内蒙古幼儿园建设工程施工招标文件及工程量清单控制价

XX幼儿园一期工程施工招标文件招标编号：XX招标单位：XX局招标代理：XX工程管理有限公司（盖章）2016年7月附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：

附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件7：分包人主要施工管理人员表名称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员

附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件9：预付款担保 （发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址： 邮政编码： 电话： 传真： 年月日

附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日

附件11：11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注11-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

11-3：专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注

第五章图纸1.图纸目录序号图名图号版本出图日期备注第六章技术标准和要求本工程按照设计有限责任公司的施工图、设计说明、设计变更以及现行的国家、地方和部门颁布的有关规范和规程。如果执行中规定有差别时，以监理工程师确认的规范为准。本工程执行的技术规范及施工与验收规范（不仅限于）：GB175-85《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB343-83《低碳镀锌冷拉钢丝》GB494-75《建筑石膏沥青》GB700-88《碳素结构钢》GB1344-85《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1499-91《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1594-79《建筑石灰》GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB50026-93《工程测量规范》GBJ82-85《普通砼长期性能和耐久性能试验方法》GBJ50026-93《测量规范》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002《木结构工程施工质量验收规范》GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》GB50209-2002《地下防水工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ52-92《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》GJ53-92《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GBJ119-88《混凝土外加剂应用技术规范》JBJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》GB50325-2002《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ80-91《建筑施工高处作业技术规范》JGJ133-2001《建筑机械使用安全技术规范》GBJ123-88《土工试验方法标准》其他未列出的有关建设设计、施工/验收规范。必须满足以上最新版的国家标准和规范的要求，如上述标准及规范要求与招标文件要求若不一致之处，则按本条第1款执行。注：根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：设计文件采用的技术标准规范：现行施工及验收的国家标准规范：设计文件工程质量标准：本工程应严格按照施工图纸、设计说明、设计变更、国家颁发的有关施工验收标准，精心组织、精心施工，工程质量达到合格标准。投标人在投标文件的方案中应详述施工质量保证措施和质量保证方法。工程现场条件4.1雇主提供德用电、用水等的单价为：当地费用标准加25%管理费用。4.2承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水通畅。由于工程施工而影响其他单位的正常排水或造成其他危害，应由该工程承包人负责。4,3施工通道和施工用地（1）进场道路由雇主提供：但进场道路的维护应由承包人负责，若由于承包人德使用致使道路损坏，则应由承包人自费负责修补，场内的临时道路德修建与维护亦由承包人负责。（2）承包人使用施工场地外的公用道路，必须注意行车和行人德安全。按指定的路线行车，服从建设单位的管理，并随时清扫。4.4雇主向承包人提供施工区域定位坐标控制点、水准点位置及相关资料。4.5个投标单位应踏勘工程现场，熟悉现场条件及周围情况，仔细检查了解施工现场并预计可能影响合同价和施工方案而发生德费用，招标人将一律视为投标方已确认所有现场条件并预计可能发生的全部异常情况。一旦中标，中标单位不得以不了解现场情况为由，提出额外付款或延长竣工日期等要求；投标单位对招标单位提供资料进行的判断，招标单位不负责任。所有口头询问、介绍及说明等均不具备有法定约束力。5.工期要求和规定5.1工期要求本工程工期要求详见招标文件【投标须知】1.3款。5.2有关规定(1)承包人应在接到中标通知后5曰内进场，按要求开工；具体开工日期以开工令为准，最迟不超过计划开工起始日。(2)承包人应在上述期限内完成本招标文件“工程承包范围"中所规定的所有工作内容，并充分考虑本地的气候因素，合理安排施工进度，确保在最佳施工季节完成施工。(3)工程完工时，承包人应向监理单位提交竣工报告，经监理单位初验合格后，由雇主报请上级主管部门会同质量监督站正式验收。验收时间不作为工期累计，工程验收合格则承包人提交竣工报告的当天即为竣工日期；如验收不合格，则返工日期将作工期累计。6.工程管理原则6.1本工程严禁转包，承包人计划分包，须征得雇主的同意，雇主有权否决不符合要求的分包商，且雇主有权对分包单位在技术、工期、质量、费用等方面不能满足合同要求的情况下进行干预，这种干预产生的费用、工期损失由承包人承担，否则雇主有权取消其承包资格，由此造成的经济损失由承包人负责。6.2承包人应严格按照设计施工图纸、技术规范、施工技术要求、监理细则及经审核确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受建设单位委托的施工监理单位的监督管理。6.3在投标文件中承诺并经招标人认可的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，未经雇主同意，不得随意调换和撤离。雇主有权要求承包人撤换工作不负责任，管理不力，责任心不强，贻误工作的施工及管理人员。6.4承包人及根据本文件产生的分包单位应有详细的工程安全措施、安全组织、管理责任人的说明及承诺；承包人须与雇主签订安全及治安责任承包协议书，服从社会治安综合治理、计划生育、环境保护等管理制度。6.5本工程施工应做到文明施工、严格管理。临设位置划定后，承包人应根据其施工情况安排用地，设置可靠的临时围界，实行封闭式管理。具体做到：围界内临设搭建有序、材料设备堆放整齐、生活污水应做处理后再排放、生活垃圾袋装化、消防设备齐备等，并服从建设单位、雇主的监督和管理。建筑废料处理、取土由投标单位自行考虑。生产、生活场地在完工后恢复原貌。6.6承包人必须设有专职用电管理员，全面负责施工用电的管理，制定用电制度，规范设置用电线路及设施，检查用电设备的完好，设置漏电保护。6.7承包人在施工的全过程中要认真作好成品保护，因管理、维护不善等造成损坏并引起费用、工期的延误均由承包人负全责。6.8投标人不论中标与否，对招标文件中所提供的图纸，投标人负有保密责任，不允许提供给与投标无关的任何人或单位，不得对外泄露。6.9承包人在投标期间和施工过程中，不得有向建设方、雇主及监理单位工作人员送礼、请客等不正当行为。7.材料供应.7.1所有材料均由雇主、承包人、监理单位共同调查(必要时经过试验)择优选定，由施工方订货。雇主指定的材料除外。7.2所有的进场材料必须经监理单位认定后，方可投入施工使用。第七章投标文件格式（本）（项目名称）施工招标投标文件招标编号：招标人：投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计（采用暗标形式，单独装订）七、项目管理机构八、拟分包项目情况表九、资格审查资料十、其他材料一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。6．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日

（二）投标函附录序号条款名称合同条款号约定内容备注1项目经理1.1.2.4姓名：2工期1.1.4.3天数：日历天3缺陷责任期1.1.4.54分包4.3.45价格调整的差额计算16.1.1见价格指数权重表…………价格指数权重表名称基本价格指数权重价格指数来源代号指数值代号允许范围投标人建议值定值部分A变值部分人工费F01B1__至__钢材F02B2__至__水泥F03B3__至__…….…..…合计1．00

二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日

三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日

四、投标保证金附保证金汇款凭证原件（开标时带原件）五、已标价工程量清单投标总价招标人：工程名称:投标总价（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字并盖章）编制人：（造价人员签字并盖专用章）编制时间：总说明工程名称：第页共页表-01建设项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额(元)其中：（元）暂估价安全文明

施工费规费合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。表-02单项工程投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单位工程名称金额(元)其中：（元）暂估价安全文明

施工费规费合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-03单位工程投标报价汇总表工程名称：标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费2措施项目工程费3其他项目费4规费5税金投标报价合计=1+2+3+4+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量

单位工程量金额(元)综合

单价合价其中暂估价本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08总价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称计算基础费率

（%）金额

（元）调整

费率

（%）调整后

金额

（元）备注合计注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位暂定金额

(元)备注合计注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12-1规费、税金项目计价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础计算基数费率

(%)金额

(元)合计表-13承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称：标段：第页共页序号材料名称、规格、型号单位数量风险系数

（%）基准单价

（元）投标单价

（元）发承包人

确认单价

（元）备注注：1此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。表-21六、施工组织设计1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（1）施工方案及技术措施；（2）质量保证措施和创优计划；（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；（4）施工安全措施计划；（5）文明施工措施计划；（6）施工场地治安保卫管理计划；（7）施工环保措施计划；（8）冬季和雨季施工方案；（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；（10）项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（15）与发包人、监理及设计人的配合；（16）招标文件规定的其他内容。2．若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审，则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。3．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。附表一拟投入本工程的主要施工设备表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求附表一：拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注

附表三：劳动力计划表单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求1．标书用纸一律采用A4白纸（210㎜×297㎜），左侧装订，最后一页用白纸，标书不许留任何记号，如有记号，标书无效。2．正文结构层次序数分级应当为：第一层“一”，第二层“（一）”，第三层“1”，第四层“（1）”3．标书标题用2号宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。正文用3号仿宋体字（仿宋_GB2312），正文中如有小标题可用3号黑体字。每页排到22行，每行28个字。4．页码统一设置在页脚正中间位置，页码字号小5号仿宋字（仿宋_GB2312），无页眉。否则按做标记，按废标处理。5．技术标书允许编制目录，目录的字体要求与正文相同。6．施工总平面图一律采用A4图号，用微机出图。图表中字号不限。7．任何情况下，技术暗标中不得出现任何涂改、行间插字或删除痕迹，不允许有任何彩页及彩色文字，否则按废标处理。8．施工组织设计标公证处秘密编号登记后，交评委评分。9．施工组织