监理工程师之合同管理题库内部题库【考点梳理】

监理工程师之合同管理题库内部题库【考点梳理】第一部分单选题(50题)1、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

【答案】：C

2、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

【答案】：B

3、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】：B

4、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

【答案】：C

5、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

6、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称

【答案】：B

7、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D

8、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。

A.《合同条款》

B.《合同格式》

C.《合同内容及格式》

D.《合同条款及格式》

【答案】：D

9、（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】：A

10、一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备

【答案】：C

11、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工

【答案】：D

12、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害

【答案】：A

13、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】：C

14、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延，费用也不予补偿

C.工期不予顺延，费用应当补偿

D.工期应予顺延，费用不予补偿

【答案】：B

15、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C

16、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C

17、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值

B.全寿命期的费用最小的设备为最优

C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命

D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物

【答案】：C

18、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B

19、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

20、根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变

【答案】：C

21、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。

A.发出招标公告

B.发出招标文件

C.招标文件停止发售

D.投标预备会结束

【答案】：B

22、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A.自招标文件开始发出之日起不少于15日

B.自招标文件停止发售之日起不少于15日

C.自招标文件开始发出之日起不少于20日

D.自招标文件停止发售之日起不少于20日

【答案】：C

23、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()

A.对设计、施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】：B

24、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：D

25、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

26、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】：B

27、下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标联合体已提交共同投标协议

B.投标人符合招标文件规定的资格条件

C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案

D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

【答案】：D

28、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D

29、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】：B

30、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D

31、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法

【答案】：D

32、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

33、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件

【答案】：D

34、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

35、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构

【答案】：A

36、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A

37、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】：B

38、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】：A

39、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

40、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。

A.被代理人自行承担全部责任

B.代理人自行承担全部责任

C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】：C

41、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：D

42、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书

【答案】：C

43、下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

【答案】：C

44、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()

A.高能耗生产过程

B.高新科技含量

C.高附加值产品

D.循环可再生利用

【答案】：A

45、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】：C

46、下列不属于初步评审的内容是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】：D

47、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D

48、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C

49、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让

【答案】：A

50、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

【答案】：BD

2、根据建设工程设计合同示范文本的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。

A.发出开始设计通知

B.办理证件和批件

C.提供设计资料

D.对外商设计资料的审查

E.负责审查各阶段设计文件

【答案】：ABC

3、关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()

A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人提供

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.拆除地下障碍物应由承包人完成

【答案】：CD

4、（2020年真题）投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（）

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

【答案】：BCD

5、公开招标的优点有（）。

A.所有符合条件的单位均可以参加投标

B.能体现公开、公平、公正的原则

C.有利于实现充分竞争

D.评标工作量小

E.投标人的数量事先可以确定

【答案】：ABC

6、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，工程师可以采取的处理方法有()。

A.指示再进行一次重复的竣工检验

B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程

C.建议业主解除合同

D.颁发接收证书并延长保修期限

E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷

【答案】：ABC

7、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

【答案】：ABD

8、根据FIDIC《施工合同条件》，下列情形中，属于施工中承包商不可预见物质条件的有()。

A.污染物的影响

B.不利于施工的气候条件

C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致

D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍

E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰

【答案】：CD

9、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务

【答案】：BCD

10、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训

【答案】：BC

11、根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，说法错误的是（）

A.监理人可作出口头指示

B.监理人助手不能作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.监理人未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.监理人未在约定时间内答复书面确认要求，应视为取消了口头指示

【答案】：BC

12、对潜在投标人进行资格初审的内容（）。

A.资质等级和营业执照

B.信誉和业绩

C.工程量清单

D.投标保证金

E.项目经理资格

【答案】：AB

13、根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。

A.保证人

B.被保证人

C.债务人

D.债权人

E.出质人

【答案】：ABCD

14、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，工程师对分包工程的管理职责有()。

A.批准分包工程部位

B.审查分包商资质

C.协调分包工程的施工

D.检查分包工程使用的材料

E.参与计量分包人完成的永久工程

【答案】：BD

15、设计施工总承包合同文件是由（）组成。

A.前附表

B.协议书

C.正文

D.通用条款

E.专用条款

【答案】：BD

16、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

【答案】：ACD

17、合同评审主要包括下列内容（）

A.合法性、合规性评审

B.合理性、可行性评审

C.合同严密性、完整性评审

D.合同强制性，综合性评审

E.合同风险评估

【答案】：ABC

18、不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定条款有（），双方应当明确本合同选用哪一条款的规定。

A.风险由承包人承担

B.风险由工程师承担

C.风险由发包人承担

D.风险由监理人承担

E.风险由分包人承担

【答案】：AC

19、根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

【答案】：BC

20、根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.评标办法评审

D.响应性评审

E.投标价格评审

【答案】：ABD

21、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则()。

A.承包人负责拆除

B.承包人承担拆除发生的费用

C.发包人承担拆除发生的费用

D.延误的工期不予顺延

E.已完成的工程应予计量支付

【答案】：ABD

22、使用标准合同示范文本的作用包括（）。

A.确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求

B.保证各项内容的完整性和准确性，避免缺项漏项

C.有助于降低合同价格

D.有助于提高交易效率，但一定程度上会增加谈判工作的复杂性

E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：AB

23、根据《标准施工招标文件》的规定，（）情况，可以不再招标。

A.重新招标后投标人仍少于3个

B.重新招标后所有投标被否决

C.发包方认为可以不招标的

D.未提交投标保证金的

E.未提交履约保证金的

【答案】：AB

24、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。

A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.监理人要求提交的竣工验收资料清单

D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成

E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运

【答案】：BCD

25、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

26、根据美国AIA标准合同文本，关于代理CM模式的说法，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同

B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

E.CM承包商需承担项目的实施风险

【答案】：ABCD

27、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人委托的发包人代表

B.监理人是受发包人聘请的管理人

C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方

D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员

E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织

【答案】：B

28、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（）。

A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量

B.为完成工程需要追加的额外工作

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作的质量特性

E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

【答案】：BCD

29、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有()

A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察费

D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

【答案】：AD

30、必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备（）。

A.法律法规规定的其他条件

B.招标人已经依法成立

C.准备审批、核准或备案

D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成

E.勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实

【答案】：ABD

31、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

【答案】：AC

32、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()

A.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担

B.承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担

C.承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励

D.工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任

E.工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

【答案】：AD

33、在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有()

A.委托人违约应承担违约责任

B.监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限

D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

【答案】：ACD

34、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

【答案】：ACD

35、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。

A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B.更改部分工程的位置和尺寸

C.增加部分合同中约定的工程量

D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程

【答案】：BCD

36、标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为（）

A.担保方式也是采用无条件担保形式

B.担保期限自预付款支付给承包人起生效

C.担保期限至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致

E.保持担保金额与剩余预付款的金额不相等

【答案】：ABCD

37、根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法有（）。

A.合格制

B.有限数量制

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低评标价法

【答案】：AB

38、某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法正确的是（）。

A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审

B.如果通过详细评审申请人的数量为六家，则均通过资格预审

C.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量

D.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审

E.如果通过详细评审申请人的数量为两家，则只能重新组织资格预审

【答案】：ABD

39、下列资格审查方法的描述错误的是（）。

A.分为合格制和有限数量制两种

B.投标人数多会降低成本

C.投标人数少会增加竞争性

D.鼓励招标人采用合格制

E.招标人可依据情况自由选择审查方式

【答案】：BC

40、根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。

A.项目经理可要求对方出席早期警告会议

B.承包商可要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议

D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均