4J9ZQ8M2V10U5J2G6M9115、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》【答案】ACU7Z2K4H5R7H6R8HB9T7P2B6C5O5F10ZC9W5U7P2Y6J5G3116、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】BCL8Z7Y3J7A4U3I8HS4X7N4X4V5F3R2ZE5L8Y3C10V3M9Q4117、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变【答案】CCZ1Y2N6K10X9N10I10HU5T4H7X10H6L4Y8ZD7S9G7Q5D4V3D5118、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】DCI2Z9R5U1Z5Y6I2HI3U10V9C6A3J5O1ZE10R7F4Q6F3S6Y5119、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物【答案】DCD10A1K1Y10L10L1A5HA7K3U1N10W3D1Z7ZB7Q4K4N9B7F7P1120、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】CCF1Y10Z3Y9I5R3G8HQ7U3T5W2K7Q8Y2ZD10K6G6I10F3B7R8121、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2014年7月31日前付清。丙企业在购销合同的保证人一栏中加盖了企业的印章，并约定承担一般保证责任。丁企业为该购销合同与乙钢材生产企业签订了一份保证合同。甲施工企业逾期没有还清欠款。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.乙企业可以直接要求丙企业在其保证范围内承担保证责任

B.乙企业可以直接要求丁企业在其保证范围内承担保证责任

C.丙企业的保证期间为自2014年7月31日起6个月

D.丁企业承担连带保证责任【答案】CCO8S2S3N6Z5M3G3HW7Q2H2F5C6X6S10ZN9J10X6H2Y7P8T7122、设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】BCN8H6V1R1O8N5J9HN7R5C3M10C1C1J10ZT8L9B4H7T6S6H1123、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同【答案】DCU7M6U2B8P6T5P8HD2O2A8T4U3Q9R10ZJ9S6X7K9K6U7A2124、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】BCT4Q2V4W9V2E9A2HN10G3S2D3Z6Q3X5ZJ9Q3C9P4Z5S4K6125、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校【答案】BCE5Z8Y1G6S2Q8E10HH4T4M4W3E5Y4M9ZV6L9A4A9F3F1A3126、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】BCD8S9R1A5E7R5F10HC6M9R3Q4E1E7U9ZM5G10W10L6X7C5A4127、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.投保人数不低于3人

C.被保险人年龄可以低于18周岁

D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】CCM6S2F9M7T5G6T4HM9R9A5L4F4I10I1ZM7L7H10X6M2O6K9128、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】DCD5I8A9P4C7O3T6HW1F4J2B2E7N4R4ZY7T7L4W2F2Q7W5129、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】CCQ4G8D5L4K7H1W5HP7O1F10E9U6E7W8ZA5X3O8R5Y4C2G9130、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACB2W7Q9G2K3C4N6HL5K4R10B1K7H6X10ZC5R4U4A6S7N4K2131、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】ACZ3K4O1W8R1N2S3HG3O10A9Z10T3W3Q8ZL9C2M7V5M7H9B10132、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】BCS4H4U9K7X10A2V7HQ1V6H8G5Y3E7J8ZS5Z2R4D6Y3Z4Z1133、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCB9D1M2R3D2I2D4HI3Q4N4N2Z2X9E6ZB9C9N3P10N10L5J1134、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】ACO6P3M6O7D5K5Y6HP1Y6O4R7F5P4D10ZY4K8L6J2L5Z7T3135、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】BCY3U9P10V6H6Z2T4HN6U2B1P6N7J2D6ZA7E4B2H8U7S8Y10136、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】ACN10Y6Q5R9M5G4K10HM5F7O1X10U2L2R10ZD1E9Y1L9O4O4W7137、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】DCO10Q1P4L6X6I10V2HK7B7B7M7E10D6V2ZA9R8Z9V8O2Q5N5138、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】DCZ9P6E3U4I9I1J10HT4K1X4G5M8U3Y5ZD3G6F2O5N10M7L9139、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表【答案】ACM8E9C1G10E10C7D2HR1D6X1B7X10K7U3ZX8P9V5Z4R10I1Q1140、某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】DCE7F1A7Y4H9I1O1HS8Y10E8L9G2R4J9ZF9T9H9I7Y1O8V8141、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6【答案】ACY7N7J8F5U3C4S6HF7F9M1J5B8Q4M8ZY9W9Y2X2M6H8K5142、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】BCK2Q4I6R5H5U4E8HF5J3G6Z9K2I3X9ZU3T9Q10K8M3Q3Y7143、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】CCB3S5S6B6X8Y1Z3HJ2J2D3G1E2K9I6ZS9C6J10F9X10C7I1144、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCI10H4J1L6J6Z3Z2HE9X7R2Y10U2A5S1ZG9C9K9Q2U2Y2O9145、甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任

B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】ACE7A1M7D2C8I9E4HA1K3L3Y8V4E5R2ZA4I7Y5Z8Y6C9L2146、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包、未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACS2C10M10M7J4K3V8HV6B4U6F1U3Y6C10ZJ10K6B2E4X8X7M8147、（2019年真题）在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金【答案】ACX1M1D1T3M8V4Q10HU10P6K9W2R10B3O3ZJ10W7N7X4X2T3M5148、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCT8T7X1R1R7U7P2HS8C2T10S1G1J10X2ZM6F10Z6B6Y3U8C3149、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】BCV5M3D5A1Q7R2G9HD4K7G5N10S2X6S7ZD2E2A1A4D9X9E3150、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCT6U8N10G10K2B5J1HZ8M8L6J10A5C8L10ZQ6S7R3P4T9J8X8151、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】BCA10O9B1L4S5O7F7HJ10Q8Z9D10L6Y7O4ZB10W6C9T9L5N5S5152、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL【答案】CCY9U10L9W8N10O1V6HV4T8E2P9G7V8O10ZX6O7M7A2T8R3W1153、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】DCE7J8O2J7F5Q4Z2HM3H5Z3Y3A1A10Z9ZL4D6U3J7S3T9W5154、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】BCC2X9Q7V10C6W9V8HC2X2J6J9J5X9P2ZU5T2M8R3Y7L3G10155、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】BCL4N8C2B3Z5O7T1HZ3R4R7R5R9S1K3ZZ7Q8D8U5S5C10O7156、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】DCD9K5W2W10Y5X4N10HB7W8J5B5P6V7T3ZD2K10I2F9D7Q5N6157、下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】BCG9Q2M2I5J5N4K3HP7Q6G6O6G9C7J6ZE7O9C1Q6Y2Z3N6158、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费【答案】ACN10W2B2Q5C4T9Q3HI5D5I10K1S7Z7J9ZO9W8M5A4X5M10P2159、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】CCB5Y4Y7U5U9I4G5HF8C4I2T9G10D8Y9ZK3O5D8R5O3V3X8160、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》