监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（达标题）

监理工程师之合同管理题库精选题库附答案（达标题）第一部分单选题(50题)1、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D

2、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】：C

3、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。

A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】：B

4、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】：C

5、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

【答案】：B

6、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）

A.做好项目资金安排

B.给予承包商现场占有权

C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等

D.工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同

【答案】：C

7、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.减少承包人的索赔

【答案】：B

8、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C

9、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A

10、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D

11、设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（）。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】：C

12、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】：C

13、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满

【答案】：B

14、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】：B

15、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（）。

A.工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

B.工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止

C.工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延

D.工程停工期间，保险人继续承担保险责任

【答案】：C

16、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同

【答案】：A

17、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

18、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A

19、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿

【答案】：D

20、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】：B

21、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C

22、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

【答案】：C

23、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用

【答案】：D

24、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B

25、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】：D

26、根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人

【答案】：A

27、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】：C

28、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C

29、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

30、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】：A

31、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B

32、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】：D

33、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C

34、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】：C

35、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】：D

36、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

37、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。

A.债权人应当通知债务人

B.债权人应当经债务人同意才可转让

C.主权利转让后从权利并不随之转让

D.无论何种情形合同债权都可以转让

【答案】：A

38、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】：C

39、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元

【答案】：D

40、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A

41、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A

42、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】：D

43、设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14

【答案】：D

44、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B

45、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】：D

46、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前

【答案】：B

47、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.发包人和承包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

【答案】：C

48、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

【答案】：D

49、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A

50、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。

A.施工现场的保管费用

B.施工现场内的二次搬运费用

C.质量不合格导致返工费用

D.质量不合格导致工期延误

E.提前交货导致增加的保管费用

【答案】：AB

2、设计施工总承包合同文件中（）的含义与标准施工合同的规定相同。

A.中标通知书

B.合同协议书

C.投标函及附录

D.发包人要求

E.其他合同文件

【答案】：AC

3、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BCD

4、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）属于初步审查标准。

A.申请函的签字盖章

B.申请文件的格式

C.投标保函

D.业绩

E.项目经理资格

【答案】：ABC

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

A.缩短合同约定的工期

B.改变合同中任何工作的数量

C.删减任何合同约定的工作内容

D.改变原定的施工顺序

E.变更任何工作的质量要求

【答案】：BCD

6、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款除专用合同条款另有的约定外工程设计依据有（）。

A.项目建议书

B.与工程有关的规范、标准、规程

C.工程基础资料

D.适用的法律、法规及部门规章

E.工程勘察文件

【答案】：BCD

7、下列合同中，属于效力待定合同的有()

A.与限制民事行为能力人订立的合同

B.因重大误解订立的合同

C.与无代理权人订立的合同

D.与行政法人单位订立的合同

E.与超越权限的法定代表人订立的合同

【答案】：AC

8、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.设计方案

【答案】：ABC

9、根据标准施工合同，可以给承包人补偿工期费用和利润的情形有（）。

A.监理人的指示延误或错误指示

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

D.异常恶劣的气候条件

E.法规变化引起的价格调整

【答案】：AC

10、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。

A.设计的费用

B.施工的费用

C.索赔的费用

D.试运行阶段的费用

E.缺陷责任期阶段的费用

【答案】：ABD

11、下列选项属于设计合同设计人违约的有（）。

A.设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.设计文件不符合法律以及合同约定

C.发包人未按合同约定支付设计费用

D.设计人无法履行或停止履行合同

E.设计人不履行合同约定的其他义务

【答案】：ABD

12、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

【答案】：ABC

13、关于最低评标价法的说法，正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按中选的投标人的评标价与招标人签订合同

D.按评标价由高到低对投标人进行排序

E.投标人可以低于成本的价格报价

【答案】：AB

14、按照施工合同范本通用条件的规定，经工程师确认后工期相应顺延的情形包括()。

A.奥运会期间按政府要求承包人暂停施工

B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行

C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行

D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人从整体协调考虑，指示某一承包人暂停施工

E.承包人的施工机械故障使得工期延误

【答案】：ABCD

15、设计施工总承包合同的订立，发包人负责永久工程的征地，需要在专用条款中明确（）。

A.工程的资金及工期

B.工程用地的范围

C.移交施工现场的时间

D.明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等

E.如果发包人同意承包人施工需要临时用地应负责完成的工作内容

【答案】：BCD

16、(2016年真题)如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

【答案】：ABC

17、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()

A.向承包人发出要求提前竣工的通知

B.与承包人协商签订提前竣工的协议

C.负责修改施工计划

D.为承包人提供赶工的必要条件

E.减少工程质量检测的试验项目

【答案】：ABD

18、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

【答案】：ABC

19、关于承包人编制的进度付款支付分解表，说法正确的有()。

A.勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划对应的工作量进行分解

E.其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格，结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解

【答案】：ABC

20、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。

A.担保期限

B.担保方式

C.担保金额

D.担保当事人

E.担保事项

【答案】：AB

21、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将对购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

【答案】：D

22、工程设计投标的评比一般分为（），评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A.技术标

B.经济标

C.管理标

D.合同标

E.商务标

【答案】：A

23、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

【答案】：ABCD

24、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

【答案】：BD

25、材料采购招标中，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。

A.投标保函的有效期不足

B.单价计算结果和总价不一致

C.没有提供资格证明文件

D.有法定代表人的签字和盖章

E.技术规格中响应虚假投标的内容

【答案】：AC

26、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

【答案】：AB

27、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

【答案】：BC

28、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

29、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.技术标准与要求

D.投标企业定额标准

E.工程量清单

【答案】：BC

30、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

【答案】：ABD

31、招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()

A.形式审查

B.详细审查

C.资格预审

D.资格后审

E.资格备案

【答案】：CD

32、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。

A.政府机关

B.法人的分支机构

C.大学所属二级学院

D.事业单位

E.社会团体

【答案】：ABD

33、依据FIDIC的《土木工程施工分包合同条件》规定，下列关于分包工程履约保函的表述中，正确的有()

A.应由业主要求分包商提供

B.应由工程师要求分包商提供

C.应由承包商要求分包商提供

D.应由承包商认可分包工程后退还分包商

E.应在工程师颁发履约证书后退还分包商

【答案】：C

34、监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括()

A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制

C.审查批准工程设计的变更

D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

E.批准承包人的索赔要求

【答案】：AB

35、根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担

【答案】：AD

36、工程勘察设计招标应具备的条件包括（）。

A.招标人已经依法成立

B.已办理完项目审批

C.有相应资金或者资金来源已经到位

D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成

E.已委托招标代理机构

【答案】：AD

37、根据《标准施工招标文件》通用条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。

A.发包人施工现场人员的工伤事故

B.分包人人员的工伤事故

C.承包人造成的发包人施工现场人员的工伤事故

D.发包人造成的承包人施工人员的工伤事故

E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失

【答案】：BC

38、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

【答案】：BCD

39、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量

【答案】：AD

40、采用最低评标价法对施工项目投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计

E.付款条件

【答案】：ABCD

41、按照《建设工程质量管理条例》规定，最低保修期限为2年的工程有()

A.地基基础工程

B.电气管线工程

C.设备安装工程

D.装修工程

E.屋面