监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（考试直接用）

监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（考试直接用）第一部分单选题(50题)1、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人

【答案】：C

2、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A

3、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B

4、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

【答案】：D

5、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】：A

6、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

【答案】：B

7、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地

【答案】：D

8、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A

9、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42

【答案】：B

10、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。

A.发包人

B.勘察人

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：B

11、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C

12、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C

13、（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】：A

14、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】：B

15、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

A.发包人严重拖欠工程进度款

B.发包人拖延组织工程竣工验收

C.发包人拒绝支付工程竣工结算款

D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料

【答案】：C

16、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

【答案】：B

17、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效

【答案】：A

18、当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同生效

B.登记

C.获得贷款

D.债务人签字

【答案】：B

19、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

【答案】：C

20、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

21、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，定标前

D.提交投标书前

【答案】：B

22、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法

B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法

C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据

D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

【答案】：C

23、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】：D

24、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识

【答案】：B

25、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

【答案】：D

26、颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

【答案】：D

27、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C

28、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本

【答案】：D

29、下列幕墙形式不属于外循环双层幕墙的是()

A.开放式

B.箱体式

C.通道式

D.廊道式

【答案】：A

30、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】：A

31、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同

【答案】：D

32、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

33、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家

B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标

C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案

D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

【答案】：D

34、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

【答案】：C

35、某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A

36、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准

【答案】：C

37、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B

38、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D

39、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A

40、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

【答案】：C

41、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】：D

42、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C

43、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

【答案】：B

44、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D

45、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】：C

46、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

【答案】：C

47、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A

48、用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm

【答案】：D

49、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

【答案】：A

50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.异常恶劣的气候条件

C.基准资料有误

D.发包人原因造成质量不合格

E.行政审批延误

【答案】：AB

2、工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.资格预审方法

D.申请人资格要求

E.投标保证金要求

【答案】：ABCD

3、建设施工招标程序中，对于招标方式的应用正确的是（）。

A.公开招标可以在较广泛的范围内通过竞争选择实力最强的投标人中标

B.按照相关规定进行招标的项目，应当采用公开招标

C.对技术复杂的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制适于公开招标

E.技术标内允许附带报价

【答案】：ABC

4、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有（）。

A.总承包合同的承包人应当是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

【答案】：CD

5、承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。

A.不可预见的外界条件

B.施工中遇到文物和古迹

C.异常恶劣的气候条件

D.业主或其他承包人的干扰

E.发包人提供的材料和工程设备提前交货

【答案】：AB

6、除专用合同条款另有约定外，工程的勘察依据包括（）

A.施工合同

B.工程基础资料及其他文件

C.本勘察服务合同及补充合同

D.与工程有关的规范、标准、规程

E.合同履行中与勘察服务有关的来往函件

【答案】：BCD

7、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.发包人要求中的错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

【答案】：ABC

8、(2009年真题)下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.发包人不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：ACD

9、《担保法》规定的保证合同的主要内容包括（）。

A.被保证的主债权种类、数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

【答案】：ACD

10、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.发包人要求增加合同工作内容

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发包人未按约定支付进度款

【答案】：AC

11、《简明标准施工招标文件》的适用条件包括（）。

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C.技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

【答案】：AC

12、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

13、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）。

A.工期12月以上的公司合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用票据法进行调整

D.调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款

E.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

【答案】：CD

14、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊

【答案】：BCD

15、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据安装工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身失灵损坏

【答案】：AB

16、合同法律关系的客体包括（）。

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果

【答案】：BC

17、建设工程项目材料采购招标过程中采用最低评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有（）等。

A.交货期

B.运营费用

C.零配件和售后服务

D.运输费用

E.付款条件

【答案】：ACD

18、合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()

A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行

B.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行

C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行

D.政府定价的，应执行政府定价

E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行

【答案】：ABD

19、机电设备采购招标范围不属于伴随服务内容包括（）。

A.提供合同约定的货物

B.负责所供货的设备监造

C.所供货物的运输

D.所供设备的组装

E.所供设备的试运行

【答案】：ABC

20、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的

D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的

E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的

【答案】：CD

21、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务包括（）。

A.委派业主代表

B.办理工程保险

C.向承包商支付工程款

D.发出变更通知

E.提出工程申请接收证书

【答案】：ACD

22、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。

A.设计的费用

B.施工的费用

C.索赔的费用

D.试运行阶段的费用

E.缺陷责任期阶段的费用

【答案】：ABD

23、下列有关违约金的表述中，错误的有()

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行

D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金

E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务

【答案】：ACD

24、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

【答案】：BD

25、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上

B.可以最少为3人投保

C.保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定

D.保险期间自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的次日零时起

E.保险期间至约定的终止日的次日24时止

【答案】：CD

26、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()。

A.龙卷风导致吊车倒塌

B.地震导致主体建筑物的开裂

C.承包人管理不善导致的仓库爆炸

D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱

E.非发包人和承包人责任发生的火灾

【答案】：AB

27、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

【答案】：BCD

28、建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

【答案】：ABC

29、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

【答案】：ABD

30、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（）。

A.发包人要求的设计变更

B.发包人未按期审查承包人文件

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的材料延误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

31、建设工程施工合同履行时，发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.办理土地征用、拆迁补偿

B.办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权

C.修建施工场地内的临时道路

D.提供施工场地地下管线资料

E.向监理人提供工程进度计划

【答案】：ABD

32、施工合同当事人是（）

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.分包人

E.勘察人

【答案】：AC

33、关于建设工程施工合同竣工验收的表述中，正确的有（）。

A.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并立即发放工程接收证书

B.经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示。要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用

D.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

E.重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人第一次提交竣工验收报告的日期

【答案】：BCD

34、根据《合同法》，合同被确认无效后，当事人承担法律责任的形式有()。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.缴纳罚款

D.上缴非法所得

E.双倍返还定金

【答案】：AB

35、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

【答案】：CD

36、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的（）。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

【答案】：ABD

37、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停业整顿，降低资质等级

B.有违法所得的，没收违法所得

C.合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.情节严重的，吊销营业执照

E.责令停止违法行为

【答案】：AB

38、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。

A.承包商不得将整个工程分包出去

B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包

C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任

D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小

E.承包商需在向业主通知分包商情况

【答案】：ABC

39、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.发包人应提供的条件

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

【答案】：CD

40、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维修培训

【答案】：BC

41、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

【答案】：ACD

42、根据《标准施工招标文件》