监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（研优卷）

监理工程师之合同管理题库精选题库及参考答案（研优卷）第一部分单选题(50题)1、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。

A.对合同设备质量的确认

B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利

C.仅为过程行为

D.卖方不再承担合同设备的任何义务

【答案】：C

2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D

3、《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

【答案】：D

4、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D

5、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有

【答案】：B

6、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担

【答案】：B

7、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D

8、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B

9、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。

A.先勘察.后设计.再施工

B.先设计.后勘察.再施工

C.先施工.后设计.再勘察

D.先勘察.后施工.再设计

【答案】：A

10、（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B

11、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B

12、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发（）后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

【答案】：D

13、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D

14、签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人

【答案】：B

15、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费

【答案】：B

16、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C

17、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

【答案】：D

18、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】：C

19、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

【答案】：B

20、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用

B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用

C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用

D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】：B

21、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C

22、勘察合同中，属于发包人义务的是（）。

A.提供勘察资料

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.保证勘察作业规范

【答案】：A

23、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】：D

24、下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函

【答案】：C

25、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C

26、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

【答案】：D

27、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D

28、下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知

【答案】：B

29、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。

A.组合蛋白质值

B.纤维类蛋白质

C.单纯蛋白质

D.结合蛋白质

E.球状蛋白质

【答案】：C

30、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A

31、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算

【答案】：C

32、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。

A.30万元

B.25万元

C.20万元

D.55万元

【答案】：C

33、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】：D

34、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：A

35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A

36、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B

37、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准

【答案】：D

38、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A

39、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

【答案】：B

40、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D

41、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D

42、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

43、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

44、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

45、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

【答案】：B

46、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法

【答案】：D

47、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C

48、（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】：D

49、监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

【答案】：C

50、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交底

B.拆除临时工程，清理，平整复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

【答案】：BD

2、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.履约保证

B.保留金

C.所有权

D.风险和保险

E.补偿事件

【答案】：CD

3、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确是（）。

A.由承包人负责组织

B.由发包人负责组织

C.由监理人负责组织

D.发包人采购的设备试运行费用由发包人承担

E.承包人担全部试运行费用

【答案】：A

4、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。

A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方

B.交付导致材料的所有权发生转移

C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担

D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担

E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受

【答案】：ABC

5、承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。

A.工程验收时未发现的施工质量缺陷

B.不可抗力造成的工程损坏

C.发包人使用工程运行不当造成的损坏

D.发包人日常维护不当造成的损坏

E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

【答案】：BCD

6、下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是()。

A.建筑工程专业资质可以设丁级

B.工程设计综合资质只设甲级

C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级

D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级

E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质

【答案】：CD

7、勘察人应当根据（），选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。

A.架空线

B.岩土条件

C.设计要求

D.勘察经验

E.测试方法特点

【答案】：BCD

8、根据《标准施工合同》，履约担保的特点包括（）。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止

B.采用有条件担保方式

C.当承包人有违约情况时，需要承包人确认

D.采用无条件担保

E.当承包人有违约情况时，无需承包人确认

【答案】：AD

9、机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括"伴随服务”，一般包括（）。

A.实施或监督所供货物的现场组装和试运行

B.提供货物组装和维修所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册

D.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，该服务能免除卖方在合同保证期内所承担的义务

E.在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训

【答案】：ABC

10、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

11、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。

A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

【答案】：AB

12、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

【答案】：AD

13、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。

A.监理单位名称

B.监理范围

C.职责权限

D.专业监理工程师信息

E.总监理工程师信息

【答案】：BC

14、关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

【答案】：ABD

15、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

【答案】：AD

16、根据《招标投标法实施条例》，可以不进行招标的情景有（）。

A.涉及国家不适宜进行招标

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.采购人可以自行勘察、设计

E.利用扶贫资金以工代赈不适宜进行招标

【答案】：AD

17、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

【答案】：ABCD

18、（2019年真题）关于民事代理的说法，正确的有（）

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

【答案】：AD

19、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、取样、试验评估的费用

B.占地及青苗、园林绿化补偿费用

C.发包人要求勘察人外出考察的费用

D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

【答案】：AB

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

21、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

【答案】：ABC

22、下列勘察设计招标文件中发包人要求包括的内容有（）。

A.勘察或设计要求

B.适用规范标准

C.成果文件要求

D.发包人提供的便利条件

E.评标办法

【答案】：ABCD

23、设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。

A.为他人提供方便

B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

D.发包人违约解除合同

E.不可预见的物质条件

【答案】：ABCD

24、招标准备阶段招标人的主要工作包括()

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标文件

E.资格预审

【答案】：ABD

25、下列勘察合同文件中，解释顺序在专用合同条款之后的是（）。

A.勘察费用清单

B.投标函

C.通用合同条款

D.发包人要求

E.合同协议书

【答案】：ACD

26、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()

A.办理施工许可

B.办理施工临时用地手续

C.施工用电接入现场

D.做好施工现场邻近建筑物的保护措施

E.提供施工现场的安全防护设施

【答案】：ABC

27、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A.施工合同协议书

B.工程量清单

C.中标通知书

D.投标文件

E.发包人要求

【答案】：AC

28、根据《民法典》规定，可以抵押的财产包括（）。

A.宅基地使用权

B.可以转让的股票

C.海域使用权

D.正在建造的建筑物

E.应收账款

【答案】：CD

29、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（）。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【相关知识点新教材已删除】

【答案】：AB

30、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()

A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

【答案】：AD

31、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

32、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.“发包人要求”中出现错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

【答案】：ABC

33、下列关于民事责任的说法中，错误的是（）。

A.赔礼道歉属于民事责任的承担方式

B.二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，平均承担责任

C.二人以上依法承担按份责任，难以确定责任大小的，各自承担相应的责任

D.因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任

E.资质的出借方与借用方对建设工程质量不合格承担连带赔偿责任

【答案】：BC

34、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

【答案】：ACD

35、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量

【答案】：AD

36、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约人保函日

C.保险工程在工地动工

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

【答案】：CD

37、合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容包括（）

A.监理人名称

B.发包人和承包人的名称

C.施工的工程或标段

D.签约合同价

E.合同工期

【答案】：BCD

38、保证合同应包括的内容有（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围

E.一方强烈认为需要增加的其他事项

【答案】：A