2022年监理工程师(合同管理)考试题库自测300题（夺冠系列）(海南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】CCV1O7G8V1E9N7Y10HF9K5K5Y5P5E3B8ZE6K5O9O7H5P5I12、下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人【答案】CCV10E3R4H10P9L9R9HV6D9M5G1N1U1W4ZQ6D10R5K10M2E6R63、如果食物供应以玉米、面粉为主，在配餐中添加（）可以提高食物的蛋白质生物价。

A.玉米

B.赤小豆

C.芝麻

D.大豆【答案】DCW3G7L10V3I6D8Q3HP10G4X5V4M7N3E9ZX9B9G7V6E6L3X14、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】DCD7B1T3E5M3F6Q8HD5C4G6M8T7C7O3ZR7W7L9M6C2M2V95、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担【答案】BCV4X8S9Y2M4H4U1HV5W4S5A3I5S2F4ZL10V8D3S5R3T5O76、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCQ8L9E2A9S2D2J8HX5L5A6O8O8V8O3ZC2J10W2M2J6D2D67、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】ACN8M6S8R6F9E1S10HC7R4B5F8R1Z7D1ZT3K8R1O7S4D2U98、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】DCM8W1L5T5J9R1D10HI9V10K1P10Z4V6X5ZT9E3G6W8V2S4W69、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿【答案】BCK3H10F6Z6M6R8G3HN6X5H10C5Y9X10D1ZZ10R4X9G2E8M3L1010、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天【答案】BCJ8O4Q7W7N5J3R5HM6V6P3A10O6H7Q3ZC5V7W5Z1U8W1X511、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】DCK7V7W3K1M3E10A6HV5J9L7A7S9D5I1ZM4B3W3Y2J2K5X612、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】DCB3K7U5V2T10K1L3HJ8W1H1K9P1Q3F5ZA8H1J10V6H8Z3D213、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。

A.浓盐酸

B.甲苯

C.氯仿

D.碳酸钠【答案】CCT7C5Y9O5O3L1X4HC7K5V3M10N9U8H1ZK2Z2E2T5X10P4O314、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】DCL8I5C9F4Y3L2J9HL6Z3W8C3H4A10N4ZS9Z2S2B6I10G9A815、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】BCT10Q4N1X10S1M6A3HB10F8T6H9K9X4O5ZD6W9K3I7B2T6M1016、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】CCT6X9E7J1Q10F2G2HU1J3C2G7E3L6E6ZM6P3F5Z9V3E4X117、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】BCJ1K10U2F9N10K6Q5HC3Y9B8Z6I10W2J10ZK2V7Q4H2F8U5W418、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】DCW1W1S9Q4B3S9U7HH7Z4O6I10D2V6Q8ZN4B8K10B2S3S8O719、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCX3C5J4J2W3B1W4HC9E5Q7T4S6M8F7ZY8M3L9E1C7U3T620、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】ACQ7Y9H4S3W7V4H5HV5A6S5H8Q10X4P6ZJ8S4V6N8K7G5P521、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】DCC10X4O7T7L3Q3G9HV5Z7D5V2X10M10C2ZU8U7U3M1K2X4C922、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】DCG6D8A1Y10E10G10J4HK8M10W2L2J5Y8F10ZP5G5W4T6L7Y2A723、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。

A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明

B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任

D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】CCG6O1G9R3T2A1R9HY9P5F6B1N3Z10C2ZZ6N2V8P8F6U4L824、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告【答案】CCE10Z10A7O4J9U9B10HV10B6P5N3Q5S8N10ZW3U10U9C2L5O7A325、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】DCE1B7D3C1D4I2G10HX7F4K4Q2W1U9G9ZD4N7P4V7K4Q10T226、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位【答案】DCH1Z8B6N3W5N8N2HT3F9U6P8L3E2A3ZU4V6X8C5S10U9D227、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】CCH8C8P6N9M7X1F7HC10D5V5B4L10B5Z5ZP7B3I2X5J3R7J928、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCU9E8J4L7R2V3L1HU9E10W6A4E1I3O8ZG5A7J7S8S9R10N529、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCP3X3L8V6C6A10S10HR3V5M7M9E7A10A5ZD8O8M8N2I4Y7C930、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。

A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批

B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施

C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具

D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】DCZ1C6J5H7A5N4V3HG3D9C5R10Y3O10X5ZD6Q5N8S7K6L3A131、（）一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。

A.综合标价法

B.形式评审法

C.最低评标价法

D.经验评审法【答案】CCF8H5F4M3B6Y9B9HA10T3A9T2D7J3D9ZC9T6H4S2A3U8T132、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】BCF6P5L4V7L6V6J8HR7W8E5E6G1V9D10ZW3X8J5E7F9Y6D233、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】CCQ2E1Y1R4C8B6D7HU5H6T4N10N4J4C1ZH2Y9T2Y8Q8H4J234、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCQ7U6Z3N9P7V10H4HC2O3G9L10Z4X1V10ZY5S8A7Q5M2N1U435、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】DCN2Q1S9A10I8S5K5HQ9O9H2U10X6V9A10ZB4Y1J7R3N8L9G836、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日【答案】ACY4O8N8B6U4M3O10HX3T9V9H5E2S8F4ZJ5H10N5Y4P8C9V537、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干【答案】ACE10K8K4D6C6X4U1HH6S7L6J1E9L8S3ZH7L6N5W4Z10I3L238、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】CCQ1P6I7O6T3U3R4HP8V8V7W6Z3J7N4ZZ4E6F3M6O8T1J1039、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】CCS8N5B3N7Q7W6F2HX5K3S2D4O7H6I9ZS10N3G10J10P3G5K640、关于违约金的说法，正确的是()

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】BCS5F8R6X4Q10N3I4HG5U10L10H9E6V7C9ZL1I2O7Q4F6V7J1041、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCN4Z6M5B5U10U4S8HF1A2H7F10J5F8V10ZP3I2P7C2A2E8H942、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】DCO4N6H4E4V8N6P9HU6Y7Y1Q5W10Z3M4ZW2P4K2E6I3V2E443、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运

C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方

D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】BCI9C4W1W1L8J10N7HD10F7J8W6E4J1Y1ZB6V10V5T8C3A9S844、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCS3M8Q9M6J3R5G1HU5E7P7N6B3W4O9ZS1D7B5I2G5C8T445、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求【答案】ACS4X1V10L2T10N4T4HY6V7I7J9B7Y3T6ZV7R8T4S10U1V6L346、以下不符合普通人的运动指南的是（）。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】CCZ6X4D2K7Y5C7O6HV6G7W7K7F7D8J10ZC6U5E2V2L2N8Z447、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】CCN5M6B9D2D1W5H2HT2C3R3S5P1R8Y2ZJ3F3T7Y3J9I8Q148、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位【答案】ACU5G6O3I1H7V5N2HL1O2U3S5W3N6Q5ZM8J5P2R10Q1T10L749、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】ACO3K1B9L3I4G3X10HX10P1A9K3E8T2J8ZQ8D5X7E1B10J5K450、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACU6K8E6R8P3I2K2HH10E10F9Z6T8U6N3ZY10E1O10E6K5W2B551、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同【答案】CCF6P4O10W10Y4H7D4HC6W3Q1D10D3Y4H3ZP10Q3X2R8H10W2R752、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】BCP4V10I2F8A4U3P2HQ5C7M7A10G6Q5U3ZN2G3D3O4N5I6C653、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCJ4O9H2D5H6S4M7HH8E3K8U6H6M7N8ZV7U10D7B2O4O9L354、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】ACS5G4D4J5J5O7D8HF3M7U7K5B1C8R10ZG3J6C10J6Z5T7O855、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维【答案】CCE10P3P2K10L6P9C1HD8H6P2F9E9U2G8ZZ10W4S1W4E5B10M156、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理【答案】BCZ2X6O9G9J5R6M7HH3W5D8T2E5S2Z2ZQ3I2U6W2M8N9Y557、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】BCV2L1Z3S5U9V4V1HI4E1G1R9H2G3E8ZZ4T5U10N5Z4I2B158、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACJ9F8L3B2B7W5D4HQ10X2D6W7H6G6E1ZA8S9L1E8R6V3M859、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】ACL5L5V7N1O10J10P8HX3N3P4C5D6U7H7ZW2N10E3W3E8E7E660、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理【答案】CCT4O1C6T10L8Q4T7HW7W10P10T4W8Z9W10ZP5J3M8B10F5G6P761、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行【答案】CCB3T4H9B10F1U6P3HX4Y9C3X10W6N9Y8ZF5K2E8P10X2M10L162、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人【答案】BCE9Q1T8F9J8F9S1HA1F6R1W7N1I9V6ZY6X7X7O4L7K1K963、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】BCL4A6Z9Q7O6A5A7HS8S8Z2R2X1I6D8ZE10S4O8L4B10R6I464、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标【答案】CCZ4A6B6Z8Q5K6P10HS7V4J6D9A8N4O9ZI10Y7L4Y7Y1J5J265、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】CCS3E6P7T7E4O3Q4HJ1J5M8I1V10K4Q5ZV3S8P4R9O9S5S1066、一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备【答案】CCB8D7X4Y3K5Z8G6HX7Y9W1A6E7P7U1ZK9Z2A2S8I9H2P367、关于开工通知，说法不正确的是（）。

A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延

D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】CCX8R8O8P4U9M7N1HZ6M6T3X6L1Y8X4ZL1I5E8P9L7B9F368、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过【答案】CCC7G1X2H6T10Q8A2HQ5X2E1M9J6J1K6ZZ4N7N9J7W10M8T969、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCB9C5S6R5R3O10K6HG10M9F2X9J5Q3P9ZI7P1S4X8W5S3S370、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACS8F7E4G1Y1X4U7HK3R8U9J8S9D7U4ZI3U6R9J8X9A8P971、关于招标文件的澄清说法错误的是（）。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复【答案】CCI6K2Z2E1A1X7C3HJ9X5M5U6E5W3L2ZZ5I4T9B5R7H2R872、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCA10V3M9D1Q2U3T3HU4V1Z7M1M5X8S8ZU5J9C9Y7N10Q8O873、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】DCX9Q5F9X4Y1W1Z1HF7I2W9R4L1L9Y7ZU7L6L9M5Y7N9B774、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中正确的是（）。

A.在到货5天前进行通知承包人

B.承包人会同监理人共同进行验收

C.要求提前交货时，承包人可以拒绝

D.如承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担【答案】BCC5B8R3W10B1P5T3HY2P1U2S2X7O4E4ZD6I10F3D3Y4Q5W575、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。

A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.监理人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】DCT5N10V8M6J4C1S8HP5V1S3R8N10Z9I3ZH3I1N8P3L9R10Q576、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCF5N7P7N10O9D4R8HQ5D1M5W6A6Q4B4ZG8N2Y2I1R9B8U677、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。

A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地【答案】CCT6P8U2O3P6M4D8HP5U5U8H4U1J4Z2ZT3Q9N2N2Z5C9P778、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BCE6L3X4Z3H7L5W7HK1P4X10A8J9V6Q1ZU1R3A9O10U3Y1B679、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件【答案】CCS6G6F2N1S3Q8N1HO10F6L9X9G8I5Q2ZK5Z6Y1M1O7Y8H480、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】CCZ2C1X1H8E1C5V7HS3Z10E6T5S2N6E2ZI4N5U3S1U5Q3X281、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。

A.腹泻

B.易激惹

C.呕吐

D.体重增加【答案】DCW9S9N10Y7B4G3I9HM3F5E7U7J1C9V1ZD10A4Y8Y8Z3N6B282、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.开始进行竣工验收日

C.竣工验收合格日

D.签发工程接收证书日【答案】CCS2J1A5L7L10F10F4HN3N9G1V1S8X4K10ZA9Q1K8X6T6E4I783、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%【答案】DCX9A4V4I8N7C9O2HN2D1W1S10J2O3X6ZJ6S3P10X2N1H6G1084、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件【答案】ACZ5M9D3V5L8P7E6HS8W8W6O7C3O2Y1ZX8H10H9L4D9S9X885、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】CCG3A9Y10M4U2P4G4HJ1C4X6D7Y2T3L3ZV5F7U7J7T9T1A386、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据一致性和不可维护性【答案】ACX5U6N10I7A1S6L7HJ7X3A6J5B3U8I10ZS6B4X1T4B8F7X287、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度【答案】ACR1M10I5M2F6Y5S8HQ6I4A10H7T9D9B6ZY9Q10H10T7O3F2O588、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】ACW7F5F6F6G1I8Y9HB1C8B8Z8H6M2L9ZT2V7O3L8X1G6N189、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】ACY4Q1G4Q8Z6A6Z4HB8A7L4S10P6O5C2ZX4X3V7E3S1C1U790、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】CCV5P7Z10D9D6I6F2HW5Z1N10B7Y3S2I8ZW6J5G10E4L9E4E391、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】ACJ8X7U8V8G6P7J7HO1A3S3I4O3P5G9ZW2O8N10U5B6B6F992、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACT1G10H8V10O4C7X4HG3U6M2E6X6U1H10ZP3Z5P9A2H1O10J493、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期【答案】ACH2U9V5X7U2Q4G5HU5R6B10I4X5I2F2ZP3Z1L4G6F4J2R894、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理【答案】CCY5K1E6F6Z4W3S7HW8X9G7M1N6K4O6ZJ10A4V9I4H6C9E895、对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定【答案】DCC1Z3S8P9R10E5J10HQ6U9J3S9D10K6X5ZV8D8R3T3V10Z5W296、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】BCE2D6F5G7L2V2M1HC7I4X2N5W6Q1U6ZR3V2F2M2A8M5R297、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】ACB5L10L9D1D2R10M2HY2E2U3L5G6L8T4ZR6F2W4J4V8N7S998、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】CCB9O2H3Q9E10T4U8HU7C7O1I10M3U6L8ZG7S10E2G5B1C8G999、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米【答案】BCZ4Z2W6D3U1K8X4HF5M7Q7X2E2X3J7ZP5L8B10I7R7H2Z3100、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让【答案】ACO8Z8A3G3M8E4S7HD2Z1V2G1J7I9M10ZG10J8G10A2E9H2B1101、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。

A.先勘察.后设计.再施工

B.先设计.后勘察.再施工

C.先施工.后设计.再勘察

D.先勘察.后施工.再设计【答案】ACG7B3A10A10A7D7L1HC2B3V6K1B6M4H8ZP7F5A2O10P1Y9C7102、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构【答案】ACC9F5Z1N10M10U1B9HB2Y2P10C3L2Q10L7ZY5N5U10Z7T8U7A2103、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】CCH3R10P4F1Z8B7T8HU5Q8P7K1N2J1W6ZJ9Z2M5K10R10B6C3104、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】CCR5M8V3Z6L8O3L6HH2U1Q9S4P8C5D10ZM9B8Z5T2C5Q9F10105、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】CCK4Q8Q4P3K7A8L4HR6U5R4Q10G7T6E9ZL5N6W8I7D9D2C1106、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】CCK2J7E3E9A5V3B6HO2Z10R5P8U3I6K6ZT4J1U10X9Q10B4R4107、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】ACS10K8X7L1U1N3U7HZ10W4J7C8O5P2B2ZC7V1V9O6O6U3U10108、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼【答案】DCK3F6A6N2E5O2M5HZ6I6Y5I8L4F2U7ZD1P2E2S8K6T1V5109、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCS3S6H9K3Z3X6Q9HD7J10A8O2O2E10P6ZZ9Q6G3G2G5W2C5110、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】BCF4Y3C10D8S2K10J3HY2F10K2O8V4Q1Z2ZR9H7M6N4Z10S2I1111、膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】CCB8P7G8W8U7F9A2HZ5T1J6K5A4I1K10ZV7F9T10M8Q2A7F8112、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCC8J7J4M4T9N6L9HS4J4X5A8Q6Q7O1ZK10M2W9E9G10X1U10113、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】ACZ7M6T10A6S5T1O8HJ4W4N4E2W7A8Y1ZT9S9I8G9P2B7F8114、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式【答案】CCM1V6E10X4T8A6Z8HG1R10X6X7K4T5S7ZV9L4K2S3O1W1C8115、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验【答案】BCC2V3G7X2J1K6F10HH8U1X5O3T4U10P7ZA7D2B9J5I9A8H10116、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】BCA10D8K5P1R6G1R1HX6F6Z1X2Y3H4J6ZE4H8L2D4P1M3K1117、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】CCJ8J1F7K8M8J9G1HZ7E7B2A1E5L6W5ZN9V8M1O5A1J8H2118、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCD3W10C2B9E4I5U7HG5L5R8G8V7V4H1ZR6Z3K7N4O1L7T3119、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCO3S5Y4K6N1O6P4HF2I1I9T9F5N1V3ZV1F4R1B9C7M6L3120、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】DCN3G2V2X2R4E9T3HG4Z2M7B10X9Y5U1ZQ8B4U2M5A10Q4K3121、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.造价咨询机构

D.合同条款确定的该风险责任人【答案】DCC7R1L9J10G1F9B7HA1Z5A9I5P4N4Q2ZL3P8Y5T2E5O6Z1122、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】ACX3E6S1X7H3G1F9HF1L7B1C6H1Q4E7ZH5D6T5S8L10V4Z9123、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】DCM9H1K8P8J9B6H9HK7S1G10S10G4F6L3ZA6S2A9A4F3S2R6124、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工【答案】DCW1C2Y6V10W9P7Q3HL1E7S6Q9M1Y8A2ZY6A5S2B2K7N5E7125、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。

A.承包商不与分包商订立分包合同

B.不允许承包商将全部施工任务进行分包

C.采用成本加酬金的计价方式

D.采用单价合同的计价方式【答案】CCX5P5J3O4N6W9T5HG7Y6U2O8U6F9B8ZS4O10O3A1T7F8B2126、使用皮褶厚度计的正确方法为（）。

A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计

B.皮褶计的压力标准为10g/cm2

C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数

D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶【答案】BCG9O9J5P3G4Z9B9HU4H5T7E9O9U6M4ZC8U6S5K3K1O2A8127、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门【答案】BCA5M9T3N3J4P10T8HL7H2G10R4Q6W5H1ZI10W3N10P9X7Q8L3128、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】CCM4L5E3D1N1B4X8HI3O2M2R9M6I4T9ZS9M3D3Y7X8Y5Z5129、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】ACI6O1Q8P1T2W4R9HW6T5S9B4T5Q2N3ZV1H9R10J5V6F2H1130、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCG6S5V1L4A9R1S9HB5O4G7F3S8A4F5ZA6Z4W2H10X1N7E7131、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。

A.1560

B.1669

C.1788

D.1789【答案】BCK3E4H8T3R8Z2G7HR4D6S3Y5L9I3X5ZW3R7P4Q8K4Y5I7132、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审【答案】BCS9J5B2C2Z6E10L10HF4F9I4T8W10L6G6ZD5H6R3B1T2F8B8133、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCN1J2S3Y5S6L9Y9HC6L10N4L3Y6Q9M2ZA8U6Z2E1L2B8T8134、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】BCR8Q2O7D3T9A3C4HJ1W2I7R5F3K8L1ZL7L8W5C2E6A6C5135、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】CCQ4P6D3V8Q4M5V2HF5W5Z9V2R8U1X4ZF10Z3Z1J3M1F2C10136、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCN10W10R8I10E8F5M3HR2Y1M10T3T3X8J6ZN3L8X2U8D8N3W8137、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C.监理人不是施工合同的当事人

D.在授权范围内独立工作【答案】BCW1T4Y4F3P3G7I4HT10R6F1T7O2C5R5ZN1L2O3S2Z1K1N6138、进行食谱营养评价的目的是（）。

A.分析食谱中的食物来源

B.检查该食谱能否满足营养需要

C.对食谱进行调整和纠正

D.发现是否有某些营养素的缺乏

E.同其他食谱进行比较【答案】BCB9R4O9O5E3W10Q2HF9W1E10U4Y7H8Y7ZN6Y1N2C5N8N3Z7139、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商【答案】BCK7J4U9S4W2H9O2HD3U7A3P3W9J4J8ZD1Y9M1I1N6W1K4140、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】BCP6V4G7Y4U5U5Y9HF6Q8J8W5O5V1K7ZF1A6D7P6F10L9E9141、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】CCF6N9I3J2B7M8V7HF9K4L8M9I5Y8I5ZO6H2W3F8Y7B7J7142、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACO5H5Z2D1C5K10T8HJ7N4E8T3I10O8M7ZV2F1C5T8F8P3W1143、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()

A.由招标人组织，费用也由招标人承担

B.由招标人组织，费用由投标人承担

C.由投标人组织，费用也由投标人承担

D.由投标人组织，费用由招标人承担【答案】BCU5L4Q8F1I7T1Z1HG5A5Z7M10O5B9P7ZH9X10E10M5M8I8L7144、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准【答案】DCV9Y4J7K7W4L4C5HA2I6F9Z4Y2D6X8ZK3Q6F6F7D1Q7M4145、鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。

A.总监理工程师

B.设计单位负责人

C.评标委员会

D.投标人推选的代表【答案】CCD7M5R8L3Z5O6T10HL5A10Q8Y3W6D9W10ZI6X8D6W7J1M4K6146、（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书【答案】DCW5U5E1T1Y7F10N8HE1I1D3U4L5K1R5ZA9T10E7A9X6L4H2147、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】CCP4S7P3N4G2P1O8HO9N2Y9M6A2D8S10ZA2Q10T5A2K2N8M10148、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担【答案】BCR10S1L4I5E10N2I10HP7U6E5P8D10S5C2ZO6S5D2L5N7O3B10149、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCY10G5B10E7X3O2P2HK5M4L2A1Z3K10U3ZD1M3T7D8B3Z3V9150、（2018年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件【答案】ACF9X8O1M7X9Z7J5HU2Q10C5K10K4L10F1ZB9I2L4J1C8M10W6151、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCB4I2S7T8N8G3P4HW3J2J4W8L7R3F2ZS2G10F10B10R2H7T4152、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】BCJ1G5R10Z6N9Y3O3HE8B4B8T9T4G10Z6ZP8M4W9L8P5A3O5153、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商【答案】BCF6R7H10V8R8P6B6HJ5O8C10F6J3D9J2ZG9I7X10Y2V3V9Q3154、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】CCU7Q7A1N10M9N9P2HK2R10U9P10M4G10O6ZJ2E9Q9G4Q2M9W2155、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCL3P8L3X10S5K7G8HM7A2W9H4J1T6M3ZV2W4C10S5F10U8J7156、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】DCA7Y3V5S1K9O6U5HS5N6N8S10H8C9F9ZL2S10A3D6E6V4Y3157、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】BCJ5X2Y9F7F10O10N4HK6X5B6C9T4C6P3ZM10J5J5D9K9Y2S6158、根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】CCC8F7F5R8J3V8W10HF1U7J10W1K4N1F8ZA4Z2I3E8K5H3U3159、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】BCM9Z3O7F10G6B8D6HJ8C5M7Y7D2P10J9ZF10C4K2B10D5X2N2160、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。

A.发包人

B.承包人

C.发包人或承包人

D.监理人【答案】CCG8T1F3A7B4V10J3HH1J7I3H10S1E2Q6ZL8E1Q8L1Q7T8D1161、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACD6A4W2X7V1I2F3HS10R8Z10D1J5W1C8ZE4N4W7L5E5Y4L