监理工程师之合同管理题库含解析答案

监理工程师之合同管理题库含解析答案第一部分单选题(50题)1、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B

2、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

【答案】：B

3、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

【答案】：B

4、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

【答案】：A

5、下列不属于初步评审的内容是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】：D

6、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C

7、采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）。

A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定

B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定

C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费

【答案】：A

8、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：C

9、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：A

10、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】：D

11、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。

A.可比性

B.互斥性

C.包含性

D.重叠性

【答案】：B

12、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包

【答案】：B

13、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

14、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

【答案】：B

15、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A

16、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地

B.主要合同履行地

C.主要办事机构所在地

D.董事长的户口所在地

【答案】：C

17、除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款

B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

【答案】：C

18、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B

19、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C

20、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为的代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止后的代理行为

D.超越代理权限而为的代理行为

【答案】：B

21、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同

【答案】：C

22、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准

【答案】：D

23、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标联合体已提交共同投标协议

B.投标人符合招标文件规定的资格条件

C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案

D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

【答案】：D

24、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

【答案】：B

25、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价

【答案】：B

26、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B

27、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

【答案】：B

28、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。

A.动物内脏

B.黄绿色蔬菜

C.奶类、豆类及其制品

D.红肉

E.贝类

【答案】：A

29、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D

30、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力

【答案】：D

31、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件

【答案】：C

32、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】：D

33、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】：B

34、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】：C

35、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】：B

36、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A

37、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。

A.合同约定

B.规范规定

C.承包人企业标准

D.发包人企业标准

【答案】：A

38、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录

【答案】：D

39、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方

【答案】：D

40、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

【答案】：C

41、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：D

42、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历

【答案】：C

43、14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限

【答案】：A

44、组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前

【答案】：B

45、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】：C

46、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同

【答案】：B

47、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.现场查勘

B.搭建场地内临时设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.审核工程进度计划

【答案】：C

48、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

49、关于分包工程施工的管理职责，下列说法正确的是（）。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任

【答案】：D

50、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、我国《担保法》规定的担保方式为（）。

A.保证

B.查封

C.留置

D.扣押

E.定金

【答案】：AC

2、建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点，该特点体现在（）。

A.买卖合同是实践合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款

D.出卖人转移财产所有权。必须以买受人支付价款为对价

E.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

【答案】：BCD

3、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

【答案】：AD

4、勘察可以划分为（）等阶段。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.施工勘察

E.竣工勘察

【答案】：ABCD

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

6、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

7、法人可以分为（）。

A.营利法人

B.基金会法人

C.非营利法人

D.特别法人

E.社会团体法人

【答案】：ACD

8、根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法对投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计评审

E.项目管理机构评审

【答案】：ABC

9、下列关于按份责任和连带责任的说法正确的是（）。

A.根据各自责任大小确定责任份额

B.难以确定责任大小的，平均承担责任

C.权利人有权请求部分按份责任人承担全部责任

D.部分连带责任人对权利人要求承担全部责任的请求有权拒绝

E.连带责任人有权就实际承担责任超过自己责任份额的部分向其他连带责任人追偿

【答案】：AB

10、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()

A.发包人要求的设计变更

B.发包人未按期审查承包人文件

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的材料延误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

11、下列关于标底的说法中，错误的是（）。

A.开标前不能向无关人员泄露

B.不等于合同价格

C.等同于工程的概算

D.可以写在招标文件中供投标人参考

E.由招标人组织专门人员计算得出

【答案】：CD

12、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。

A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

【答案】：BD

13、发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。

A.监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正

B.发包人应向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正

C.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，监理人可向承包人发出解除合同通知

D.发出整改通知28天后承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

E.违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担

【答案】：AD

14、根据《标准施工合同》，下列选项中属于施工合同发包人义务的有（）。

A.完成主要公路至施工现场的通道

B.完成施工现场内的交通道路

C.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

D.组织进行设计交底

E.办理因施工需中断的公共交通道路的申请批准手续

【答案】：ACD

15、在施工企业职工意外伤害险保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。

A.恐怖袭击

B.核能装置爆炸

C.施工时遭受意外伤害失踪而被法院宣告死亡

D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡

E.无证驾驶遭受意外伤害

【答案】：ABD

16、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。

A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划

B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额

C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款

D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款

E.承包商代表不能胜任工作

【答案】：BCD

17、下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于详细审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

E.项目管理机构

【答案】：BCD

18、工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（）三种情况。

A.发包人要求变更

B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更

C.发包人接受承包人提出的合理化建议

D.分包单位要求变更

E.分包单位发给发包人文件中的内容构成变更

【答案】：ABC

19、(2017年真题)关于施工合同履行中缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）

C.由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止

D.承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期

E.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

【答案】：AC

20、依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

【答案】：AB

21、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.应收账款

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

【答案】：AD

22、下列属于非法人组织的是（）。

A.股份有限公司

B.个人独资企业

C.法定代表人

D.合伙企业

E.项目经理部

【答案】：BD

23、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。

A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致

B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减

C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额

D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额

E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同

【答案】：AB

24、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。

A.基础设施工程

B.防水工程

C.设备安装工程

D.电气管线工程

E.给水管道工程

【答案】：CD

25、根据《合同法》的规定，下列关于格式条款合同的说法中，正确的有()。

A.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务

B.订立合同时，起草方有义务请对方注意免除其责任的条款

C.订立合同时，不允许对合同的任何条款做改动

D.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应由起草方解释

E.发生合同争议时，如果涉及合同条款有两种以上不同解释，应采用对起草方不利的解释

【答案】：AB

26、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（）。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

【答案】：B

27、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

28、关于缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期自申请竣工之日起计算

B.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，监理人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书

C.结清单生效即表明合同终止

D.发包人应在最终结清证书后28天内，将应支付款支付给承包人

E.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

【答案】：BC

29、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）。

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

【答案】：ABC

30、关于缔约过失责任的说法，正确的有()

A.缔约过失责任是违约责任的一种

B.缔约一方有损失是承担缔约过失责任的前提

C.缔约当事人没有过错也可能承担缔约过失责任

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实应承担缔约过失责任

E.违反缔约中的保密义务不承担缔约过失责任

【答案】：BD

31、除专用合同条款另有约定外，发包人应在规定时间内，将发包人代表的姓名、（）等书面通知勘察人。

A.职务

B.年龄

C.授权范围

D.联系方式

E.授权期限

【答案】：ACD

32、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

【答案】：AD

33、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。

A.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议

D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼

E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】：ABC

34、按照《建设工程施工合同》的规定，“合同工期”包括()。

A.承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限

B.按照合同条款通过变更应给予顺延工期的时间

C.承包商原因导致的工期顺延

D.不可抗力导致的工期顺延

E.发包商原因导致的工期顺延

【答案】：ABD

35、勘察合同履行中，发包人代表的下列行为正确的是（）。

A.对在发包人授权范围内实施的行为不承担法律责任

B.授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作

C.发包人指示已盖发包人单位章的，可以不再签字确认

D.紧急情况下当场发出临时书面指示

E.临时指示发出后48小时内发出书面确认函

【答案】：ABD

36、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

37、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

38、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.发包人应提供的条件

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

【答案】：CD

39、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BCD

40、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.应按照最新的规范和标准完成勘察工作

B.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

C.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

D.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应以合同约定为准

E.只需要