监理工程师之合同管理题库精品(预热题)_第1页
监理工程师之合同管理题库精品(预热题)_第2页
监理工程师之合同管理题库精品(预热题)_第3页
监理工程师之合同管理题库精品(预热题)_第4页
监理工程师之合同管理题库精品(预热题)_第5页
已阅读5页,还剩37页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

监理工程师之合同管理题库精品(预热题)第一部分单选题(50题)1、下列不能成为合同法律关系主体的是()。

A.完全民事行为能力人

B.律师事务所

C.项目经理部

D.合伙企业

【答案】:C

2、设计施工总承包合同文件中,专用条款内需约定()对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人

【答案】:C

3、()是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书

【答案】:D

4、评标过程中,以下不属于综合评估法初步评审内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.项目管理机构评审

【答案】:D

5、根据美国建筑师学会(A1A发布的IPD(集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是()。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】:D

6、施工合同履行过程中,某工程部位的施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工,监理人又发出重新剥露该部位检查的通知,承包人执行了指示,重新检验结果表明,施工质量存在缺陷,承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为()。

A.补偿费用,不顺延合同工期

B.顺延合同工期,不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

【答案】:D

7、由业主订购的部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

【答案】:C

8、根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

【答案】:B

9、设计施工总承包合同模式下,()是对“发包人要求”的响应文件,作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

【答案】:C

10、关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法不正确的是()。

A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时,应首先与合同当事人协商,尽量达成一致

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行

【答案】:C

11、低碳钢的含碳量为()。

A.小于0.25%

B.0.25%~0.6%

C.0.6%~1.0%

D.0.6%~2%

【答案】:A

12、营养干预中的类实验设计,不是因为()而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

【答案】:B

13、根据《标准施工合同》,施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。

A.一定可以给予工期补偿

B.可给予工期补偿

C.可给予费用补偿

D.一定可以补偿工期、费用补偿

【答案】:B

14、按照施工合同示范文本的规定,施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】:C

15、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是()。

A.成本加酬金的计价方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】:A

16、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】:D

17、在材料采购招标中,合同条款中规定预付款为合同总价的15%,如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付,则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价()提前付款后的利息,在评标价中()这笔金额。

A.5%,加上

B.5%,减去

C.20%,加上

D.20%,减去

【答案】:A

18、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100

【答案】:C

19、设备采购的评标时,投标前已进口的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用()。

A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价(含进口环节税、销售环节增值税)+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+关境外运输、保险费+其他相关费用

【答案】:B

20、下列合同文件中,列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】:C

21、下列属于个人健康档案基本资料的是()。

A.膳食史

B.基本情况

C.家庭疾患史

D.个人疾病史

E.体育锻炼情况

【答案】:A

22、通用条款规定的费用是指()。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】:A

23、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】:C

24、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后,认为已具备竣工验收条件的,应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】:C

25、(2020年真题)与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】:C

26、市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

【答案】:B

27、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师()

A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

【答案】:A

28、招标人和中标人应当在()之日起()之内,订立书面合同

A.中标通知书发出,15日

B.中标通知书发出,30日

C.中标通知书送达,15日

D.中标通知书送达,30日

【答案】:B

29、某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】:B

30、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至,但承包人的开工准备还不满足开工条件,监理人()。

A.应按时发出开工的指示,合同工期不予顺延

B.应按时发出开工的指示,合同工期可顺延

C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示,且相应顺延工期

D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示,合同工期不予顺延

【答案】:A

31、根据九部分的《标准勘察设计合同》,勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后()内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

【答案】:A

32、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元

【答案】:A

33、某工程项目施工过程中,承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷,经工程师验收认可后,书面提出复工要求,工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】:C

34、下列()情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】:C

35、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】:C

36、以下勘察设计资质符合要求的是()。

A.工程勘察综合乙级资质

B.工程勘察劳务甲级资质

C.工程设计综合乙级资质

D.工程设计专业乙级资质

【答案】:D

37、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是()。

A.最低评标价法是以投标报价为基数,考量其他因素形成评审价格,对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算,按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时,投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价

【答案】:D

38、土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】:B

39、合同生效后,当事人发现部分工程的费用负担约定不明确,首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则

【答案】:C

40、约定的开工日期已届至,此时发包人开工前的配合工作已完成,但承包人的开工准备还不满足开工条件,则下列说法正确的是()。

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】:C

41、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

【答案】:C

42、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】:B

43、在最低评标价法中,初步评审的内容不包括()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】:D

44、以下有关民事责任的承担,正确的是()。

A.民事责任承担,分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任,平均承担责任

C.对于连带责任,权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任,实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,不得向其他连带责任人追偿

【答案】:C

45、关于建设工程设备采购评标的说法,正确的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期满足**要求的,***

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行**计算

【答案】:A

46、某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】:C

47、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法,证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

【答案】:C

48、ECC合同,管理承包商与若干施工分包商订立分包合同,确定的分包合同费用由()支付。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.监理人

【答案】:A

49、在施工索赔中,监理人作出的处理索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】:B

50、投标书中出现下列()情形的,评标委员会按预定方法换算成相应价格值,在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】:B

第二部分多选题(50题)1、勘察合同履行中,勘察人的工作包括()。

A.提供勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施

B.向行政管理部门报建申请市政设施内的临时占地

C.修建、拆除临时设施

D.编制安全措施计划、环保措施计划

E.对勘察资料准确性、可靠性负责

【答案】:ABCD

2、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定,设计单位超越本单位资质等级承包工程的,对设计单位的处罚方式包括()。

A.责令停业整顿,降低资质等级

B.有违法所得的,没收违法所得

C.合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.情节严重的,吊销营业执照

E.责令停止违法行为

【答案】:AB

3、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的的说法,正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】:ABD

4、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》,标准施工合同附件的格式文件包括()。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

【答案】:AD

5、监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

【答案】:BD

6、关于建设工程材料采购合同的说法,正确的有()。

A.当事人意思表示一致时合同成立

B.材料交付时合同成立

C.是单务合同

D.是买卖合同

E.是无偿合同

【答案】:AD

7、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

【答案】:ABD

8、根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察合同的内容有()。【相关知识点新教材已删除】

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

【答案】:ACD

9、监理人对分包工程的管理职责有()

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】:BD

10、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,以下()属于合同文件的内容。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.业主要求

D.明细表

E.投标书

【答案】:ACD

11、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时,下列处理正确的是()。

A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论

B.应当根据多数成员的意见作出结论

C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由,评标报告应当注明该不同意见

D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由

E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员,视为不同意评标报告

【答案】:BD

12、下列属于委托代理终止的情形的有()。

A.代理期间届满

B.被代理人死亡

C.被代理人的法人终止

D.被代理人取得完全民事行为能力

E.被代理人恢复完全民事行为能力

【答案】:ABC

13、下列关于设计施工总承包合同的说法,正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

【答案】:ACD

14、(2013年真题)关于代理的说法,正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确,应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确,应由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】:AB

15、根据九部委《标准设计合同》的规定,发包人按约定应提供的资料包括()。

A.基础资料

B.勘察报告

C.监理报告

D.设计任务书

E.设计规范

【答案】:ABD

16、除专用合同条款另有约定外,合同价格应当包括的内容有()。

A.踏勘现场的费用

B.进行设计、评估的费用

C.发包人要求设计人进行试验检测的费用

D.发包人要求设计人进行专项咨询的费用

E.施工配合的费用

【答案】:AB

17、下列选项中可以没收投标保证金情况的有()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的

E.中标人未按规定提交履约担保金的

【答案】:AD

18、根据《标准设计施工总承包招标文件》十的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行

【答案】:BD

19、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,正确的有()。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

【答案】:ABD

20、材料采购合同履行中,合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担()等违约责任。

A.继续履行

B.终止合同

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.刑事责任

【答案】:ACD

21、施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,提前竣工协议书中应包括的内容有()。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

【答案】:ABCD

22、组织投标人踏勘现场的时间一般应在()之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前

E.投标截止时间15日之前

【答案】:B

23、施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工,发包人要()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】:CD

24、按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,关于分包合同管理的说法,正确的有()

A.签订施工合同后,承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成,需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款,保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令,分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

【答案】:AD

25、关于招标有效期的说法,正确的有()。【相关知识点新教材已删除】

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

【答案】:ABD

26、建筑工程设计方案评标时,关于评标委员会的说法不正确的是()。

A.评标委员会人数为5人以上

B.由技术、经济等方面的专家组成

C.技术和经济方面的专家不得少于建筑专业专家总数的2/3

D.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

E.应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审

【答案】:ABCD

27、招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是()。

A.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”

C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要

E.应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”

【答案】:D

28、根据《标准设计施工总承包招标文件》,合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。

A.内容

B.格式

C.数量

D.地点

E.时间

【答案】:AC

29、卖方按合同约定交付全部合同设备后,应当同时提交的其他资料包括()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.设备材料的组成清单

【答案】:ABCD

30、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验,说法不正确的是()。

A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验

B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用

C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损,则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形,由卖方负责

D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题

E.如开箱检验合格,则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任

【答案】:ABC

31、材料采购招标项目评标中,某投标人提供国内货物,对该投标人计算评标总价的做法正确的有()。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.应当计入运输.保险费

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不含增值税

E.缺漏项加价不应计入

【答案】:ABC

32、某投标由银行出具投标保函,发生下列()情况时,可以没收投标保证金。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后,投标人无正当理由拒绝订立合同

E.中标人未能根据规定提交履约保证

【答案】:CD

33、施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()。

A.未按招标文件的要求予以密封的

B.明显不符合技术标准要求的

C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的

D.投标报价的大小写金额不一致的

E.投标报价明显低于市场价格的

【答案】:BC

34、在设计施工阶段的总承包合同中,关于工程款支付管理说法,错误的有()。

A.合同价格就是签约合同价

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同

C.除专用条款另有约定外,工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量

【答案】:AC

35、建设工程设备招标,招标人编制技术性能指标应注意的事项包括()。

A.技术性能指标不得具有适当的广泛性

B.技术性能指标不得标明某一特定的专利技术

C.技术性能指标应具体准确

D.技术性能指标应具有限制性

E.应规定技术性能考核指标

【答案】:B

36、按照《合同法》的分类,材料采购合同属于买卖合同,下列关于买卖合同的特点说法正确的有()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的

B.买卖合同的买受人取得财产所有权,必须支付相应的价款;出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.有偿合同

D.买卖合同是诺成合同

E.买卖合同是实践合同

【答案】:ABCD

37、大型成套设备采购的招标人在招标时应当注意的事项包括()。

A.工程公司或贸易公司也可以参与投标,但必须提供生产厂家的授权书

B.一个生产厂家对同一品牌的设备,仅能委托一个代理商参加投标

C.应当对生产厂家提出较高的资质和能力条件的要求

D.应当针对不同阶段就买卖双方权利义务设定明确要求

E.报价分析往往需要考虑设备和伴随服务费用

【答案】:ACD

38、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同履行期间,属于变更范围的有()。

A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量

B.为完成工程需要追加的额外工作

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作的质量特性

E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

【答案】:BCD

39、工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

【答案】:ABD

40、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担()等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

A.继续履行

B.终止合同

C.修理

D.更换

E.退货

【答案】:ACD

41、设计施工总承包合同,不能索赔工期的情况有()。

A.为他人提供方便

B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

D.发包人违约解除合同

E.不可预见的物质条件

【答案】:ABCD

42、在工程勘察设计的评标中,详细评审阶段,评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分,分值构成包括(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论