监理工程师之合同管理题库内部题库带答案（完整版）

监理工程师之合同管理题库内部题库带答案（完整版）第一部分单选题(50题)1、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D

2、设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费

【答案】：A

3、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

【答案】：D

4、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

【答案】：B

5、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A

6、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】：B

7、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.投标竞争不激烈

【答案】：D

8、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】：C

9、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

【答案】：D

10、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】：D

11、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C

12、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】：C

13、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。

A.主要经营场所所在地

B.主要合同履行地

C.主要办事机构所在地

D.董事长的户口所在地

【答案】：C

14、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()。

A.发包人承担，批准顺延工期

B.承包人承担，工期不可顺延

C.承包人承担，可以顺延工期

D.发包人承担，不批准顺延工期

【答案】：A

15、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B

16、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率

【答案】：C

17、（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

【答案】：C

18、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C

19、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求

D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作

【答案】：D

20、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B

21、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层

【答案】：B

22、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天

【答案】：C

23、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】：C

25、蛋白质消化率的评价方法主要包括（）。

A.蛋白质主观消化率

B.蛋白质最大消化率

C.蛋白质表观消化率

D.蛋白质真消化率

E.蛋白质最低消化率

【答案】：C

26、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C

27、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】：B

28、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

29、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C

30、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

【答案】：A

31、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.60

B.75

C.80

D.90

【答案】：D

32、合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】：D

33、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低

【答案】：A

34、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

【答案】：B

35、阻碍维生素A吸收的因素包括（）。

A.脂肪酸

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.矿物质

【答案】：A

36、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】：C

37、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A

38、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】：D

39、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货

【答案】：C

40、根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

【答案】：B

41、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力

【答案】：A

42、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效

【答案】：C

43、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】：C

44、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()

A.要约生效

B.承诺生效

C.合同成立

D.合同生效

【答案】：C

45、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

46、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】：D

47、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

【答案】：A

48、接受投标书阶段的工作不包括（）。

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

【答案】：C

49、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

50、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括()发布的指令。

A.业主

B.工程师

C.承包商代表

D.工程师代表

E.经承包商代表确认工程师

【答案】：C

2、下列代理行为中，属于无权代理的有（）。

A.超越代理权进行代理

B.代理人与第三人恶意串通，损害被代理人利益

C.没有代理权而进行代理

D.代理他人与自己进行法律行为

E.代理权终止后的代理

【答案】：AC

3、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

E.工程进度计划与措施的科学性和合理性

【答案】：BD

4、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.承包人修订进度计划

B.发包人应提供的条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

【答案】：ABCD

5、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，表现为()。

A.发生原因的不确定性

B.发生与否的不确定性

C.发生地点的不确定性

D.发生时间的不确定性

E.发生后果的不确定性

【答案】：BD

6、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

7、标准施工合同的通用条款包括24条，标题包括（）

A.交通运输

B.测量放线

C.施工安全

D.治安保卫

E.消防安全

【答案】：ABCD

8、根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括（）。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

【答案】：D

9、下列选项中，关于交货验收的说法，正确的有（）。

A.运输过程中发生的交货数量问题由供货方负责

B.有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限

C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补

D.如果超过合同内对磅差和尾差规定的合理范围，在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差

E.在保修期内，凡检测不合格的物资或设备，均由供货方负责

【答案】：B

10、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。

A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认

B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责

C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告

D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意

E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】：ABCD

11、合同各方的相关部门和谈判人员应对项目管理机构进行合同交底的内容包括（）。

A.合同的主要内容

B.合同订立中的特殊问题及待定问题

C.合同管理评估和绩效考核

D.合同实施计划及责任分配

E.合同实施的主要风险

【答案】：ABD

12、根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（）。

A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件

B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物

C.不包括地下和水文条件

D.不包括气候条件

E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔

【答案】：ABD

13、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有()。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：ABD

14、根据《标准施工招标文件》，对投标人进行形式评审的内容包括（）。

A.资质等级和营业执照

B.投标人名称

C.投标函盖章签字

D.投标保证金

E.投标文件格式

【答案】：BC

15、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，项目概况与招标范围应写明（）。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称

E.交货地点

【答案】：ACD

16、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()

A.工程师直接送达的书面指令

B.工程师代表直接送达的书面指令

C.承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令

E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令

【答案】：C

17、材料采购合同的采购包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：AB

18、根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A.表见代理

B.无权代理

C.委托代理

D.法定代理

E.指定代理

【答案】：CD

19、依据FIDIC的《施工合同条件》规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BCD

20、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标人应提交规定金额的投标保证金，但数额不得超过招标项目估算价的20%

B.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.投标保证金主要保证投标人在投标有效期内不得撤销投标书，中标后不得无正当理由拒绝签订合同或拒绝提交履约保函

E.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：CD

21、根据《标准施工招标文件》，采用经评审的最低投标价法评标时，初步评审的标准有（）。

A.资格评审标准

B.形式评审标准

C.施工组织设计评审标准

D.付款条件评审标准

E.项目管理机构评审标准

【答案】：ABC

22、标底是建设工程项目招标人编制的文件，关于标底的说法，正确的有（）。

A.一个招标项目只能有一个标底

B.标底应在开标时公布

C.标底应在评标时公布

D.接近标底的投标报价应作为评标条件

E.接近标底的投标报价不应作为评标条件

【答案】：AB

23、建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

【答案】：ABC

24、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。

A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工

B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故

C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工

D.监理工程师未按规定程序进行质量检验

E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故

【答案】：D

25、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

【答案】：ABC

26、发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。

A.因提前交货增加的保管费用

B.施工现场内的二次搬运费用

C.质量不合格导致返工费用

D.质量不合格导致工期延误

E.材料设备的接收费用

【答案】：B

27、依据《合同法》，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()

A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理

B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审

C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行

D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力

E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理

【答案】：B

28、关于代理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：AB

29、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。

A.单项合同估算价为1000万元的施工项目

B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C.单项合同估算价为30万元的设计项目

D.单项合同估算价为20万元的勘察项目

E.单项合同估算价为20万元的监理项目

【答案】：AB

30、关于评标过程中投标文件的澄清或说明，下列说法正确的是（）。

A.评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正

B.投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受

C.评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰

D.投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决

E.投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分

【答案】：AD

31、合同法律关系的构成要素有（）。

A.目标

B.主体

C.客体

D.内容

E.性质

【答案】：BCD

32、关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。

A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力

B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题

C.检验结果免除卖方应当负有的义务

D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验

E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间

【答案】：BD

33、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失

【答案】：ABC

34、根据IPD合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（）所组成的争议处理委员会协商解决。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.工程师

E.项目中立人

【答案】：ABC

35、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括（）。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

【答案】：ACD

36、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。

A.勘察费用实行发包人签证制度，即验收后由发包人代表对实施的勘察项目.数量.质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一

B.发包人要求勘察人进行外出考察的费用包含在合同价格中

C.发包人应在收到定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人

【答案】：AC

37、设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形包括（）。

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格

【答案】：AC

38、依据FIDIC《施工合同条件》，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的有()

A.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员

B.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分摊

C.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议

D.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬

E.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问

【答案】：AB

39、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。

A.合同参与方中没有“工程师”这一角色

B.业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作

C.业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力，包括终止合同的权力

D.承包商代表可向任何胜任的人员授予权力和职责，该授权应在业主收到承包商代表签署的告知通知后方能生效

E.分包商都要经过业主的同意

【答案】：ABD

40、下列关于变更的阐述正确的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失

C.发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示

D.变更指示只需说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可

E.监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示

【答案】：AB

41、工程施工合同(ECC)的组成内容主要包括（）。

A.核心条款

B.成本补偿合同

C.管理合同

D.主要选项条款

E.次要选项条款

【答案】：AD

42、（