热门合同工程协议壹篇

热门合同工程协议壹篇项目建设项目合同。

由于现在人们的信誉度越来越低，更多人选择用合同来进行约束。项目工程发展前，有很多人都无视项目合同的存在。项目合同是以完成特定不动产的项目建设为主要内容的合同，因此我们签订合同时要不断协商，直至达成一致。则，您有没有了解过怎么去写一份项目合同呢？下面是小编为大家整理的“热门合同:项目协议壹篇〞，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

摘要在项目工程管理过程中，本钱管理和合同管理都有重要的作用，是企业管理的核心内容，必须引起高度的重视。本文主要探究了项目本钱管理中合同管理亟待解决的问题，分析了项目本钱管理中合同管理的重要作用，希望对提升企业的管理水平有所帮忙，以供相关人士参考。

关键词项目管理本钱管理合同管理重要作用

一、引言

在项目管理过程中，加强合同管理，可以有效保障本钱管理工作的顺利进行。但是在实际的管理工作中，合同管理还存在一些问题，针对这些问题我们必须采取必要的措施，如增强合同索赔意识、建立健全管理组织、提升管理人员的综合素养等，实现科学化、标准化的合同管理，进而实现对项目本钱的有效控制和管理。

二、项目本钱管理中合同管理亟待解决的问题

项目工程的合同管理贯通整个建设过程，从合同的制定到合同的履行，都必须引起高度的重视，而且施工过程中的所有施工活动都要以合同内容为根底，合乎合同规定，进而推开工程的顺利进行。但是在实际的管理过程中常常存在一些问题，承包单位往往只对合同的签订引起了重视，却忽略了后期的管理工作。面对出现的各种问题，我们必须进一步提升项目合同管理水平，具体可以从下列几方面入手：

〔一〕强化合同索赔意识

在我国的开展过程中，很多企业都只重视合同的签订过程，而对于合同的管理和索赔问题上还存在缺乏，认识不到合同管理的重要性。当出现违约行为时，不能及时按照合同相关内容进行索赔，来保障自身的权益。面对这样的问题，首先要做的就是强化企业相关人员的合同管理意识，并且要对合同内容有全面的了解。一旦自身权益受到侵害，要及时索赔。

〔二〕建立健全的合同管理组织

合同管理中波及的内容比拟多，包括经营、管理、法律等多方面的知识，专业性比拟强。要想对其进行有效的管理，就對管理人员有较高的要求。所以，企业要根据自身的实际情况，借鉴一些先进企业的管理经验，建立健全的合同管理组织，并聘请相关的专业管理人员。另外，要不断优化自身的合同管理组织，提升合同管理和索赔水平，进而提升企业的工程管理水平。

〔三〕增强管理人员的综合素质

合同管理是一项复杂的工作，要想提升工程的整体经济效益，就要对管理人员的综合素质引起高度的重视。全面了解相关人员的实际情况，并对其发展有针对性的培训工作，包括合同管理、索赔等专业技能，以及责任心的培养等，可以使其充沛认识到合同管理的重要性，并将其真正地落到实处。可以通过多媒体教学、技术交流会、座谈会、讲座等形式发展。

三、项目本钱管理中合同管理的重要作用

〔一〕合同管理是当前市场开展的客观需求

在项目施工的过程中，企业都想实现经济效益的最大化，获得更多的.利益。如果没有合同的制约，则企业就可能通过一些不正当的伎俩来实现这一目标，如材料方面偷工减料、以次充好等。这将严重影响项目施工的质量，而且一旦出现返工的情况，势必会造成项目本钱的增加，影响到项目本钱的管理。所以，合同的签订和管理可以制约企业的施工行为，明确双方之间的职责，标准其行为，在保障质量以及合乎合同条款的前提下实现企业经济效益的提升，这是市场开展的客观要求。

随着我国经济全球化的开展，很多企业已经实现了走出国门，走向世界这一目标。在全球化的市场竞争中谋求更大的开展空间，而合同管理水平的有效提升，可以增强企业的综合竞争力，使其成为剧烈市场竞争中的佼佼者。但是，在实际的开展过程中，不少企业在合同管理方面还有很多缺乏。由于不足积极有效的合同管理策略，其在国际市场中屡屡发生各种操作失误。这让国内企业难以在国际竞争市场中保持主动地位，甚至会给国内企业带来消灭性的影响。所以，国内各公司应该提升合同管理水平，严格遵守国际管理，切实推行项目监理体系，减少或防止因合同管理问题产生的纠纷，为国内公司全球化开展提供重要的开展支持。

〔三〕人工费用方面的控制

在企业本钱管理过程中，施工人员以及材料运输、配料等辅助人员的费用大约占本钱费用的30%左右。为了对项目本钱进行有效的控制，大局部的企业都会在人工费用方面实施内部劳务承包合同管理。该合同管理主要有下列几点作用：一是专业作业人员通过合同签订，采取多劳多得的方式，有效地激发人员的工作积极性，而且也能使人员的利益得到有效的保障，进而保障项目施工的进度和质量；二是可以有效地标准员工工资的发放形式，对于人员进行统一的管理，签订合同，规定员工工资发放的日期和形式。财务部门会将工资直接下发到员工的工资卡上，避免出现作业管理人员无故扣工资，少发、漏发等问题，防止因为工资出现纠纷。这进一步保障了施工人员的合法权益，也有效控制了人工费用本钱。

〔四〕材料费用方面的控制

在项目施工过程中，会应用到大量的材料，如果没有对其进行严格的管理，难免会造成材料的大量浪费，进而影响到项目的本钱控制。因此，在进行本钱控制的过程中，要对材料的损耗本钱进行严格的控制。在此环节中，签订相应的合同可以有效实现本钱控制，主要体现在下列几点：第一，可以增强施工人员的材料节约意识，通过签订合同，专业班组会根据实际的施工情况，结合相关的数据资料，计算材料的损耗数量，一旦施工过程中的材料耗损过多，那么按照相应的材料费在施工班组的劳务费中扣除，对施工的用料情况进行了有效的监管；第二，在合同中规定相关人员的责任，增强其责任意识，并实施监督管理和考核，防止出现采购材料与发放材料数据不符的现象，加强工作的执行力度和责任意识。

四、结语

在项目工程管理过程中实施合同管理，可以有效保障项目本钱管理工作的顺利进行，加强合同管理过程的人工费用、材料费用的管理，进而实现对项目本钱的有效管理。

参考文献

[1]熊静.浅谈公路项目工程合同管理与本钱控制[J].江西建材，20xx〔08〕：150+153.

[2]赵其铸.浅谈建筑项目全过程造价控制及合同管理[J].低碳世界，20xx〔11〕：260-261.

[3]鲍庆华.合同管理在公路施工本钱控制中的应用[J].科技经济市场，20xx〔04〕：170-171.

[热门]项目安装合同(5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，项目工程发展前，有很多人都无视项目合同的存在。在传统民法上，建设项目合同属承揽合同之一种，所以，我们在签订合同时要注意内容合法。则，一份符合法律规定的项目合同是怎样的呢？下列是小编为大家精心整理的“[热门]项目安装合同(5篇)〞，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

项目安装合同(篇一)

发包人〔甲方〕：

代表人：

承包人〔乙方〕：

负责人：

甲乙双方就________________工程的热水项目采购安装达成一致意见，结合项目的具体情况，达成如下协议：

一、项目概况

1、项目地址：

2、承包方式：

二、付款方式

1、完本钱项目的30%时，支付项目款的_______%；

2、完成项目的60%时，支付项目款的_______%；

3、完本钱项目时，支付项目款的_______%，预留5%作为质量保证金。

三、材料、设备

1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。

2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

3、乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票。

4、乙方应检验甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失。

5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

6、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出场，否那么按材料价格加倍从人工费中扣除。

四、工期

从________年______月______日起至________年______月______日止，工期为______天，因甲方因素导致施工不能的，工期顺延；因乙方因素导致不能施工的，工期不顺延。

五、保修

1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在______年内无偿维修。

2、普通维修，乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况〔水、电问题〕乙方必须在24小时内赶到并维修。

3、假设因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安顿其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从质保金中扣除。

六、装修要求

1、使用的6分水管或铝塑复合管，必须是经过检验出厂的合格产品。

2、在施工过程中，必须将所有的管路连接接头上紧，按照横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必须安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。

3、通阳台的水管，必须埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。

4、管道分布到位后，必须用管卡在转弯处方卡紧管子，不使松动。

5、所有通水的地方必须安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必须用专用pvc胶水涂满均匀套好。并注意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。

6、如原毛坯房预埋的主下水管不够用或不理想〔不就位〕时也可按实际情况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。

七、其它表明和要求

1、业主委托施工承包人购置的材料，施工承包人在购置和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否那么业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

2、保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得业主同意。

3、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改过。如竣工验收时如发现质量问题，施工单位应立即予以改过，在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。

4、施工人员要文明施工，禁止横蛮施工。

5、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，项目施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕前方可立离场。

6、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

八、合同争议

1、因履行本合同出现争议，甲乙双方应协商解决。

2、协商不成可向项目所在地法院提起诉讼。

九、附那么

1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

地址：

签订地点：

签订时间：______年______月______日

乙方：

地址：

签订地点：

签订时间：______年______月______日

项目安装合同(篇二)

发包方：____(简称甲方)

施工方：____(简称乙方)

经甲、乙双方友好协商，正式签订下列电梯设备安装合同，确认下列条款：

一、电梯型号及数量

二、安装调试费金额

本安装合同总金额为人民币(大写)：叁万叁仟元整(￥:33000元)。

三、付款方式：

1、甲方在乙方进入安装工地现场前7日内，将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)，乙方收到款后按照规定的进场时间开始安装工作。

2、电梯设备安装完毕调试验收合格之日起7天内，甲方将安装调试费的支付给乙方，计人民币(大写)：壹万陆仟伍佰元整(￥：16500元)。乙方在收款后将电梯设备正式交付甲方使用。

四、电梯设备的安装施工及土建要求：

1、甲方土建具备安装条件后，具体施工期应在合同签定后30天内由甲、

2、甲、乙双方应在本合同签订前，对电梯井道、机房项目设计图纸及其图纸上的招投标过程中的技术要求，以及合同执行过程中其他需要表明的技术条件，进一步确认，双方签字盖章后作为合同附件。如无表明那么由甲方根据双方已确认的电梯土建布置图施工。在确保土建按甲乙双方确认的电梯土建布置图施工的前提下，电梯安装过程中如出现非标准要求的任何过失由乙方负责。

3、按照国务院20xx年6月1日公布实施的?特种设备平安监察条例》以及为了保证设备的安装、运行质量，本合同标的物的安装、调试和质保由乙方单位负责。

4、井道、机房土建施工甲方责任须到达下列条件：

4.1、土建合乎双方确认的电梯土建布置图相关要求;

4.2、平面尺寸和垂直度及各预埋、预留孔洞均合乎甲乙双方确认图所列各项规定。

4.3、井道模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾去除干净，底坑无积水或渗漏水，井道杂物清理干净。

4.4、满足以上条件后，甲方组织建筑、监理、电梯安装方四方对电梯井道进行检查和验收;验收按照?电梯项目质量验收标准》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验单〞要求，以及电梯合同相关要求完成井道检查，合格后双方确认签字。乙方检查后如有不合格项应书面通知甲方，属于甲方责任的由甲方在双方约定的时间内整改完成，属于乙方责任的由乙方负责改整(整改期间假设具备乙方动工条件，可进行现场安装)。

4.5、保持建筑物永久性楼梯和机房通道、门、窗等畅通。

5、如因甲方原因造成停工，竣工日期顺延。停电累计到达8小时，乙方提出申请，监理及甲方可根据实际情况批准工期顺延。如因甲方原因造成停工达

6、电梯安装调试完成后，乙方应及时向技术监督检验局申报验收，其费用有甲方承当，验收通过并取得电梯验收合格报告前方可使用。

五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

1、甲方责任及承当的费用：

1.1、按合同条款支付电梯采购安装工程的项目款款项。

1.2、按合同要求及时收货，办理验收手续并协调相关单位提供安装条件。

1.3、在乙方进场施工前，甲方应当履行下列义务：在安装地点应备好电梯保管场地，该场地应确保把电梯导轨搬去安装电梯位置通路的地方。

1.4、在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

1.4.1、电梯安装之前、甲方协商相关单位提供合乎电梯安装要求的临时动力电源，并送至机房内，并设置动力配电(箱)柜，在各厅门口设置合乎电梯工作现场平安规范的平安护栏装置。

1.4.2给乙方提供有防盗措施并在安装作业附近有足够面积的电梯零件存储间和工具室。

1.4.3、电梯调试之前，甲方协商相关单位提供满足设计及调试运行功能需求的正式动力电源。

1.4.4、安装施工时，负责协调电梯安装施工过程中的土建配合工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注和粉刷并提供合乎验收规范的爬梯。

1.5、在乙方完工后，甲方的义务是：

1.5.1、负责电梯安装后的土建的收尾项目。

1.5.2、在乙方调试检验合格后，为乙方及时办理电梯竣工验收。

1.5.3、双方验收合格及电梯交付甲方后，负责电梯的保管及管理工作。

1.6、负责对乙方现场施工人员根据本单位平安、环境管理制度进行培训，并按制度相关规定对乙方施工工作中平安、环境情况进行现场管理。

1.7、如因甲方原因不能在乙方完工之日起30日内完成土建收尾项目导致电梯无法验收到达30天以上的，甲方须在3日内支付乙方电梯验收合格后应收回的项目款。

2、乙方负责及承当的费用：

2.1、合同签订期间乙方进一步明确电梯井道设计施工要求及设备相关技术参数。

2.2、乙方应对电梯井道、门洞尺寸等进行验收，并承当验收责任;

2.3、乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备;

2.4、负责向当地质量技术监督局特种设备部门办理现场安装前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

2.5、在现场具备安装条件时，乙方需及时进行现场设备安装工作，配备专业人员组织并实施电梯现场安装，自备安装所需工具、机械和劳动爱护用品;负责乙方安装工作人员的平安教育及现场管理，负责电梯安装现场的平安防护工作，做好现场平安、文明施工的全面管理工作。

2.6、乙方负责电梯自到货后至竣工验收、交付甲方使用前的搬运、堆放、保管等工作(应合乎施工现场文明工地施工的管理要求)。

2.7、负责电梯的安装、调试工作、乙方有责任爱护好合作单位的成品及半成品项目。

2.8、乙方安装工作人员在安装施工中接受甲方平安环境教育培训，遵守甲方现场及文明生产规定，文明施工，违反甲方相关管理制度，承当按相应制度

2.9、电梯安装检验完成后，乙方应及时执行下一步交接工作。

2.10、乙方应在甲方供电、消防联动试验、消防检查验收等与电梯有关的项目活动中，积极配合甲方。

2.11、乙方应按合同要求对甲方委派的技术人员进行现场培训，并按时移交随机资料及相关文件等。

六、安装验收：

1、电梯设备安装验收完成前7天乙方需向甲方提供相关的电梯技术资料和国家电梯设备验收规范。电梯安装调试工作完成后，甲方应依据乙方通知派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及电梯安装规范验收电梯。

2、乙方应按当地电梯质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备进行报验，甲方将积极配合乙方，所发生费用由乙方承当。

3、电梯产品未经合法验收，甲方不可擅自使用，否那么由此产生的一切后果，由甲方负责。

4、电梯设备安装完毕，经当地检验检测部门验收合格取得验收报告，同时在乙方收到甲方第二期安装费后将电梯设备正式交付甲方使用。

七、负责保养责任：

1、自当地检验检测部门验收合格之日起，乙方负责护保养。

2、假设非乙方安装、调试，那么乙方不承当免费保养工作及免费保养期间所产生的相关费用。

八、合同变更、违约及其它：

1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

2、本合同文本所有附件，均与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式两份，甲乙方双各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

项目安装合同(篇三)

发包人(全称:简称甲方):________

承包人(全称:简称乙方):________

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》和?建设项目质量管理条例》及相关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原同是，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。

第一条项目概况：

一、项目名称：

二、项目地点：

第二条项目内容及承包

(一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求，厚度和容重进行施工，保温层铺设(苯板铺设)，分水器的安装，加热管的敷设与打压，不含细石混凝土的浇注。

(二)其它：发包人指定管业公司生产PEX管

第三条合同工期：

合同工期总日历数______天，动工日期以甲方书面通知书为准：_____________。

第四条质量等级：

按图纸与国家相关规范、标准执行。

第五条合同价款：

本地板采暖项目实行包工包料，造价按实铺面积元/㎡计算，按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总项目。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管，含项目税票。

第六条施工准备

一、发包人

(1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

(2)承包人进入施工现场前3天，发包人为承包人提供房间作为库房和工具房，并能满足平安放置施工材料和工具的需要。

(3)施工所需水、电由承包商自行解决，发包人与工程部协调。

(4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

(5)按照国家项目定额和使用需要，随着土建项目进度施工，即土建项目施工至卫生间、厨房等且防水层完工，闭水试验己验收，所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖项目施工。

二、承包人

(1)在动工前将施工组织设计提交发包人，发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见，视为同意。

(2)按本合同约定，组织施工人员、材料、设备进场。

(3)负责进场施工人员、材料的平安捍卫工作。

(4)组织施工人员进行技术交底。

第七条项目期限:

(一)动工前15天，发包人向承包人发出书面动工通知单。

(二)如因下列原因造成工期延误，经监理方确认签字后，工期相应顺延。

1.发包人未按约定提供动工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的。

2.发包人未按约定门期支付项目预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

3.设计变更或项目量增加。

4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

5.不可抗力等因素。

由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告，监理方在24小时内拒绝签字影响施工的，工期仍相应顺起，造成损失由发包方承当责任。

第八条项目质量与验收

一、项目质量

(一)项目质量应当到达本合同约定的质量规范，质量规范的评定以图纸设计和标准为依据。

(二)竣工验收前，承包人向发包人提供竣工验收技术资料，承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

(三)本合同内约定的单项项目竣工后交付发包人，发包人与承包人应签订中间验收交接单，发包人承当该完成单项项目的爱护贡任。地暖项目竣工后，土建后续分项项目尚未完成，因此地暖成品爱护应由发包方负责，并监督、催促总包方同样注意地暖成品爱护。发包方及项目总包方应履行乙方地暖成品爱护通知签收手续。

第九条平安施工:

1、承包人应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按照平安规范组织施工，并采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于承包人违反平安生产及消防法规约有关规定而发生平安事故，造成的损失由承包人承当。

2、发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人原因造成的平安事故，由发包人承当相应责任和发生的费用。

3、发包人、承包人对事故贡任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第十条项目价款支付与结算:

1、本合同价款采用约定价格，双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后，任何一方不得擅自改变，如有项目量增减，只对增减局部项目量审计。

2、支付方式:

A、合同签订后________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%，金额为(大写)_________________元人民币。

B、前，发包人付给承包人合同总价款的%，金额为(大写)_________________元人民币。

C、项目竣工后，经发包方和质量监督部门检验合格________前，发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

第十一条项目变更：

1、项目变更以设计变更图纸为准。

2、重大变更或增加项目造价时，双方另行协商，变更的项目价款确定并能支付，双方取得一致，签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时，承包人才予施工。

3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失，由发包人承当，延误的工期相应顺延。

第十二条违约责任、索赔和争议解决。

一、违约

按合同法相关条款执行。

二、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成，向法院提起诉讼解决纠纷。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

项目安装合同(篇四)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据?中华人民共和国合同法》、和?建筑安装项目承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将项目分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原那么双方就有关事项达成下列协议：

第一条：项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目动工日期：年月日

4.项目竣工日期：年月日

第二条：合同承包范围

第三条：承包方式

第四条：合同价款

1.本项目合同价款为：第五条：驻工地代表：

1、甲方驻工地代表姓名：

2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。

3、乙方驻工地代表姓名：联系：

4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业方案，工期控制方案，质量目标和甲方代表依据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。

第六条：甲方责任：

1.项目开始施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项项目施工计划，确定修改范围。

2.按合同规定支付乙方项目款项。

第七条：乙方责任：

1，按合同约定及甲方要求的时间准时进场。

2，负责本项目承包范围内的施工，质量，平安及项目保修责任。

3，乙方所供给材料，应保证材料合乎设计质量要求。

4，明确工地负责人，并向甲方提供施工人员名单。

5，分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，合乎甲方的平安要求。

6，遵守甲方现场关于平安，文明施工，后勤卫生，环保，消防，捍卫等方面的管理规定。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方承当。

第八条：工期延误：

对下列造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

1，增加工作内容或重大设计变更。

2，甲方未按合同约定时间提供合乎要求的工作面，或修改范围不能及时提供。

3，合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面回答。非上述原因，项目不能按合同工期完工，乙方承当违约责任。

第九条：平安及文明施工：

1，乙方应按有关规定，对其施工人员进行平安教育及平安交底，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承当。

2，乙方负责所承包项目施工的平安防护工作，配备专职平安员，对操作工人的平安生产负责。

3，乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并合乎国家有关规定和机具平安使用规范。假设乙方违反操作规程或使用不合乎平安规范的各类机械设备及生产机具，而造成的一切平安事故，均由分包方自行负责，并承当由此引起的一切经济损失。

第十条：工期，质量约定：

1，由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳项目总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过项目总价的5%。

2，在保修期满后，甲方于14日内，在无任何需要保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。

3，其他约定：

第十一条：付款方式：

1，合同签定后，甲方向乙方付总项目款的30%，即人民币元，货物进入现场以后，并且放缆完毕后，甲方向乙方付总项目款的50%，即人民币元，项目竣工并通过验收完工，甲方支付合同价款15%给乙方，即：元。残余5%即：元作为项目保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方;假设在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，那么甲方有权扣取保修款。第十二条：合同生效与终止：

1，本合同自双方起签定盖章之日起生效;

2，本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。

第十三条：合同份数：

1，本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保留。

2，本合同一式份：甲方保留份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

项目安装合同(篇五)

发包人全称：〔下列简称：甲方〕

承包人全称：〔下列简称：乙方〕

依据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本项目水电安装项目施工事项协商一致，订立本协议。

一、项目概况：

项目名称：永州市公路局办公新区工程水电安装项目〔下列简称：本项目〕；

项目地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际情况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装项目包含的全部内容。

二、项目承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本项目甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有根底、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工计划中的室内水电安装项目，包括室内给排水、弱电的全部安装项目，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套项目的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。具体如下：

a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水项目安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水项目安装及排水试验。

b、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防项目预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方直接分包的专业项目，乙方需全力配合。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本项目总工期为日历天；动工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工生产方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源〔具体详见合同附件一〕。

3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。

【热门】水暖项目合同范例(3篇)

水暖项目合同【篇一】

甲方：〔下列简称甲方〕

乙方：〔下列简称乙方〕

甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原那么，根据中华人民共和国?合同法》的有关规定，经双方充沛协商，达成如下协议：

一、项目名称

二、项目承包范围

三、项目工期

四、项目价款

1、包工包料：对乙方采购材料的质量要求：乙方所采购的材料应该在运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、检测报告、备案证等品质合格证明、生产厂家的质保承诺，并应当按照国家地办法规或甲方的要求进行必要的检测、复检，在材料使用前，向甲方提供国家指定检测部门出具的试验检测报告，未经实验检测检验的材料不得用于本项目，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，因此所发生的费用由乙方承当，工期不予顺延。

2、包工不包料：

所需材料由乙方在动工前负责提供用量和使用时间，经甲方审核后组织采购，甲方有权对此局部材料做相应调整包括增项和减项，乙方必须予以认可。此局部材料运到现场后，乙方必须按所提报量及时接收并出具签字验收手续，妥善保管，严禁拒收，此项材料必须用于该项项目上，严禁挪作它用，一经发现乙方必须按所挪用材料价款的五倍承当违约金，乙方所使用的这局部材料超过决算用量时，超出局部的材料价款从乙方承包的项目价款中扣除。如果乙方使用的此项材料少于决算用量时，按甲方实际供给的数量决算，由此造成的损失由乙方承当。

五、质量技术要求

1、项目质量等级：国家合格等级；

2、项目质量规范：到达辽宁省“世纪杯〞项目规范；

3、项目质量验收：执行国家现行JGJ—99?建筑施工平安检查规范》及JGJ1.30—20xx建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准。

4、项目质量奖罚：如因乙方自己质量原因未到达双方约定的“世纪杯〞规范，乙方应按其分项项目总价的1%承当违约金。

5、乙方对所施工的项目与甲方共同承当连带责任。

六、垫资能力：乙方应保证垫资能力，严格按合同约定履行义务，不得因资金问题停建、缓建、延期施工。如由于上述原因而影响项目质量及工期，那么由乙方承当全部责任。如因乙方原因中途停建，对其完工的项目由甲方接管，对未结算局部不现给予结算。

七、项目款支付方式及时间

1、本项目无项目预付款；

2、项目进度款的支付：

八、施工现场的管理

乙方必须服从甲方的管理，具体包括施工人员的管理，施工现场管理，临时设施管理，平安管理，质量管理，具体管理细那么详见附件一。

乙方必须服从甲方转发的建设单位代表人或项目师发出与分包项目有关的指令，并配备由相关主管部门认定的平安员和质检员，未经甲方允许，乙方不得私自与建设单位代表人或项目师发生工作联系，不得私自接收建设单位拔款，否那么甲方有权解除合同〔视为乙方停建〕，并将承当所接收款项双倍的违约金。

九、意外伤害保险及平安事故：乙方负责为施工人员办理人身意外伤害保险，且在施工期间发生的平安事故由乙方承当。事故赔偿按国家规定赔偿金额执行，并承当各项处分费用，赔偿公司由此造成的经济损失及信誉损失。

十、民工工资：乙方应保证民工工资的按时发放〔含甲方尚未支付乙方进度款期间〕，并向甲方出示真实有效的凭据〔含已支付和尚未支付的人员工资清单〕，甲方不定期抽查乙方的`工资发放情况，如发现未按规定支付，由甲方从乙方进度款中扣除，并罚款500元/每人每次。

十一、已完项目量报表：乙方应按甲方要求提前一周向甲方报送当周已完项目量报表及下周工作方案。

十二、竣工资料：

1、乙方应按合同约定〔本合同、施工总包合同及相关附件〕，对分包项目进行施工、竣工验收和保修。

2、乙方应按甲方要求〔时间及项目进度〕提供相关验收资料，向甲方进行交验。项目竣工前，乙方首先组织本单位技术负责人、项目师、质检员和各班组长，根据施工合同要求、?建筑项目施工质量验收统一规范》的规定对单位项目进行全面自检和整改。整改后向甲方报送项目技术档案资料。

十三、项目爱护：已完工项目及在建项目未交付甲方前〔以交接协议书为准〕，由乙方负责已完项目的清洁、爱护工作，爱护期间发生损害的由乙方负责。分项项目竣工验收合格后，乙方应在3日内撤出场地，如有滞留工人影响双方交接，将给予乙方每日按分包项目总价的1%惩处。

十四、保修期及保修金：本项目质保期限年〔自竣工验收合格之日起〕，假设质保期内出现因乙方原因产生的问题，乙方应在接到通知后48小时内赶到现场维修，如无能力修复，甲方委托其他单位维修，费用由乙方承当，发生紧急事故，乙方接到通知后应立即达到事故现场。

本项目质量保证金为元，返还时间：。

十五、其它：甲方与建设单位签订的建设项目施工合同及补充协议对乙方具有同等效力。〔详见总承包施工合同、施工必读等相关资料〕

十六、违约责任

1、甲方违约责任

〔1〕甲方未按照合同约定支付项目款，应承当乙方的相应损失。

〔2〕因甲方原因导致乙方延误工期，工期顺延。

〔3〕因甲方原因解除合同，仅对乙方的已完项目按实结算。

2、乙方的违约责任

〔1〕乙方违反本协议所约定的各项制度，乙方那么按照相应约定承当违约责任和违约金。

〔2〕乙方因自身原因延误工期，每逾期一日，按分包项目总价的5%承当违约金，如果逾期超过7日，甲方有权解除与乙方的合同，乙方无条件退场，并负责赔偿给甲方造成的所有损失。

〔3〕如因乙方原因造成严重的质量事故，乙方应赔偿甲方的所有经济损失。

〔4〕在施工中，乙方的项目质量达不到合同约定的质量规范，而被建设单位的代表、监理指令或要求整改、撤除、返工、重建，所发生的一切费用均由乙方自行承当，并承当甲方由此造成的经济损失。

〔5〕甲方支付乙方的项目款时，乙方应无条件地提供本分项项目所有工人工资说明细，否那么甲方拒绝支付项目款。

〔6〕乙方在施工中要严格平安管理，按章操作。假设在施工中违章指挥、违章操作，并因此导致发生平安事故，所造成的一切经济损失均由乙方自行承当，甲方不承当任何责任。

十七、争议的解决

双方因本合同发生争议时，应协商解决，协商不成时，任何一方可向当地人民法院起诉。

十八、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方〔签字盖章〕：乙方〔签字盖章〕：

水暖项目合同【篇二】

建设单位:(下列简称甲方)承包单位:(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目实际情况，为确保地板辐射采暖项目的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原那么，经双方协商达成如下合同条款。

一、项目概况

1、项目名称:

2、建设单位:

3、项目地点:

4、承包方式:包工、包料

5、项目承包范围:

6、项目施工内容:

二、材料质量及配置规范

1、地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的那么以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。

2、分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准，如建设方变更的那么以建设方变更为准，品牌由建设方指定。

3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。

4、上述提及的材料质量及配置规范必须到达中华人民共和国行业规范?地面辐射供暖技术规程(JGJ142-20xxJ365-20xx)》及甲方约定的要求。

5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。

三、工期

在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。

1、连续停水或停电8小时以上。

2、非乙方原因甲方要求临时停工的。

3、修改设计计划或增加项目量。

4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。

6、不按合同约定付款时。

鉴于铜制分集水器容易丧失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责爱护。

四、项目质量:合格

五、项目造价及付款方式

1、合同总价为人民币:元。

2、项目款支付:

(1)合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的30%作为项目预付款。

(2)其余款项按项目月进度的90%付款。地暖项目完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部项目款的95%，预留项目总造价的5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。

六、甲方责任

1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。2、出现变更设计时，提前7个工作日办理项目变更手续并及时书面通知乙方。

3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。

4、配合总包单位、监理监督项目质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。

5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。

6、地暖项目完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。

七、乙方责任

1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18°C.卫生间20°C须辅助采暖。

2、乙方的材料必须到达中华人民共和国行业规范?地面辐射供暖技术规程|(JGJ142-20xxJ3645-20xx)》及甲方约定的要求，并应甲方要求提供项目施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格前方可使用。3、乙方在施工期间采取严格的平安防护措施，保证施工的平安，如发生平安事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康平安方针和职业健康管理目标做好管理工作过。

4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行平安教育，按施工平安标准的规定，采取有效地平安防备措施，确保施工平安和人身平安。

5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。

6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。

7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。

8、对该分项项目质量负完全责任。

八、保修责任

项目保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。

在保修期内，项目出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承当相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖项目维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。

九、争议解决

本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。

十、合同生效与终止

本合同经双方签字盖章后生效。项目验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循老实信用原那么履行通知、协议、保密等义务。

十一、其它约定

1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。

建设单位:

承包单位:

年月日:

水暖项目合同【篇三】

发包方(下列简称甲方):

承包方(下列简称乙方):

签订地点:根据>和>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。

第一条项目工程

【项目名称】:地暖项目

【项目地点】:

【承包范围及内容】:分集水器(含)以内地暖施工局部安装，不含回填层局部

施工。做法和选材详见施工图纸。

【项目单价】:34元/平米，项目面积㎡。

项目预算总造价元

(大写金额):。

第二条施工准备

【甲方】:

1、保证施工现场平整，地面障碍物去除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供给。

2、进场前应提供用于寄存材料及施工工具、器件的库房。

【乙方】:

本合同签订后收到甲方进场通知后五天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。

第三条项目期限

一、项目总工期为天，从甲方通知的动工日期算起，顺延个日历日竣工验收。

二、如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:

1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不合乎条件要求)，障碍物未能去除，影响进场施工;

2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;

3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计计划改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;

5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条项目质量

一、项目质量经双方研究要求到达标准要求和图纸设计要求。

二、乙方在施工过程中必须遵守以下规定:

1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格前方可用于施工;

2、乙方应按质量及验证规范对项目进行分项、分部和单位项目质量进行评定，并及时将单位项目质量评定结果送甲方和监理方，单位项目结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;

3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代

表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理计划，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;

4、竣工后，乙方对项目进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条项目款的支付与结算

一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含项目配合费、水电费、检测费、地税等);

二、乙方在交付项目时按合同约定的价款向甲方提供项目结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否那么视同甲方确认乙方提供的项目结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、工程卡扣乙方款项。

三、本合同签订后日内，甲方应支付项目材料备料款元(大写金额:)，乙方收到该款项后，组织项目材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付项目材料款元(大写金额:)，项目竣工验收合格后，甲方根据项目量付清余款。

备注:

五、因甲方拖欠项目款，而影响项目进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承当。

第六条施工与设计变更

乙方在保证项目质量和不降低设计规范的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化倡议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的项目量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加项目款。

第七条项目验收

一、竣工验收，以国家颁发的GB50242-20xx即?建筑给水排水及采暖项目施工质量验收标准》、及企业的验收规范和施工图纸表明书、施工技术文件等为依据。

二、该项目应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。

三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。

四、项目竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

第八条违约责任

一、乙方的责任

1、项目质量不合乎合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、项目不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定〞偿付逾期罚款。

二、甲方的责任

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、项目中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。

3、项目未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。

4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。

5、不按合同规定拨付项目款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。

6、项目竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否那么由此造成的一切后果由甲方承当。

第九条纠纷解决方法

任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;

第十条附那么

一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。

三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方(盖章):乙方(盖章):

签约代表(签章):签约代表(签章):

电话:电话:

日期:日期:

热门范文：水暖项目承包协议七篇

在这个不断开展的世界，合同的地位越来越重要了，项目工程发展前，有很多人都无视项目合同的存在。项目合同通常包括建设项目勘察、设计、施工合同等合同，合同签订后不允许任何外界因素非法干涉。则，有没有可以参考借鉴的项目合同范本呢？小编经过搜集和处理，为您提供热门范文：水暖项目承包协议七篇，相信能对大家有所帮忙。

水暖项目承包协议【篇一】

建设单位:(下列简称甲方)承包单位:(下列简称乙方)

根据?中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目实际情况，为确保地板辐射采暖项目的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原那么，经双方协商达成如下合同条款。

一、项目概况

1、项目名称:

2、建设单位:

3、项目地点:

4、承包方式:包工、包料

5、项目承包范围:

6、项目施工内容:

二、材料质量及配置规范

1、地暖管道:采用PE-RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的那么以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。

2、分集水器、保温材料、钢丝网:以施工蓝图为准，如建设方变更的那么以建设方变更为准，品牌由建设方指定。

3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。

4、上述提及的材料质量及配置规范必须到达中华人民共和国行业规范?地面辐射供暖技术规程(JGJ142-20xxJ365-20xx)》及甲方约定的要求。

5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。

三、工期

在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。

1、连续停水或停电8小时以上。

2、非乙方原因甲方要求临时停工的。

3、修改设计计划或增加项目量。

4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。

6、不按合同约定付款时。

鉴于铜制分集水器容易丧失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责爱护。

四、项目质量:合格

五、项目造价及付款方式

1、合同总价为人民币:元。

2、项目款支付:

(1)合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的30%作为项目预付款。

(2)其余款项按项目月进度的90%付款。地暖项目完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部项目款的95%，预留项目总造价的5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。

六、甲方责任

1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。2、出现变更设计时，提前7个工作日办理项目变更手续并及时书面通知乙方。

3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。

4、配合总包单位、监理监督项目质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。

5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。

6、地暖项目完工后，甲方在收到乙方的将决算30日内审批完毕。

七、乙方责任

1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18°C.卫生间20°C须辅助采暖。

2、乙方的材料必须到达中华人民共和国行业规范?地面辐射供暖技术规程|(JGJ142-20xxJ3645-20xx)》及甲方约定的要求，并应甲方要求提供项目施工材料的有关证明文件，入场时需经监理方、甲方验收合格前方可使用。3、乙方在施工期间采取严格的平安防护措施，保证施工的平安，如发生平安事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康平安方针和职业健康管理目标做好管理工作过。

4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行平安教育，按施工平安标准的规定，采取有效地平安防备措施，确保施工平安和人身平安。

5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。

6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。

7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。

8、对该分项项目质量负完全责任。

八、保修责任

项目保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。

在保修期内，项目出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承当相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖项目维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。

九、争议解决

本合同执行过程中发生争议，由当事双方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。

十、合同生效与终止

本合同经双方签字盖章后生效。项目验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循老实信用原那么履行通知、协议、保密等义务。

十一、其它约定

1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。

建设单位:

承包单位:

年月日:

水暖项目承包协议【篇二】

发包人:〔全称〕〔下列简称甲方〕

分包人：〔全称〕〔下列简称乙方〕

甲方因项目需要，委托乙方承包项目施工，双方认为在严格执行甲方与建设方签订的合同条款前提下，依照?合同法》、?建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，协调一致，订立本协议，以资共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

3、承包范围：水暖专业安装

4、项目造价：施工图预算造价

5、结构形式：

6、层数：

7、建筑面积：㎡

二、合同工期

1、动工日期：根据主合同

2、竣工日期：根据主合同

3、日历天数：根据主合同

三、承包形式

1、甲方总承包，乙方分包。甲方实行统一管理，全面监控。乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏。

2、甲方委派现场代表监督检查，工程部主要管理人员由乙方委派。

四、价格确定及结算方法：执行甲方与建设单位签订的项目施工合同〔下列简称主合同〕

相应条款内容。

五、管理费计取方法

向甲方上缴各项费用合计%〔其中：管理费%；业务开拓费%；土建配套费%〕，土建配套费包括施工现场用水用电及补洞用料等费用，以结算造价为计算基数。生活区用电用水按表计量另行缴费。规费、税金、所得税由甲方代收代缴或乙方自行缴纳

〔三〕、水暖项目：

1、人工：

a)给排水：给排水、消防用防水、穿〔楼板〕墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

b)室内供暖：采暖系统用防水、穿〔楼板〕墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。

c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿〔楼板〕墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。

〔三〕、其他方面需做到的：

a)各工种做到工完场清。

b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。

c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。

d)现场文明施工和环境爱护。

e)对主体结构成品及半成品的爱护。

f)成品、半成品的倒运。

第二条承包方式、取费规范：

1、承包方式：水暖电综合安装项目所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品爱护、包场内运输、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。

2、项目验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物项目量按本合同规定的质量合格规范验收，项目验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。

3、综合单价：㎡元/

第三条双方责任

〔一〕甲方

1、甲方代表：

2、甲方负责提供施工图纸

3、甲方负责提供水暖电项目主要材料。

4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。

5、负责管理平安、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。

6、甲方统筹安顿乙方的生产。

7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处分通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在项目进度款中扣除。

8、负责与业主、设计单位及有关部门的项目联系与协调。

〔二〕乙方

1、乙方驻工地全权代表〔班组长〕：〔乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款元/天〕。

2、乙方必须持有效的资质证书。并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质身体素质能满足所承当项目的需要、。

3、乙方必须依据项目进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

4、乙方必须按照现行的有关施工技术标准、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

5、乙方必须遵守平安生产、文明施工的有关规定，将平安生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的平安防护和职业平安健康措施。假设发生平安事故，由乙方承当由此发生的费用。

6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出

7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

8、乙方全体人员必须接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

10、接受甲方依据技术、质量规范提出的合理的暂停、改过、返工的要求，并承当因自身原因延误的工期及费用损失。

第四条工期、质量、成品爱护、平安文明施工

1、工期：乙方应满足甲方总进度方案和甲方规定的控制点要求。合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙方向甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。如竣工验收达不到项目质量等级需返修的，那么返修的工期计入总工期。因乙方原因造成工期延误及处分按总包合同有关条款执行，合同工期如遇以下情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：

1〕、重大的设计变更而影响正常施工的；

2〕、人力不可抗的因素而影响乙方施工的；

3〕、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的。

乙方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改良措施报甲方认可；因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承当甲方各种损失外，甲方将视

具体情况，按元/天罚款，工期延期超过3天，甲方有权单方面终止合同，由此造成的.一切损失由乙方承当。因甲方原因造成工期延误，工期顺延.

2、质量：该项目质量规范确保规范，乙方施工应严把质量关。

1)、合同单价结算按合格项目规范定价，按建筑质检站验收质量等级到达合格规范；项目质量以项目最终验收规范来定。

2)、乙方严格按设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单)、国家及当地现行的施工操作标准组织施工。因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费用均由乙方自行负责。如不执行，甲方有权处以罚款，同时，甲方另行组织返工，所发生费用由乙方承当。

3)、凡属于隐蔽项目及中间验收项目，由乙方提前小时以书面形式通知甲方现场代表，由甲方代表组织有关人员共同验收，验收合格并签字认可前方可进行下一道工序施工。隐蔽前小时内甲方末组织相关人员验收，又无其他通知，乙方可进行下道工序施工。甲方有权要求复查，复查不合格，其返工损失费用由乙方负责。

4)、项目完工时，由乙方通知甲方组织有关部门及人员共同验收，验收根据施工图纸和国家现行规范标准进行，个别局部达不到规范由乙方按甲方整改计划在规定时间内完成，费用由责任方支付。

5〕、如乙方未到达合同质量等级规范，需返工并到达约定质量规范，所有费用由乙方承当，否那么甲方将按照分包结算价款的%，对乙方进行处分。

6)、本承包项目应严格实行“三检制〞。承包项目实施过程中乙方内部及乙方与其他承包方交叉施工时，上道工序要为下道工序发明良好的施工条件，注意现场的文明施工及成品的爱护，下道工序要注意爱护上道工序的产品。在产品、半成品和成品在甲方和业主未竣工验收之前的爱护是乙方的责任，任何交叉作业中因管理不善或歹意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失由乙方自己承当。

7)、任何一道工序完工，进行下道工序的施工前，乙方应申请检查验收。

3、成品爱护：乙方应协助甲方进行成品爱护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处分。

4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作元的罚款。

5、乙方应按甲方规定规范对其在场工作人员发放劳动爱护用品。由于乙方措施不利造成的平安及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承当，工期不予顺延。

6、平安生产和职业平安健康：杜绝重大伤亡事故，减少一般工伤，甲方对乙方承当的项目要做好平安交底，提出明确的平安要求并进行平安监督检查。乙方必须贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。用电设备和线路必须合乎?施工现场临时用电平安技术标准》。一旦发生平安事故，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承当由此发生的罚款。

第五条项目结算与项目款支付

1、乙方承当的施工工程按合同固定单价计算，按实际完成的项目量，由甲方工程具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

2、项目款支付：

本项目无预付款。

3、平时只预付生活费，每月不超过元，其余到竣工验收后按承包金付足%，余%在竣工验收后付清。

第六条对其它分包商的管理

如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其他分包商的平安、消防、环卫等方面提供配合效劳。

第七条履约担保：

1、乙方在签订本合同同时，向甲方提交%履约保证金作为履约担保，提交方式为现金；

2、履约保证金返还期限为项目承包范围内的项目完成并验收合格后日内，同时到达招标文件相关要求，不计利息返还给乙方。

第八条其他

1、由于乙方原因中途退场和违约，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保存索赔的权利。已完项目量按照%结算，结算价将扣除甲方损失、乙方违约金、相关处分等费用。

水暖项目承包协议【篇三】

甲方：xxxxxx(简称甲方)

乙方：xxx身份证号码：xxx(简称乙方)

为了明确甲乙双方职责，高效、优质顺利完成项目建设，确保质量，创立文明工地，本着相互信任的原那么，经双方协商特定一下协议。

一、项目概括及承包工作内容

1、项目名称：xxx

2、项目地点：xxx

3、项目概括：框架剪力墙结构，层数xxx，建筑面积约16万

4、分包工作内容：

1)安装项目图纸设计及变更范围内的水、电、采暖预埋安装;

2)消防、安防、弱电分项工作的预留预埋;

3)项目图纸设计的各种大于Φ300的方洞又土建预留预埋;

承包范围：施工图纸范围的所有工作内容，包括图纸答疑、设计变更、施工签证。

项目价款：以项目最终结算为准。

5、承包方式：